Приложение № 3 Проект договора на выполнение работ по

Приложение № 3
Проект договора
на выполнение работ по монтажу электрической пожарной сигнализации с ручными
пожарными извещателями, расположенными по периметру обвалования
резервуарного парка хранения нефти на объекте "Котельная "Южная".
г.Мегион
"_____" __________2013г.
________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в
(наименование поставщика)
лице __________________________________, действующего на основании
(должность и Ф.И.О руководителя)
___________________________________ с одной стороны, и Муниципальное унитарное
(указать устав, доверенность приказ и т.д.)
предприятие "Тепловодоканал", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора
Берегой Степана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые "Стороны" заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик выполняет работы по монтажу
электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями,
расположенными по периметру обвалования резервуарного парка хранения нефти на
объекте "Котельная "Южная" на обваловке емкостей:
- резервуар вертикальный сварной запаса нефти (ИНВ № 20238002);
- резервуар вертикальный сварной запаса нефти (ИНВ № 20238001).
с выводом на пульт в Операторную.
Местонахождение объекта "Котельная "Южная": г.Мегион, ул.Южная, д.3
1.2. Подрядчик производит работы по настоящему договору из собственных материалов и
оборудования.
1.3. Для решения организационных и технических вопросов, связанных с производством
работ на объекте "Заказчика", письменными распоряжениями "Заказчика" и "Подрядчика"
назначаются ответственные представители.
2. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИНЯТИЯ РАБОТ
2.1. "Подрядчик" выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение
№ 1)
2.2. В ходе производства работ по настоящему договору "Заказчик" обеспечивает:
- доступ работников "Подрядчика" на объект "Заказчика" для производства работ,
согласно списка, поданному "Подрядчиком";
- сохранность выполненных "Подрядчиком" и принятых "Заказчиком" работ.
2.3. После окончания работ, "Подрядчик" представляет "Заказчику" акт приемки
выполненных работ, справку стоимости работ, выставляет счет- фактуры на выполненные
работы. В случае отсутствия замечаний к работе "Подрядчика", "Заказчик" подписывает
акт приемки выполненных работ, либо предоставляет письменный мотивированный отказ
от его подписания, в течение 3-х дней со дня получения акта от "Подрядчика".
2.4. При сдаче "Заказчику" выполненных работ, "Подрядчик", помимо указанных в п.2.3.
документов, предоставляет исполнительную документацию.
3. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость работ по объекту "Котельная "Южная" составляет
___________________________________руб. включая НДС 18% __________________руб.
3.2. Расчет производится между Сторонами за выполненные работы в течение 30
(тридцати) рабочих дней с момента выставления счета-фактуры, на основании
подписанного обеими Сторонами акта приемки выполненных работ, а также справки о
стоимости работ.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный "Подрядчиком" расчетный счет. Обязательства
"Заказчика" по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на
корреспондентский счет банка "Подрядчика".
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. "Заказчик" обязан:
- принять и оплатить "Подрядчику" выполненные надлежащим образом работы, в
соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. "Заказчик" имеет право:
- осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь
в хозяйственную деятельность "Подрядчика";
4.3. "Подрядчик" обязан:
- производить работы по настоящему договору в соответствии со СНиП и
техническим условиями;
- в случае эксплуатации "Заказчиком" смонтированных "Подрядчиком" систем
согласно инструкций и рекомендаций "Подрядчика", обеспечить гарантию качества
выполняемых работ в течение 12 месяцев с момента подписания актов приемки
выполненных работ на объекте "Заказчика";
- в случае неисправности смонтированных "Подрядчиком" систем из-за
механических повреждений в процессе неправильной эксплуатации "Заказчиком",
"Подрядчик" устраняет неисправность за счет "Заказчика".
- за свой счет, в согласованные с "Заказчиком" сроки, устранять допущенные
дефекты и недостатки в выполненных работах, в том числе скрытые, обнаруженные после
приемки выполненных работ.
4.4. "Подрядчик" имеет право:
- запрашивать у "Заказчика" необходимую для производства работ документацию.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Все работы по данному договору должны быть выполнены "Подрядчиком" в течение
одного месяца с момента подписания договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору, Сторона, чьё право нарушено, вправе требовать от виновной стороны уплаты
неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства. Сумма такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной
трёхсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени). Сторона освобождается от
неуплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Претензионный порядок урегулирования споров по договору обязателен. Претензии
направляются заказной почтой с уведомлением о вручении. Срок рассмотрения
претензии 15 дней с момента ее получения.
6.4. Если в порядке, предусмотренном п.7.3. Договора, соглашение об урегулировании
спора достигнуто не будет, спор разрешается в Арбитражном суде по месту нахождения
ответчика.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми
понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 дней
уведомить об этом другую Сторону.
7.3. Документ, выданный
Торгово-промышленной палатой, уполномоченным
государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2-х
месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор, документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего
договора, а также документы (за исключением счетов-фактур), подписываемые во
исполнение настоящего договора и переданные с помощью электронно- технических
средств связи (электронная почта и факсимильная связь), имеют юридическую силу. При
этом сторона, направившая такой документ, обязана направить подлинный документ
почтой в адрес другой стороны в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента (даты)
направления документа электронной почтой или факсимильной связью.
К отношениям сторон документ, переданный одной стороной электронной почтой
или факсимильной связью, применяется до момента (даты) получения другой стороной
подлинного документа. В случае несоответствия содержания документа, направленного
электронной почтой или факсимильной связью, содержанию подлинного документа,
преимущество при толковании условий договора имеет подлинный документ,
подписанный и скрепленный печатями обеих сторон настоящего договора. Риск всех
убытков, связанных с несоответствием содержания документа, направленного
электронной почтой или факсимильной связью, содержанию подлинного документа, несет
сторона его (документ) направившая.
8.2. Одностороннее изменение, дополнение и расторжение настоящего договора не
допускается, за исключением случаев, указанных в настоящем договоре, а также в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Покупатель не в праве передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам без предварительного письменного согласия Поставщика.
8.4. В случае изменения почтового адреса и банковских реквизитов, сторона, адрес и
реквизиты которой изменились, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого
изменения направить другой стороне соответствующее письменное сообщение.
8.5. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания уполномоченными
лицами обеих сторон настоящего договора и скрепления печатью каждой стороны
настоящего договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему договору.
8.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон настоящего договора.
Приложение:
1. Техническое задание;
2. Схема объекта "Котельная "Южная";
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик:
Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие
"Тепловодоканал"
ИНН 8605013419 КПП 860501001
ОКПО 48735337
Адрес: 628685, РФ, ХМАО-Югра, г.Мегион,
ул.Нефтепромышленная, д.2
Банковские реквизиты:
БИК 047169745
р/сч 40702810202100000012
к/с 30101810900000000745
в филиале ОАО "Ханты-Мансийский банк"
г.Нижневартовск
Тел.:/34643/ 4-92-93, факс:/34643/ 4-73-43
Директор
________________________
«____»__________________201__г.
__________________________С.И.Берегой
«____»____________________201__г.