Договор подряда на посадку деревьев на земельном участке

ДОГОВОР ПОДРЯДА №
«___» __________ 201__ года
_______________
Общество с ограниченной ответственностью производственный комплекс «Зеленое
хозяйство», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» в лице генерального директора Отт
Виталия Самуиловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________
____________________________________________, в лице _______________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОДРЯДЧИК выполняет работы по посадке деревьев на земельном участке по адресу:
____________________________________________________________.
Схема посадки деревьев выполняется согласно посадочному чертежу.
1.2. Цена за единицу посадочного материала, перечень выполняемых работ, общая
стоимость работ указывается в сметном расчёте (Локальная смета №1).
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по посадке деревьев в соответствии с локальной сметой и сдать работы
Заказчику в сроки указанные в настоящем договоре и состоянии, соответствующем требованиям
нормативной документации.
2.1.2. Предоставить гарантию на приживаемость посаженных растений сроком на (12 месяцев) с
момента подписания Акта сдачи-приёмки, при соблюдении следующих условий:
- периодического осмотра растений Подрядчиком;
- гарантийного ухода за растениями Подрядчика, включающего в себя – (выравнивание,
досыпку растительного грунта, санитарную обрезку, сезонную подкормку, мероприятия по защите
от вредителей-древоточцев и бактериальных заболеваний);
- соблюдение обязательного своевременного и достаточного полива деревьев силами
Заказчика.
Гарантийная замена производится в течение следующего посадочного сезона по
результатам полного сезона вегетации при патологической дефолиации побегов последних
порядков более чем на 50%.
2.1.3. ПОДРЯДЧИК оставляет за собой право приостановления работ в случае возникновения по
вине ЗАКАЗЧИКА обстоятельств, затрудняющих или делающих невозможным выполнение работ.
В этом случае возникший простой техники и рабочих оплачивает ЗАКАЗЧИК, а срок окончания
работ оговаривается отдельно.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
.- к началу работ полностью исключить транзитный и рабочий проход по территории, подлежащей
благоустройству и не совершать действий, препятствующих своевременному завершению работ;
- предоставить Подрядчику схемы расположения подземных коммуникаций на территории,
подлежащей благоустройству;
- осуществить выбор варианта архитектурно-планировочного решения (проекта);
- обеспечить наличие работоспособного водопровода для полива растений не далее чем в 30
метрах от зоны посадки в течении всего гарантийного срока;
- обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников ПОДРЯДЧИКА к растениям в течение всего
гарантийного срока для наблюдения за их состоянием;
- предоставить полную информацию о благоустраиваемой территории, правила въезда и выезда, а
также других обстоятельств, влияющих на проведение работ;
- своевременно произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего
Договора;
- по выполнении ПОДРЯДЧИКОМ работ подписать Акт приема-сдачи выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1.Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
3.2.Продолжительность выполнения работ составляет (__________) календарных дней с
момента оплаты суммы указанной в пункте 5.2.1 настоящего договора.
3.3. В случае невозможности проведения работ на участках благоустраиваемой территории
по причине работы сторонних организаций или режима проживания в посёлке, сроки и условия
работ должны быть скорректированы и дополнительно согласованы сторонами.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ____________
(_______________________) рублей и определяется на основании Локальной сметы (Приложение
№ 1) или Протокола согласования договорной цены (Приложение № 2).
4.2. Оплата по настоящему договору осуществляется поэтапно в следующем порядке:
4.2.1. Предоплата в размере 50 % до начала выполнения работ.
4.2.2. После подписания сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ в течении трех
банковских дней осуществляется окончательный расчет по договору.
4.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
расчетный счет предприятия, при этом под датой оплаты понимается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика
5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
5.2.Ответственность за сохранность посадочного и прочего материала до его доставки на
объект несет ПОДРЯДЧИК, а после доставки – ЗАКАЗЧИК;
5.3.В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ, указанных в данном
Договоре, последний выплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку из расчета 0,01% от сметной
стоимости производимого этапа работ за каждый день просрочки, но не более полной стоимости
выполняемого этапа работ.
5.4. За просрочку внесения платы Заказчик уплачивает ПОДРЯДЧИКУ неустойку в размере
0,01% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.5. Взыскание неустоек и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую
договор, от исполнения обязательств в натуре.
5.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.7. ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за состояние газона и дорожек, находящихся в
зоне проезда техники.
5.8.В случае возникновения стихийных бедствий, сложных климатические условий,
несчастных случаев затрудняющих выполнение СТОРОНАМИ условий настоящего Договора,
дальнейшее сотрудничество решается путем переговоров.
6. Порядок разрешения споров
6.1.Все споры и (или) разногласия, возникшие из настоящего Договора и (или) в связи с
его исполнением подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика, в
соответствии с законодательством РФ.
7. Дополнительные условия и заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.
7.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Подрядчик:
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«____________________»
ООО «____________________»
Юридический адрес: ____________________
Общество с ограниченной ответственностью
производственный комплекс «Зеленое хозяйство»
ООО ПК «Зеленое хозяйство»
Юридический адрес: 175310, Новгородская область,
пос.Демянск, ул.Ленина д.17 «в»
Фактический адрес: 175310, Новгородская область,
пос.Демянск, ул.Ленина д.17 «в»
Руководитель (исполнительный орган):
Генеральный директорОтт Виталий Самуилович
ОГРН 1105337000218
ИНН/КПП 5304005803/530401001
ОКПО 65524302
ОКАТО 49212551000
ОКОПФ 65
р/с №40702810308100000043
в Новгородском региональном филиале ОАО
«Россельхозбанк», доп.офис №3349/8/10
к/с №30101810500000000722 в ГКЦ ГУ ЦБ по
Новгородской области, БИК 044959722, ИНН 7725114488
Фактический
адрес:_____________________________________
___________________________________________
ОГРН _________________________________
ИНН/КПП ____________ /_____________
Руководитель (исполнительный орган):
Генеральный директор___________________
______________________________________
р/с № ______________________ в
________________________
БИК __________________________________
к/с №__________________________________
Контактные телефоны:
Подписи сторон:
_______________ (Отт В.С.)
_____________ (__________________)