Проект Договор подряда №____

Реклама
Проект
Договор подряда №____
Великий Новгород
от «__» _______ 2013 г.
Муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода «Новгородский
водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Литвинова Сергея
Викторовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1 Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика на
объектах согласно техническому заданию (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять
результат и оплатить следующие работы:
- измерение сопротивления изоляции мегаомметром;
- проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.
II. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему договору определяется на
основании локальной сметы №1 на измерение сопротивления изоляции мегаометром и локальной
сметы №2 на проверку наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами,
составленных на основании дефектных ведомостей (Приложение №2, Приложение№3) и на
основании технического задания, и составляет _____________ (______________) руб., в том
числе НДС 18% - _____________ (_____________________) руб..
2.2. Стоимость работ по настоящему договору является фиксированной и не подлежит
увеличению.
2.3. Расчет за выполненные работы производится на основании подписанного сторонами Акта
о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3) и предоставленных счета и счета-фактуры в течение 90 (девяносто) дней со дня
подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и
затрат.
III. Сроки исполнения обязательств
3.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1.1 настоящего договора, в
сроки, установленные п. 3.3 настоящего договора. Срок выполнения условий договора может быть
изменен по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком.
3.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы согласно п. 2.3 настоящего
договора.
3.3. Срок действия договора:
Начало –_____________________
Окончание –__________________
IV. Обязательства сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и
в сроки,
предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику.
4.1.2. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности объекта.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п 1.1 настоящего договора, в размерах
и в сроки, установленные договором.
4.2.3. Принять объект в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за соблюдение обязанностей по настоящему договору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
___________________от Заказчика
____________________от Подрядчика
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных
обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки,
включая упущенную выгоду.
5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения
нарушений.
VI. Действие непреодолимой силы
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку,
недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнение, эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или компетентным иным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой
стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может
быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.
VII. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или
в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Новгородской области в установленном законодательством
порядке.
VIII. Порядок изменения и дополнения договора
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой
стороне.
IX. Прочие условия
9.1. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом
Подрядчика и Заказчика.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.3. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Заказчика: МУП «Новгородский водоканал» т/ф 77-35-64
юр.адрес: 173003, Великий Новгород, ул. Германа, д.33
р/с 40702810600180119544
в Новгородском филиале ОАО «Балтийский банк»
к/с 30101810300000000702
БИК 044959702
ОКПО 03291914
ОГРН 1025300798522
Подрядчика:
Заказчик:
Директор МУП «Новгородский водоканал»
________________Литвинов С.В.
м.п.
«___» ___________ 2013 г.
___________________от Заказчика
Подрядчик:
м.п.
«____» ______________ 2013 г.
____________________от Подрядчика
Похожие документы
Скачать