VII. Проект договора ДОГОВОР ПОДРЯДА №___ г.Барнаул

VII. Проект договора
ДОГОВОР ПОДРЯДА №___
г.Барнаул
«___» _________ 2012г.
___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего
на основании ________, с одной стороны и
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» (РТРС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
филиала РТРС «Алтайский краевой радиотелевизионный передающий центр» Молькова Сергея
Игоревича, действующего на основании Доверенности от ___г. №___, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется установить систему контроля и
управления доступом на объект Заказчика, находящегося по адресу: г.Барнаул, Змеиногорский
тракт, 29-А.
1.2. Требования к системам контроля и управления доступом указываются в
Приложении №1 настоящего договора.
1.3. Общая стоимость настоящего договора составляет _____ рублей __ коп. (_____
рублей __ коп.), в том числе НДС 18% ЛИБО НДС не облагается.
Объём, цена работ и материалов определяется в смете, являющейся неотъемлемой часть
договора.
1.4. Договор заключен на основании открытого запроса предложений от «__» __ 2012г.
реестровый номер закупки 06/12/018.
2. Порядок исполнения договора
2.1. Подрядчик выполняет работу своими силами и из своих материалов, в соответствии
с утвержденной сметной документацией.
2.2. Подрядчик обязуется выполнить работу в соответствии со строительными нормами
и правилами, и сдать её результат Заказчику.
2.3. Изменения по составу и объему работ по настоящему договору, вносимые по
письменному требованию Заказчика в процессе выполнения работы по договору оформляются
в 7-дневный срок дополнительными соглашениями к договору.
2.4. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение *** дней после получения
предоплаты и обязуется выполнить все работы в срок до ______________.
2.5. Подрядчик имеет право досрочно выполнить Работы.
2.6. После выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан письменно
уведомить Заказчика о ее окончании.
2.7. Передачу результатов работы Подрядчик производит путем подписания акта
приемки выполненных работ.
2.8. От начала работ до подписания приемосдаточного акта Подрядчик несет полную
ответственность за сохранность всего имущества.
2.9. Гарантийный срок выполненных работ – 36 месяцев со дня подписания акта приемки
выполненной работ. Условия выполнения гарантийных работ перечислены в Приложении №1
настоящего договора.
От имени Заказчика
От имени Подрядчика
__________________ С.И. Мольков
_________________ /____________/
3. Оплата работ и порядок расчетов
3.1. Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере 50% от стоимости работ,
указанных в п.3.1. Договора.
3.2. Основанием для окончательного расчета является акт приемки выполненных работ.
3.3. Оставшуюся часть суммы по Договору Заказчик перечисляет в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ с приложением к нему счетафактуры и справки по форме КС-3.
3.4. Заказчик производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный
счёт Подрядчика.
3.5. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания работ Подрядчик
направляет заказным письмом по почте с уведомлением о вручении либо передает
уполномоченному представителю Заказчика 2 (два) экземпляра подписанного акта приемки
выполненных работ.
3.6. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Подрядчика 2
(двух) экземпляров акта приемки выполненных работ обязан направить по факсу (оригинал
заказным письмом по почте с уведомлением о вручении) либо передать уполномоченному
представителю Подрядчика 1 (один) экземпляр подписанного акта приемки выполненных работ
либо направить в указанный выше срок мотивированный отказ от его подписания.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих
из настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения срока исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику
штраф в размере 0,3% от оговоренной в п. 3.1. цены работ за каждый день просрочки.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по
Договору, должна в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней оповестить другую Сторону о
возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, затронутая этим
обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него,
разве что само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
5.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности
будет
являться
справка
уполномоченного
соответствующего
компетентного государственного органа.
5.4. Если указанные в п. 5.1. обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то
каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
Договору.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. У каждой из Сторон находится по одному экземпляру настоящего
Договора.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
прекращается надлежащим исполнением.
От имени Заказчика
От имени Подрядчика
__________________ С.И. Мольков
_________________ /____________/
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами или
уполномоченными на то представителями.
6.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических и почтовых
адресов, банковских и иных реквизитов.
6.5. По настоящему Договору Стороны вправе передавать друг другу документы с
использованием средств факсимильной и (или) электронной связи. Такие документы будут
считаться врученными с момента получения отправителем документа от принимающей
документ Стороны факсимильного и (или) электронного уведомления о получении сообщения.
Данное сообщение должно содержать полностью время принятия документа, фамилию, имя,
отчество, должность принявшего документ сотрудника, а также его подпись. Оригиналы
отправленных документов должны предоставляться Сторонами вместе с указанными в
настоящем Договоре актами и отчетами.
6.6. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности,
разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении обоюдного согласия, споры
решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации путем обращения и передачей на рассмотрение в арбитражный суд
Алтайского края с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров.
7. Адреса и реквизиты сторон:
Подрядчик: ____, адрес, ИНН __, КПП __, Банк___, р/с _, к/с __, БИК __, КПП __, ОКОНХ
_____, ОГРН __, ОКПО __, ОКВЭД __, ОКОПФ __, тел. _, факс ___ , E-mail:
Заказчик: Адрес РТРС: 129515, г.Москва, ул. Академика Королева, 13 / Адрес филиала
«Алтайский КРТПЦ»: 656045, г.Барнаул, Змеиногорский тракт, 29-А, ИНН 771 712 72 11, КПП
222 502 001, ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва, БИК 044525555, р/с 405 02 810 110 020 344 101,
к/с 301 01 810 400 000 000 555, ОКОНХ 52300, ОКВЭД 64.20.21, ОКПО 49688114, ОГРН
1027739456084, Тел.: (3852) 22-66-33, 68-47-44, Факс 68-47-43, 68-47-44, E-mail:
[email protected], [email protected]
От имени Заказчика
Директор филиала
РТРС «Алтайский КРТПЦ»
От имени Подрядчика
__________________ С.И. Мольков
__________________ /_________/