именуемое в дальнейшем Заказчик, в ... развитию О.В. Нестерова, действующего на основании доверенности №136 от 27.02.06г.,... Общество с ограниченной ответственностью «ТЗК ...

ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Нижний Новгород
“_____”___________2006 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ТЗК ГАЗ» (ООО «ТЗК ГАЗ»),
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя управляющего директора по
развитию О.В. Нестерова, действующего на основании доверенности №136 от 27.02.06г., с
одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем
Подрядчик, в лице директора Мухина В.Л., действующего на основании устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить
ремонтно-строительные работы, согласно утвержденной и согласованной между сторонами
проектно-сметной документации и сдать выполненные работы Заказчику по акту приема-сдачи.
1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить в порядке, сроки и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Наименование, объем, сроки выполнения, стоимость работ определяются сторонами в
согласованных сметах, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Основанием для оплаты выполненных работ являются подписанные сторонами акты
приема-сдачи выполненных работ.
2.2. Оплата за выполненные Подрядчиком работы по договору производится Заказчиком в
течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания сторонами актов приема-сдачи
выполненных работ и получения надлежаще оформленного счета-фактуры за выполненные
работы путем перечисления денежных средств на р/счет Подрядчика платежными поручениями.
3.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
3.1. В течение 5-ти дней по окончании выполнения работ по настоящему договору
Подрядчик составляет и представляет Заказчику акт приема-сдачи выполненных работ.
3.2. В течение 3-х рабочих дней с даты получения акта Заказчик обязан подписать акт
приема-сдачи выполненных работ по форме КС-2, КС-3 или представить мотивированный отказ.
3.3. Срок действия договора: с даты подписания сторонами до 31.12.2006г.
3.4. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению Сторон или в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
4.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, проектно-сметной
документацией, обеспечить надлежащее качество работ и сдать результат работ Заказчику в
законченном виде в установленные настоящим договором сроки.
4.1.2. Обеспечить выполнение работ своими материалами, транспортом и инструментом.
4.1.3. Принимать все необходимые меры к обеспечению сохранности переданного
Заказчиком имущества.
4.1.4. Возместить Заказчику стоимость поврежденного либо утерянного имущества,
допущенных при выполнении им работ или в процессе хранения имущества.
4.1.5. Уведомить Заказчика об окончании работ, указанных в пункте 1.1 настоящего
договора.
4.1.6. Сдать Заказчику результат работ по акту приема-передачи выполненных работ.
4.1.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в
работе в сроки, согласованные сторонами.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передать Подрядчику имущество для проведения работ, предусмотренных пунктом
1.1 настоящего договора.
4.2.2. По окончании работ осмотреть и принять результаты работ, а при обнаружении
отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе
немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2.3. Оплатить Подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего
договора.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За нарушение сроков выполнения работ, установленных настоящим договором,
Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 30 % от стоимости не
выполненных в срок работ за каждый день просрочки до полного выполнения.
5.2. При повреждении материальных ценностей Заказчика Подрядчик незамедлительно
приводит их в пригодное состояние за счет собственных средств или возмещает Заказчику
понесенные убытки.
5.3. На все работы, выполненные Подрядчиком по договору, устанавливается гарантийный
срок в течение пяти лет с момента принятия работ Заказчиком по акту приема-сдачи. При
обнаружении дефектов, возникших в гарантийный срок, Заказчик вызывает Подрядчика, который
обязан прибыть в течение 3 (трех) дней для составления акта.
Подрядчик обязан устранить дефекты в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента
составления акта.
5.4. За задержку устранения дефектов, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки
Подрядчика - односторонним актом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку
в размере 30 % от стоимости работ по настоящему договору, но не более 80 % стоимости работ.
При не устранении Подрядчиком дефектов в течение 20 (двадцати) календарных дней
после установленного в актах срока и отказа от устранения дефектов, Заказчик устраняет дефекты
своими силами или привлекает для указанных работ других исполнителей, при этом Подрядчик
возмещает затраты, понесенные Заказчиком при устранении дефектов.
5.5. В случае задержки оплаты выполненных работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика
пеню в размере 0,3 % от суммы платежа за каждый день просрочки, до полного выполнения
обязательств, но не более 10 % от суммы, подлежащей оплате.
5.6. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств или
устранения нарушений.
5.7. Датой начисления санкций по настоящему договору является дата получения
указанных санкций.
6.
ФОРС-МАЖОР.
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку,
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой
стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может
быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне и
считается расторгнутым с момента получения уведомления.
7.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области с соблюдением досудебного
(претензионного) порядка урегулирования разногласий. Претензия должна содержать извещение о
нарушении условий договора, доказательства такого нарушения, требования, которые подлежат
удовлетворению, а также подтверждаться документами.
Сторона, получившая претензию, в течение 30 дней со дня получения претензии обязана
мотивированным письмом сообщить другой стороне результаты ее рассмотрения.
8.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями
обеих сторон.
8.2. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть договор в случаях:
- задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ,
установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
-снижения качества работ в результате нарушения Подрядчиком условий договора.
8.3. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика
незаконченные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость
выполненных работ в объеме, определяемом ими по взаимному соглашению.
9.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Изделия, передаваемые Подрядчику для производства работ по настоящему договору,
находятся в собственности Заказчика.
9.2. Риск случайной гибели, повреждения и хищения изделий несет Подрядчик с момента
передачи изделий Заказчиком Подрядчику до момента передачи Подрядчиком Заказчику
результатов выполненных работ.
9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
9.4. Для перехода к другому лицу от Подрядчика прав кредитора по настоящему договору
требуется письменное согласие Заказчика.
9.5 Несчастные случаи, которые могут произойти с работниками Подрядчика на
территории Заказчика, расследуются и учитываются Подрядчиком в соответствии с
Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.02г. №73.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: ООО «ТЗК ГАЗ»
603004, г. Н. Новгород, пр. Ленина,88
ИНН 5256037915
Р/счет 40702810642043000341 в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ, г. Н.Новгород
К/с 30101810900000000603, БИК 042202603
Подрядчик: ООО «»
ЗАКАЗЧИК
_________________
ПОДРЯДЧИК
_________________