5. Сроки выполнения работ - yvost

Приложение №5 Проект-договора
Приложение №5
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
г. Санкт-Петербург
«____» __________ 2016 г.
Федеральное
государственное
предприятие
«Ведомственная
охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее – ФГП ВО ЖДТ России),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________,
действующего на основании доверенности от _________ реестровый № ________, с одной
стороны,
и
___________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице_____________________, действующего на
основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно –
«Стороны» и отдельно – «Сторона», в соответствии с Федеральным законом РФ от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
решением закупочной комиссии филиала ФГП ВО ЖДТ России на Октябрьской ЖД по
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и на основании
Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от «____» __________ 2016 г.
№_______заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить работы
по текущему ремонту согласно дефектной ведомости (Приложение № 2 к настоящему
договору), а также по демонтажу и установке окон ПВХ в здании по адресу: СанктПетербург, ул. Сортировочная –Московская, д. 4, корп.2, лит.А, по Техническому заданию
Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору), в установленный настоящим
Договором срок собственными силами.
1.2. Технические, экономические и другие требования к Работам, являющимся
предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиПам, ГОСТам
и другим нормативным актам Российской Федерации.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1
Общая
стоимость
поручаемых
Подрядчику
работ
составляет
________(_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) ________(_________)
рублей ______ копеек.
2.2. Стоимость работ по настоящему Договору согласно п. 2.1. является
фиксированной на весь период действия договора, изменению и пересмотру не подлежит.
2.3. Стоимость работ, указанная в п. 2.1. настоящего Договора, включает в себя все
затраты Подрядчика по выполнению работ.
2.4. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке:
- авансовый платеж в размере 60% от цены работ, указанной в пункте 2.1. настоящего
Договора, что составляет __________(_______________), в том числе НДС (18%) в размере
________(________________), в течение 3-х рабочих дней с даты получения счета, счет
выставляется Подрядчиком в течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора.
- окончательный платеж производится после выполнения Подрядчиком всех работ
принятых Заказчиком, в размере 40% от цены работ, указанной в пункте 2.1. настоящего
Договора, что составляет _________ (________________), в том числе НДС (18%) в размере
__________(_____________) и осуществляется Заказчиком на основании:
* «Акта о приемке выполненных работ» (КС-2)
*«Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (Форма КС-3);
* Акта сдачи-приемки работ;
* Счета на окончательную оплату;
* Счет-фактуры.
Окончательный платеж осуществляется Заказчиком на основании акта сдачиприёмки работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения счета от Подрядчика.
Счет выставляется Подрядчиком в течении 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания
Сторонами акта сдачи-приемки работ.
2.5. Датой авансового и окончательного платежа по настоящему Договору является
дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. При этом Стороны
самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
2.6. Направляемые в адрес Заказчика первичные документы, настоящего Договора,
должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ. В противном
случае Заказчик имеет право в случае не устранения замечаний в течение 5 рабочих дней,
приостановить платежи до устранения Подрядчиком выявленных несоответствий.
2.7. Настоящим Стороны согласовали, что у Подрядчика не возникает права на
получение с Заказчика процентов на сумму долга за период пользования денежными
средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1.Начало выполнения Работ по настоящему Договору: в течение двух рабочих дней
с момента поступления аванса на расчетный счет подрядчика.
3.2. Срок окончания выполнения Работ в течении 30 календарных дней с момента
поступления аванса на расчетный счет подрядчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Права и обязанности Заказчика:
4.1.1 Заказчик обязан своевременно и в полном объеме оплачивать работы
Подрядчика.
4.1.2. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
выполняемых подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения.
4.1.3. Заказчик вправе в любое время запрашивать любую интересующую его
информацию по настоящему Договору.
4.2. Права и обязанности Подрядчика:
4.2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу, указанную в п. 1.1 Договора в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
4.2.2. Подрядчик обязан предоставить материалы, необходимые механизмы,
машины, оборудование для выполнения работ в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
договора.
4.2.3. В период производства работ Подрядчик несет в полном объеме перед
Заказчиком ответственность за качество и сроки выполнения работ.
4.2.4. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания
Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора.
4.2.5. При выполнении работ соблюдать требования законодательства и иных
правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности выполнения работ.
4.2.6. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику отчёты о ходе работ по
письменному запросу в течение 3 рабочих дней.
4.2.7. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о готовности к сдаче результата
выполненных работ в течение суток после их фактического завершения.
4.2.8. Все поставляемые Подрядчиком расходные материалы должны иметь
соответствующие сертификаты, удостоверяющие их качество.
4.2.9. Подрядчик обязуется обеспечить строгое соблюдение своими работниками
требований действующих норм охраны труда и пожарной безопасности.
4.2.10. Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами вывоз,
образовавшегося в ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.
5.1. Сдача-приемка выполненных работ, осуществляется по предоставленной
Заказчику исполнительной документации оговоренной в п. 2.4 настоящего договора.
Исполнительную документацию Подрядчик предоставляет Заказчику на бумажном
носителе в 2-х экземплярах.
5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней, с даты получения от Подрядчика
исполнительной документации (согласно п.2.4.), Заказчик обязан направить Подрядчику
подписанные документы, либо мотивированный отказ от приемки выполненных
Подрядчиком работ. В случае получения заказчиком отказа от приемки выполненных
Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по
которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить исполнительную
документацию Заказчику.
5.3. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы,
Сторона, усмотревшая эти обстоятельства, обязана приостановить работы, письменно
известив об этом другую Сторону в однодневный срок. В этом случае Стороны обязаны в
3-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
5.4. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы,
подлежащие закрытию (принятию), Заказчик дает соответствующие предписания,
обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой
счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной
срок не установлен Заказчиком в предписании, переделать эти работы для обеспечения
надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии
документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть
увеличен.
5.5. Приемка выполненных работ производится в соответствии с действующим
законодательством, строительными нормами и правилами.
6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
6.1. Подрядчик обеспечивает собственными силами проведение контроля качества
всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по договору, в
соответствии с нормами и правилами Российской Федерации.
6.4. Подрядчик обязан обеспечить входной контроль материалов. Результаты
входного контроля должны быть документированы.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора
Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.2. За несоблюдение (нарушение) конечного срока выполнения работ по вине
Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости работ по
Договору за каждый день просрочки, но не более 20% стоимости работ по Договору. При
этом уплата пеней не освобождает Подрядчика от выполнения принятых на себя
обязательств.
7.4. Возмещение убытков и совершение иных выплат в качестве санкций за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору не
освобождает Стороны от исполнения неисполненных или исполненных ненадлежащим
образом обязательств.
7.5. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления
от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для него
нормах и правилах.
7.6. В случае ненадлежащего исполнения работ, Подрядчик безвозмездно устраняет
недостатки в работе в 3 - дневный срок.
7.7. Подрядчик несёт ответственность за организацию и выполнение мероприятий
по охране труда и пожарной безопасности на своём участке работы, за соответствие
требуемой квалификации персонала, за соблюдением требований охраны труда своими
работниками, за производственный травматизм и аварии которые произошли по его вине, в
соответствии с действующим законодательством.
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД.
8.1. Качество выполненных Генподрядчиком работ, а также материалов и
оборудования должно соответствовать требованиям нормативных документов,
действующих в Российской Федерации.
8.2. Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по
настоящему Договору, составляет не менее 2-х лет на все виды работ. Срок гарантии на
установленные изделия не менее 5-ти лет.
8.3. Гарантия качества выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором,
распространяется на все составляющие результата работы Подрядчика.
8.4. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа
либо неправильной эксплуатации, или ненадлежащего ремонта Объекта, материалов и
оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком
третьими лицами.
8.5. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию
Заказчика, в обоснованный Подрядчиком разумный срок, согласованный с Заказчиком,
своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению
дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а
также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, как то: военные
действия, забастовки, пожары, стихийные бедствия, революции, в результате
возникновения которых исполнение обязательств по Договору становится невозможным.
9.2. При наступлении указанных в п. 9.1 обстоятельств, сроки предусмотренные
настоящим Договором для исполнения соответствующих обязательств, отодвигаются
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства или их последствия.
9.3. О наступлении таких обстоятельств, Стороны извещают друг друга немедленно.
При этом Сторона, для которой наступили подобные обстоятельства, обязана предоставить
другой Стороне подтверждение соответствующего органа.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться
путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового
документооборота.
10.2. Все споры по настоящему договору подлежат окончательному разрешению в
Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
11.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.
12.1. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью. Каждое
приложение существует в двух экземплярах, скрепленных подписями и печатями Заказчика
и Подрядчика.
12.2. Перечень приложений к Договору:
- Приложение № 1. Техническое задание.
- Приложение № 2. Дефектная ведомость.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Покупатель
ФГП ВО ЖДТ России
105120, г.Москва, Костомаровский
пер., д.2
Филиал ФГП ВО ЖДТ России на
Октябрьской ж.д.
Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Хрустальная, д. 6
ИНН 7701330105, КПП 781102001
БИК 044030704
Р/сч № 405 028 108 370 000 00 072
К/сч № 301 018 102 000 000 00 704
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в
Санкт-Петербурге г СанктПетербург
Приложение № _1_
к договору № ___ от ___________ 2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на право заключения договора на выполнение работ по текущему
ремонту в здании учебного центра филиала ФГП ВО ЖДТ России на
Октябрьской ж.д. во 2 квартале 2016 г.
Предмет поставки:
-работы текущего ремонта в помещениях учебного центра согласно
дефектной ведомости;
-установка и демонтаж пластиковых окон в административном здании
учебного центра, в количестве – 4 шт.
1. Цель работы
-косметический ремонт помещений согласно дефектной ведомости;
-демонтаж старых решеток, оконных блоков и замена на пластиковые
окна.
2. Требования к выполняемой работе
Отделочные работы по косметическому ремонту помещений, а также
работы по замене на пластиковых окон, изготовленные из материалов
Подрядчика, должны выполняться в соответствии с действующими в
настоящий момент требованиями Градостроительного кодекса РФ и
нормативно-технической документацией
в строительстве и прочими
документами. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении,
соответствовать ГОСТ и ТУ, обязательно наличие сертификатов качества,
соответствия и санитарно-гигиенических сертификатов на материалы.
Работа
должна
выполняться
силами
Поставщика,
своими
инструментами, механизмами, из своих материалов.
Для разработки оптимальных проектно-конструкторских решений и
технологии монтажных работ Поставщик согласует с Заказчиком:
-чертежи (эскизы) конструкций окон, подлежащих монтажу, вариант
установки окон по глубине проема, размеры подоконной доски;
-предполагаемую конструкцию монтажного шва, включая выбор
изоляционных материалов и крепежных элементов;
-конструкции элементов отделки (деталей облицовки) стенового проема;
-последовательность работ по демонтажу заменяемых конструкций,
восстановлению откосов, монтажу оконных блоков, устройству монтажных
швов, установке отливов, подоконников и других элементов;
-условий организации монтажной зоны для производства работ, а также
мер, обеспечивающие их безопасное ведение.
Срок гарантии на выполненные работ не менее 2-х лет на все виды работ.
Срок гарантии на установленные изделия не менее 5-ти лет.
3. Требования к месту, составу и объему работ
3.1. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Санкт-Петербург, ул. Сортировочная-Московская, д. 4, корп. 2, лит. А.
3.2. Состав работ:
- выезд замерщика, для уточнения размеров;
- демонтаж старых оконных блоков –4 шт.
- изготовление пластиковых окон в соответствии с требованиями к
изделию, установленными настоящим Техническим заданием -4 шт;
- доставка пластиковых окон (блоков) до места установки;
- установка пластиковых окон (блоков) из ПВХ профиля VECA
(EUROLINE) или эквивалент;
- изготовление и установка алюминиевых отливов;
- изготовление и установка пластиковых подоконников – 4 шт;
- отделка откосов (внутренних и наружных);
- ремонт стен и перегородок в помещениях учебного центра
- замена напольного покрытия в помещениях учебного центра
- замена внутреннего освещения в помещениях учебного центра
- обеспечение уборки и очистки помещения, строительной площадки и
прилегающей непосредственно к ней территории от строительного мусора;
- вывоз мусора.
4. Требования к качеству, техническим характеристикам и
материалами, которые используется Подрядчиком
При производстве ремонтных работ необходимо применять
современные строительные, отделочные материалы и другие установочные
изделия российского и импортного производства.
Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие
документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия
на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с
требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и
т.п. должны быть, предоставлены Заказчику до момента начала производства
работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и
оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие
используемых материалов государственным стандартам и техническим
условиям.
Строительные отходы утилизируются в установленном порядке
Подрядчиком.
4.1. Требования к безопасности выполняемых работ и
экологические требования:
- Подрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности
труда и пожарной безопасности при осуществлении работ;
- необходимо наличие индивидуальных средств защиты для рабочих
(каски, рукавицы, респираторы, спец. одежда и т.д.);
- необходимо наличие инструкций по технике безопасности на рабочих
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования
пожарной безопасности и правила внутреннего распорядка Заказчика.
4.2. Требование к изделию: пластиковое окно, оконный блок из
ПВХ.
Оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность:
установленные запирающие приборы, петли, стеклопакеты, уплотняющие
прокладки и законченную отделку.
Оконные блоки должны соответствовать требованиям:
- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные общие технические условия»;
- ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей.
Общие технические условия».
Характеристики пластиковых окон из ПВХ:
- цвет ПВХ профиля – белый;
- оконные блоки из пластикового профиля VECA (EUROLINE) или
эквивалент;
- наличие подставочного профиля для крепления наружного отлива и
подоконного профиля;
- тип открывания окон – поворотно-откидной, внутрь помещения;
- все притворы окон должны содержать уплотнительные прокладки из
силиконовых материалов или морозостойкой резины;
- бесплатное гарантийное обслуживание не менее 5-ти лет.
Характеристика стеклопакета:
Конструкции оконных блоков должны обеспечивать возможность
регулировки зазора, притвора створок относительно коробок в трех полостях.
Подоконный профиль – поливинилхлоридный, шириной не менее 400 мм.,
цвет белый. Комплектуется торцевыми заглушками белого цвета. Наружный
отлив – изготовлен из алюминия, шириной не менее 150 мм.
Оконные блоки должны быть сертифицированы в установленном
порядке, предъявленные технические требования к конструкции и
комплектующим должны быть подтверждены протоколами испытаний.
Подрядчик работ обеспечивает доставку, разгрузку, демонтаж старых
оконных конструкций и металлоконструкций, вынос и вывоз мусора,
установку оконных блоков из ПВХ.
Все изделия должны быть, укомплектованы необходимыми
аксессуарами (заглушками, накладками, ручками и т.д.).
4.3Технические характеристики
Все изделия должны быть установлены с соблюдением ГОСТ, ТУ, с
применением современных строительных и отделочных материалов.
Все изделия должны быть, укомплектованы необходимыми крепежами,
заглушками.
Стыковочные швы должны обеспечивать герметичность, иметь
изоляцию монтажной пены от негативных влияний окружающей среды.
5. Сроки выполнения работ:
Начало выполнения Работ по настоящему Договору: в течение двух
рабочих дней с момента поступления аванса на расчетный счет подрядчика.
Срок окончания выполнения Работ в течении 30 календарных дней с
момента поступления аванса на расчетный счет подрядчика.
6. Порядок выполнения и сдачи – приемки работ
Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами,
инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим
заданием, сметой (спецификацией) и Договором.
По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о
приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ.
Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком
установленным Договором.
7. Сведения о включенных (не включенные) в цену товаров, работ,
услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
В стоимость договора включены:
- стоимость демонтажа старых окон;
- изготовление, доставка и установка новых окон ПВХ и всей
сопутствующей фурнитуры;
- откосов, отливов, подоконников;
- отделочные работы в соответствии с дефектной ведомостью;
- уборка, вывоз и утилизация мусора после проведения работ, а также
все возможные расходы, связанные по страхованию, уплате налогов, сборов и
других обязательных платежей, в том числе НДС 18 %, а также иные расходы
Исполнителя, связанные с исполнением настоящего договора.
Цена договора является фиксированной на весь период действия
договора, изменению и пересмотру не подлежит.
Валютой, используемой для формирования цены договора, является
российский рубль.