ДОГОВОР № ______ на выполнение геологоразведочных работ

ДОГОВОР № ________
на выполнение геологоразведочных работ
г. Верхняя Пышма
«___» ___________ 20__ г.
Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Королева Алексея Анатольевича,
действующего на основании доверенности № 23/Д-42 от 18.02.2014г., с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя «Подрядчика»)
________________________ , действующего на основании ___________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению
геологоразведочных работ на Невьянской золоторудной площади (границы участка
соответствуют геологическому отводу по Лицензии СВЕ 02346 БР) с целью получения
исходных данных, достаточных для разработки ТЭО разведочных и составления отчета с
подсчетом запасов.
1.2. Содержание, объемы и особенности (в т.ч. требования по качеству) работ, а также
сроки их выполнения определяются Техническим заданием (Приложение №1).
1.3. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с лицензией на право
пользования недрами (Лицензия СВЕ 02346 БР выдана ОАО «Уралэлектромедь 28 мая
2007г.) и Проектом на производство геологоразведочных работ, утвержденным в
установленном порядке и получившим положительное заключение государственной
экспертизы (далее – Проект на разведочные работы).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Подрядчика.
2.1.1. При осуществлении
буровых работ (кроме требований, указанных в
Техническом задании) Подрядчик за свой счет и своими силами осуществляет:
2.1.1.1. Материальное и техническое обеспечение работ.
2.1.1.2. Транспортировку воды к местам бурения (в т.ч. обеспечивает технику и
оборудование для этого).
2.1.1.3. Обустройство и содержание на площади работ вахтового поселка (полевой
базы).
2.1.1.4. Доставку работников (смену) от жилой базы до места работ и обратно.
2.1.1.5. Укладку всего поднятого керна в керновые ящики и в мешки Подрядчика.
2.1.1.6. Погрузку-разгрузку, доставку и сохранность ящиков с керном от буровой
площадки до кернохранилища Заказчика.
2.1.1.7. Уборку буровой площадки от мусора по окончании буровых работ.
2.1.2. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в
соответствии с условиями настоящего Договора, соблюдать инструктивные, технические
и методические требования к проведению геологоразведочных работ.
2.1.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе
о внесении изменений и дополнений в разработанную Подрядчиком документацию, если
это не противоречит условиям Договора и данным, указанным в п. 2.1.2. настоящего
Договора. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего
Договора, стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в
котором определяют объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.
2.1.4. Обеспечить Заказчику возможность осуществлять контроль хода выполнения
работ, по требованию Заказчика предоставлять исчерпывающую информацию о ходе
выполнения работ.
2.1.5. По окончании работ передать Заказчику без промедления все полученное в
связи с исполнением своих обязательств по Договору.
2.1.6. Выполнять работы с соблюдением Технического задания, Проекта на
разведочные работы, производственных стандартов, а также с соблюдением правил
безопасности, пожарной безопасности и санитарных норм, положений законодательства
об охране окружающей среды и охраны труда.
2.1.7. В случае выявления недостатков в выполненных работах или разработанной
документации (в том числе их непригодности или недостаточности для разработки
документов согласно п.5.1. настоящего Договора), Подрядчик по выбору Заказчика
обязан:
а) безвозмездно устранить недостатки в согласованный с Заказчиком разумный срок;
б) соразмерно уменьшить цену, установленную за работу настоящим Договором;
в) возместить расходы Заказчика на устранение недостатков, произведенное силами
Заказчика либо третьими лицами.
2.1.8. Самостоятельно нести ответственность перед контролирующими и
правоохранительными органами за нарушения законодательства, допущенные в процессе
выполнения Работ.
2.2. Права Подрядчика.
2.2.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные настоящим Договором, своими
силами и средствами. Подрядчик вправе с согласия Заказчика привлекать к исполнению
настоящего Договора субподрядчиков, при этом ответственность за их выполнение несет
Подрядчик.
В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик обязуется включать в договоры
между Подрядчиком и субподрядчиками условия о передаче Подрядчику всех
исключительных прав на результаты работ по настоящему Договору.
2.2.2. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для
выполнения Работ.
2.3. Обязанности Заказчика.
2.3.1. Перед началом работ по настоящему Договору, передать Подрядчику по акту
следующие документы:
 копию лицензии на право пользования недрами СВЕ 02346 БР;
 проект на «геологоразведочные работы по Невьянской золоторудной площади»;
 копии протоколов утверждения проекта;
 копию заключения ФБУ «Росгеолэкспертиза» на проект;
 копии разрешительных документов, удостоверяющие право проведения
геологоразведочных работ на землях государственного лесного фонда.
2.3.2. Своевременно принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы, согласно
настоящему Договору.
2.3.3. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях,
предусмотренных Договором.
2.3.4. Немедленно информировать Подрядчика о выявленных недостатках в работах
для своевременного принятия мер по их устранению.
2.4. Права Заказчика.
2.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных Договором, без
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.4.2. В любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. В
этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком
письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора.
3. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ устанавливается ___________________ (Приложение №2),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет _______________
___________рублей, в т.ч. НДС 18% (__________ рубля).
3.2. Общая сумма работ по Договору является твердой, окончательной и изменению не
подлежит за исключением случая, когда по инициативе Заказчика происходит увеличение,
уменьшение, изменение объемов работ. При этом изменение общей суммы Договора
оформляется письменным соглашением, с составлением дополнения к техническому
заданию, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.
3.3. Оплата по Договору производится в рублях РФ безналичным порядком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.4. До начала выполнения работ Подрядчиком Заказчик производит предварительную
оплату в размере 20 % от стоимости всех работ (п.3.1. Договора) в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента подписания Договора и выставления счета. Сумма предоплаты,
выплаченная Подрядчику в соответствии с п.3.4. Договора, подлежит зачету в оплату
выполненных работ.
3.5. Выплата 70% от стоимости всех работ (п.3.1. Договора) осуществляется
Заказчиком постепенно по факту выполнения работ. Оплата осуществляется Заказчиком
ежемесячно пропорционально объему выполненных Подрядчиком за отчетный месяц
работ по колонковому бурению, на основании двухсторонних актов сдачи-приемки
выполненных работ и выставленных счетов-фактур, в течение 5 календарных дней с
момента подписания акта (п.4.1. Договора).
3.6. Окончательный расчет в размере 10 % от стоимости всех работ (п.3.1. Договора)
Заказчик производит после приемки всего объема работ и получения от Подрядчика всех
документов и материалов, предусмотренных п.4.2. настоящего Договора, в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и
получения счета-фактуры.
3.7. При задержке Заказчиком оплаты выполненных работ более чем на 30 календарных
дней Подрядчик вправе приостановить работы до погашения задолженности.
3.8. Работы, выполненные с нарушением требований по качеству о полноте и
достоверности представленной информации, как в документальном выражении, так и в
первичных материальных данных (не выполнившие геологическую задачу - по глубине,
выходу керна, качеству геологической документации), оплате не подлежат.
3.9. Стороны устанавливают, что датой оплаты работ считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.10. В счет обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Договору в сумме не менее полученных авансов, Подрядчик предоставляет Заказчику
безотзывную банковскую гарантию на сумму авансового платежа, выданную на срок не
менее срока исполнения обязательств по Договору. Условиями банковской гарантии
должно быть предусмотрено, что требование бенефициара об уплате денежной суммы
исполняется гарантом на основании письменного заявления без приложения
дополнительных документов.
Подрядчик после подписания настоящего Договора и перед соответствующим
платежом предоставляет Заказчику оригинал банковской гарантии с приложением
нотариально заверенной копии договора о выдаче банковской гарантии, заключенного
между Подрядчиком и Банком. При этом Подрядчик обязуется предварительно
согласовать с Заказчиком Банк, который выступит гарантом.
При непредоставлении банковской гарантии, Заказчик вправе не производить оплату по
Договору. Несвоевременное перечисление авансов, связанное с неисполнением
требований о предоставлении банковской гарантии, не является основанием для отсрочки
исполнения обязательств со стороны подрядчика.
3.11. Все расчеты по настоящему Договору производятся через расчетные средства
открытые в ООО «КБ» «Кольцо Урала», либо в кредитных организациях с
государственным участием (ОАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», ОАО «Банк ВТБ»).
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно, по мере готовности к
сдаче, но не реже одного раза в месяц.
Подрядчик ежемесячно по окончании календарного месяца представляет Заказчику акт
сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик подписывает акт сдачи-приемки
выполненных работ в течение 5 дней с момента его получения или в этот же срок
письменно уведомляет Подрядчика о причинах отказа от подписания акта.
4.2. После выполнения всего объема работ Подрядчик передает Заказчику Акт сдачиприемки выполненных работ, а так же следующие материалы и документацию:
 буровые журналы, журналы послойной документации керна скважин,
промывочные журналы, акты заложения линий скважин, акты закрытия скважин, рабочие
геологические разрезы по линиям скважин с вынесенными результатами опробования,
подшитые в папки по линиям скважин;
 акты сверки первичной документации керна скважин;
 акты ликвидационного тампонажа, подписанные обеими сторонами;
 документация, опробование керна;
 каталоги координат выработок;
 геологические планы и разрезы, достаточные для составления ТЭО постоянных
кондиций;
 керн, уложенный в керновые ящики.
4.3. Окончательная приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения указанного в п.4.2. пакета документов. В указанный
срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить
Подрядчику мотивированный отказ в приемке выполненных работ.
4.4. Допускается досрочное выполнение работ Подрядчиком. В этом случае Заказчик
обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами
составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения.
4.6. В случае приостановления (прекращения) работ по инициативе Заказчика стороны
обязаны в пятидневный срок со дня получения Подрядчиком извещения от Заказчика
составить двусторонний акт о выполненной части работы и фактических расходах
Подрядчика. Заказчик обязан оплатить эти работы в соответствии с составленным актом.
В случае если стоимость фактически выполненных работ не погашает размера всех
авансовых платежей, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику непогашенную часть
авансовых платежей в течении пяти дней с даты подписания акта о прекращении работ и
расторжении Договора.
4.7. Подрядчик не вправе приостановить работу по Договору без согласия Заказчика. В
случае нецелесообразности дальнейшего проведения работы стороны обязаны
незамедлительно поставить в известность друг друга и в пятидневный срок рассмотреть
вопрос о целесообразности продолжения работы. Решение о прекращении работы
оформляется двусторонним актом, который является основанием для прекращения
действия настоящего договора, оформляемым дополнительным соглашением.
5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БУРОВЫХ РАБОТ,
ОСОБЕННОСТИ СДАЧИ–ПРИЕМКИ БУРОВЫХ РАБОТ
5.1. Конечным результатом буровых работ являются скважины, пройденные с
соблюдением Технического задания по Проекту на проведение геологоразведочных работ
и принятые представителями Заказчика. Полученные геологические материалы должны
соответствовать требованиям, позволяющим использовать их для целей: документации,
опробования, аналитических исследований, камеральной обработки и, в конечном итоге,
для подготовки ТЭО временных и постоянных разведочных кондиций, и составления
отчета с подсчетом запасов категории C1 и C2.
5.2. Предварительная приемка выполненных буровых работ производится
представителем Заказчика как на участке буровых работ (на предмет выполнение
скважиной требований ГТН), так и в месте оформления геологической документации и
опробования (на предмет оценки качества бурения).
5.3. Поисковые скважины, выполнившие геологическую задачу и предварительно
принятые представителями Заказчика, подлежат включению в Акт сдачи-приемки
выполненных работ и оплате по завершению отчетного календарного месяца.
5.4. Скважины не выполнившие геологическую задачу, оплате не подлежат.
5.5. После ликвидации (прекращения) геологоразведочных работ, предусмотренных
настоящим договором, Подрядчик, за счет собственных средств, выполняет работы по
рекультивации земель, уборке бытовых и прочих отходов на площадках буровых работ
(линиях скважин). Рекультивированные площадки осматриваются комиссией из
представителей Заказчика и Подрядчика, после чего подписывается двухсторонний акт
осмотра и приёмки земель. Стоимость рекультивации включена в цену работ по
настоящему Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Основания освобождения от ответственности:
6.1.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное
невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если она может доказать, что:
 неисполнение обязательств вызвано независящими от нее чрезвычайными и
непредотвратимыми при данных условиях причинами;
 в момент заключения настоящего Договора она не могла с уверенностью
предвидеть возникновение таких обстоятельств и их последствий, а так же их воздействие
на выполнение обязательств по настоящему Договору;
 она не могла избежать или преодолеть эти обстоятельства или, по крайней мере, их
последствия.
6.2. Обстоятельства, указанные в п.6.1. настоящего Договора, могут быть вызваны
следующими событиями:
 военные действия (объявленные и необъявленные), гражданская война,
перевороты и революции, акты пиратства и саботажа;
 природные бедствия, как сильные штормы, циклоны, землетрясения, приливы,
наводнения, разрушения молнией;
 взрывы, пожары, разрушения механизмов, зданий и других объектов;
 бойкоты, забастовки, которые возникают на предприятиях стороны,
претендующей на освобождение от ответственности;
 действия властей, как правомочные, так и не правомочные, кроме действий, за
которые сторона, претендующая на освобождение от ответственности, принимает на себя
риск во исполнения остальных частей настоящего Договора; и кроме указанного в п.6.3.
настоящего Договора.
6.3. В соответствии с п.п. 6.1. и 6.2. настоящего Договора, если другого не оговорено в
настоящем Договор, препятствием не может являться утрата полномочий, лицензий, виз
или разрешений, необходимых для выполнения настоящего Договора, выданных
уполномоченными органами стороне, претендующей на освобождение от
ответственности.
6.4. Любая из сторон обязуется немедленно известить в письменном виде
противоположную сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия указанных
выше обстоятельств. Необходимым и достаточным подтверждением этих сведений будет
служить соответствующее письменное свидетельство, выданное Торгово-промышленной
палатой.
6.5. В случае невозможности полного или частичного выполнения сторонами своих
обязательств вследствие вышеуказанных обстоятельств в течении более чем 45 (сорока
пяти) дней они будут вправе полностью или частично расторгнуть настоящий Договор без
какого-либо возмещения убытков (включая расходы) друг друга.
6.6. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.7. В случае несвоевременной передачи результата работ, вызванной задержкой или
некачественным их выполнением, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию
неустойку в размере 0,1% от всей стоимости работ по договору за каждый день
просрочки. В случае, если работа не будет выполнена в установленные Договором сроки
или явно в оставшийся до сдачи срок не будет выполнена Заказчик вправе отказаться от
приемки работ и потребовать уплаты штрафа в размере 10% от стоимости всех работ по
Договору и иные понесенные им убытки.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены сторонами по взаимному
согласию.
7.2. Договор может быть расторгнут сторонами по взаимному согласию или по
требованию одной из сторон в случаях, предусмотренных действующим
законодательством. Взаимное согласие должно быть оформлено путем составления
одного документа, подписанного сторонами, а также может быть оформлено путем
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефаксной,
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит
от стороны по Договору.
7.3. В случае расторжения Договора незаконченный результат работы передается
Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме,
определяемом ими совместно дополнительным соглашением.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему
Договору, становится собственностью Заказчика и подлежит передаче ему Подрядчиком
на всех типах носителей после исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
Подрядчик не вправе использовать эту информацию в последующей своей работе с
другими Заказчиками и по другим объектам.
8.2. Результаты работ по настоящему договору могут быть опубликованы только с
письменного разрешения Заказчика.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора.
8.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.5. Сторона, находящаяся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы,
обязана не позднее пяти рабочих дней письменно уведомить другую сторону об их
наступлении или прекращении.
8.6. Сторона, не выполнившая установленные требования, лишается права ссылаться на
обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания освобождения от
ответственности.
8.7. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве стороны по
Договору, все его обязательства переходят к правопреемнику.
8.8. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок рассмотрения
споров, возникающих из настоящего Договора. Срок для рассмотрения претензий – 15
дней с момента получения претензий. Все споры, разногласия или требования,
возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его
исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном
суде Свердловской области.
8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор заключен сроком до ________ года и вступает в силу с
момента подписания сторонами.
9.2. Договор может быть продлен на новый срок путем заключения дополнительного
соглашения.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
ОАО «Уралэлектромедь»
624091 Свердловская обл., г. Верхняя
Пышма, проспект Успенский, д. 1
ИНН 6606003385, КПП 660601001
р/счет 40702810000000000452 в ООО КБ
«Кольцо Урала» г. Екатеринбург,
кор/счет 30101810500000000768, БИК
046577768
Главный инженер
ОАО «Уралэлектромедь»
_________________А.А. Королев
Подрядчик