Наименование оборудования - Самарский областной кожно

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Самара
«____»_____________2011 г.
Государственное учреждение здравоохранения «Самарский областной кожновенерологический диспансер», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного
врача Шакурова Ильдара Гомеровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________ в
лице______________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик» обязуется поставить по заявкам «Заказчика», а «Заказчик» принять и
оплатить заказанную вычислительную технику, относящуюся к 127 номенклатурной группе
(далее товар) в соответствии с Приказом от 7 июня 2011г. № 273 Министерства экономического
развития Российской Федерации.
1.2.Количество, ассортимент и цена за единицу товара указаны в Спецификации к
данному договору. Цена включает в себя расходы на доставку, разгрузку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, НДС и
получение сопроводительной документации на товар.
1.3. Доставка товара осуществляется транспортом «Поставщика».
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена договора составляет:
_____________________________________________________________________________
______ руб.,
в том числе НДС = __________________________. Цена договора является твёрдой и не
может быть изменена в одностороннем порядке.
2.2. Оплата за поставленный товар производится «Заказчиком» по факту поставки в
течение 10 дней на основании счетов-фактур (накладных) на расчетный счет
«Поставщика» в рамках финансирования 2011 года.
2.3. Источник финансирования: средства из областного бюджета.
3. СРОК ПОСТАВКИ
3.1. Срок поставки Товара: до 31 августа 2011г.
3.2. Датой поставки считается дата подписания сторонами Акта приема - передачи
товаров (сопроводительных документов).
3.3. Поставка Товара производится транспортом «Поставщика» согласно
накладным по адресу «Заказчика», находящимся: г. Самара, ул. Венцека, 35.
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. При получении Товаров «Заказчик» совместно с «Поставщиком» обязан
проверить качество и комплектность, которое должно соответствовать требованиям
«Заказчика».
4.2. «Поставщик» гарантирует потребительские качества и эксплуатационные
возможности поставленных Товаров в соответствии с ТУ и иными нормативными
документами, действующими на территории Российской Федерации.
4.3. «Поставщик» предоставляет «Заказчику» гарантию завода-изготовителя на
Товары.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
5.1. «Поставщик» одновременно с передачей Товаров вручает «Заказчику»
комплект документов на него.
5.2. Передача
Товаров производится при предъявлении уполномоченным
представителем «Заказчика» соответствующей доверенности и паспорта или другого
документа, его заменяющего.
5.3. Право собственности на Товары, риск случайной гибели, случайной порчи и
утраты переходит к «Заказчику» с момента его передачи в соответствии с п. 5.1. договора
и подписания обеими сторонами товарной накладной и акта приема-передачи.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность сторон по настоящему договору определяется в соответствии
с действующим законодательством.
6.2.
В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства,
предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пеней). За нарушение сроков передачи Товаров по настоящему договору или
некомплектную поставку по вине «Поставщика», последний уплачивает «Заказчику»
неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости Товаров за каждый день
просрочки.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком, предусмотренных договором
сроков расчета за поставленные Товары, поставщик вправе потребовать уплату неустойки
(штрафа, пеней). «Заказчик» уплачивает «Поставщику» неустойку (штраф, пени) за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
(штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
«Заказчик» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
6.4. Все неустойки, предусмотренные настоящим договором, начисляются в случае
направления одной стороны настоящего договора другой стороне настоящего договора,
соответствующего письменного требования об уплате неустойки.
6.5. Право стороны требовать уплаты неустоек, предусмотренных настоящим
договором, возникает с момента направления другой стороне уведомления о начислении
неустойки, предусмотренной настоящим договором.
6.6. Срок рассмотрения требования составляет 10 рабочих дней с момента
получения.
6.7. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств по
настоящему договору.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение
либо за неисполнение взятых на себя обязательств, если ненадлежащее исполнение либо
неисполнение последних явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к
которым стороны относят: стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма,
запретительные меры со стороны государственных органов, при условии, что эти
обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему
договору.
7.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана
незамедлительно информировать другую сторону в письменной форме (в том числе
телеграфом, факсом, другими средствами связи) о начале и окончании действия
обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего
договора. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документами
уполномоченных органов.
7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает эту сторону права
ссылаться на вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательств.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия настоящего договора: с момента подписания договора по 30
сентября 2011 года, до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему
договору.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. В этом
случае они становятся неотъемлемой частью данного договора.
8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр для «Заказчика», один экземпляр для «Поставщика».
8.4. 8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором, разрешаются путём
переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, стороны,
после предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
МУФ СО, ГУЗ Самарский областной кожно-венерологический диспансер, 443099 г.
Самара, ул. Венцека, д. 35, ИНН 6317015511, КПП 631701001, р/с 40201810500000108005
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара, БИК 043601001, лиц. счет
212.01.020.0
Главный врач ______________ И.Г. Шакуров
м.п.
ПОСТАВЩИК:
__________________________
м.п.
Приложение № 1
К договору № __ от ______ 2011г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
1
2
3
4
Наименование товара
Многофункциональное устройство А3 Xerox
WorkCentre 5016 или эквивалент не
уступающий по техническим характеристикам.
Скорость печати и копирования - 16 страниц в
минуту формате A4; скорость печати и
копирования - 9 страниц в минуту формате A3;
время выхода первой страницы - 7.5 секунды;
разрешение печати и копирования - 600 x 600
точек на дюйм; стандартный объем
оперативной памяти – 64 Мб; процессор - 400
Мгц; интерфейс подключения - USB 2.0;
максимальная нагрузка - 15 000 отпечатков;
возможность подключения к сети с помощью
внешнего принт-сервера; режим экономии
тонера и электроэнергии.
Оригинальный картридж для МФУ А3 Xerox
WorkCentre 5016.
Многофункциональное устройство А4 Xerox
Phaser 3100MFP/S. Скорость печати - 20
страниц в минуту (А4); время выхода первой
страницы – менее 13 секунд; объем памяти
устройства - 32МБ; интерфейс - USB 2.0;
разрешение печати - 600х600 dpi;
основной лоток бумаги – 250 листов; A4, A5
обходной лоток: 1 лист; скорость копирования
- 20 страниц в минуту (A4);
время выхода первой страницы - 8,5 секунд;
разрешение копирования - 600х600 точек на
дюйм; однократное сканирование множественное копирование до 99 копий;
масштабирование – 25% - 400%; разрешение
сканирования - до 4800х4800 dpi в улучшенном
режиме.
Оригинальный картридж для МФУ А4 Xerox
Phaser 3100MFP/S.
Код
ОКДП
Ед.
изм.
Колво
3020363
шт
1
3020365
шт
1
3020363
шт
7
3020365
шт
7
Цена за
ед., руб.
с НДС
Итого, руб. (с НДС)
Сумма,
руб. с
НДС