Проект договора Лот1

advertisement
Договор на поставку и установку оконных блоков № __
г. Чебоксары
«____»___________2015 г.
Бюджетное образовательное учреждение Чувашской Республики среднего
профессионального
образования
«Чебоксарский
медицинский
колледж»
Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики,
именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Тарасова Геннадия
Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны и
___________________________________________________ именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
________________________________________________,
действующего на основании ________________________________ с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется изготовить по размерам, эскизам, количеству, согласно
Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора,
демонтировать и установить (далее Работы) пластиковые оконные конструкции с
подоконниками и отливами (далее Окна), в помещении, расположенном по адресу: г.
Канаш, ул. Пушкина, д. 12, а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить их на
условиях, установленных договором.
1.2. Работы Поставщиком выполняются из собственных материалов и своими силами.
1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ и окон
несет Поставщик до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт
подтверждается подписанным сторонами акта приема выполненных работ (Приложение
№ 2).
1.4. Право собственности на окна по настоящему договору переходит к Заказчику
после подписания акта выполненных работ.
1.5. Срок гарантии на Работы и окна – 5 (пять) лет со дня подписания акта
выполненных работ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1.Права Заказчика:
- в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Поставщиком, не
вмешиваясь в его деятельность;
- предоставить помещение, подготовленное для проведения работ по демонтажу
старых оконных блоков и установке новых.
- принять результат Работ, выполненных Поставщиком, при отсутствии в нем
явных недостатков;
- в случае обнаружения скрытых недостатков в результате работ сообщить об этом
Поставщику в течение трех рабочих дней с момента обнаружения;
- оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим
договором;
2.2.Обязанности Поставщика:
-выполнить Работу с надлежащим качеством в соответствии с техническим
заданием.
- обязан выполнить весь комплекс работ по настоящему договору не позднее 30 мая
2015 года.
- передать результат работ заказчику по акту выполненных работ;
- предупреждать Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполненных работ и не зависят от Поставщика, и до получения
от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных
обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми
в таких случаях документами;
- произвести доставку Окон до места проведения работ своими силами и средствами.
- уборка и вынос мусора, вынос демонтированных изделий, срезка монтажной пены
после монтажа.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОР.
3.1.
Общая
стоимость
по
настоящему
договору
составляет:
_______________(______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС-18% ____________ (_________________________) рублей __ копеек.
3.2. Оплата производится не позднее 30 июня 2015 года после получения подписания
сторонами акта выполненных работ и на основании выставленной накладной и счетфактуры.
3.3. Стоимость Договора на протяжении действия договора является неизменной.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ (РЕЗУЛЬТАТА) РАБОТ
4.1. Приемка окон Заказчиком по качеству осуществляется по месту установки: с
оформлением акта выполненных работ.
4.2. При обнаружении дефектов в акте делается отметка об этом, и устанавливаются
сроки для их устранения.
4.3. Устранение недостатков производится за счет Поставщика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате товара,
Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения
установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
суммы просроченной задолженности.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Поставщика.
5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по передаче
товара, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока исполнения
обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в
размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика.
5.4. Сторона, нарушившая условия договора, обязана возместить другой стороне
понесенные убытки, подтвержденные документально.
5.5. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону,
нарушившую договор, от исполнения своих обязательств и по истечение срока действия
договора.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана в трехдневный срок уведомить другую сторону о
наступлении обязательств непреодолимой силы (стихийные бедствия, наводнения, пожар
и пр.).
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были
урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования
споров.
7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения
одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию.
7.3. Если стороны не смогут найти взаимоприемлемое решение, спор подлежит
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд.
7.4. К отношениям сторон по настоящему договору и в связи с ним применяется
законодательство Российской Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.2. Поставщик не вправе передать свои права и обязанности по настоящему
договору, полностью или частично, другому лицу без предварительного письменного
согласия Заказчика.
8.3. Вся информация в рамках настоящего договора, кроме общедоступной,
признается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в
соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной
связью с последующим представлением оригинала. Уведомление считается полученным в
день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом
или настоящим договором.
8.5. В случае изменения наименования, юридического и почтового адреса,
банковских реквизитов и (или) иной информации о Стороне, Сторона, у которой
произошли указанные изменения, обязана направить письменное уведомление об этом
другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления указанных выше
событий.
8.6. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
8.7. Заказчик обязуется своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о
недостатках, обнаруженных в ходе поставки товара или приёмки исполненных
обязательств.
8.8 Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.9. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 экземплярах для каждой из
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Поставщик
БОУ СПО «Чебоксарский медицинский
колледж» Минздравсоцразвития Чувашии
ОГРН 1022101273116
ИНН 2129009451 КПП 213001001
Юридический
адрес:
428017,
Россия,
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
Пирогова, д.1-а;
Телефон: 8 (8352) 45-07-24;
Факс: 8 (8352) 45-35-55;
Банковские
реквизиты:
р/сч.
40601810600003000003
в
ГРКЦ
НБ
Чувашской Республики Банка России г.
Чебоксары, Минфин Чувашии (БОУ СПО
«Чебоксарский
медицинский
колледж»
Минздравсоцразвития
Чувашии
л/с
20266Б00121), БИК 049706001.
Директор_____________Тарасов Г.А.
«___» ____________ 2015 года
М.П.
Приложение №1
к договору
Спецификация к договору №_______________
№ Наименование
п/п
1 Блок оконный
Ед.
изм.
шт.
Колво
9
2
Отливы
шт.
9
3
Подоконники
шт.
9
4
Откосы
компл.
9
5
Герметик (
пена
монтажная)
шт.
25
шт.
9
6
Технические характеристики
-цвет белый;
-количество камер не менее - 3
-ширина профиля не менее – 58 мм
-толщина стенки профиля не менее – 3мм
-толщина стеклопакета не менее – 32мм.
-морозостойкость до -60 ºС
Фурнитура: металлическая ( с порошковым
противокоррозийным покрытием)
Соединительный профиль, цвет белый, для
соединения оконных блоков.
Отливы шириной не менее 230мм, из
оцинкованной стали, толщиной не менее 0,5мм, с
полимерным покрытием белого цвета.
ПВХ панель толщиной не менее 20мм, шириной
не менее 500мм, белого цвета с торцевыми
заглушками.
Белая экструзионная ПВХ панель, толщиной не
менее 10мм, Ширина не менее 450мм.
Пенополиуретановый (пена монтажная)
представляет собой вязкую смесь, которая при
выходе из баллона превращается в пену и
затвердевает под воздействием влажности
воздуха, обеспечивающую хорошую термо и
акустическую изоляцию, влагоустойчивая, не
разрушается и не сжимается с течением времени,
в затвердевшем состоянии не имеет запаха,
защищена от УФ излучения, плотность -23-32
кг/м3, время затвердения: макс.24 часа,
термостойкость затвердевшей пены: от-55ºС до
+100 ºС. В баллонах по 750 мл.
ШхВ (1450х1870)
Покупатель
Поставщик
БОУ СПО «Чебоксарский медицинский
колледж» Минздравсоцразвития Чувашии
ОГРН 1022101273116
ИНН 2129009451 КПП 213001001
Юридический
адрес:
428017,
Россия,
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
Пирогова, д.1-а;
Телефон: 8 (8352) 45-07-24;
Факс: 8 (8352) 45-35-55;
Банковские
реквизиты:
р/сч.
40601810600003000003
в
ГРКЦ
НБ
Чувашской Республики Банка России г.
Чебоксары, Минфин Чувашии (БОУ СПО
«Чебоксарский
медицинский
колледж»
Минздравсоцразвития
Чувашии
л/с
20266Б00121), БИК 049706001.
И.о. Директора_____________Лунькова М.М.
«___» ____________ 2014 года
М.П.
Приложение № 2
к договору
АКТ № ______
сдачи-приемки работ
Бюджетное образовательное учреждение Чувашской Республики среднего
профессионального
образования
«Чебоксарский
медицинский
колледж»
Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики,
именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице исполняющего обязанности директора
Луньковой Марины Михайловны, действующего на основании Устава с одной стороны и
___________________________________________________ именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
________________________________________________,
действующего на основании ________________________________ с другой стороны
составили настоящий Акт о том, что Поставщиком выполнены работы по ______________
и изготовлена следующая готовая продукция:
№.
п/п
Наименование и размеры изделий
Количество изделий
Итого:
Работы, выполненные Поставщиком, изготовлены из материалов (сырья)
Поставщика.
Указанные работы удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям Заказчика,
установленным в договоре поставки № ____ от «____»________ ____ г.
Замечания
Заказчика:
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________
По результатам выполненных работ Стороны взаимных претензий не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у
Поставщика, второй - у Заказчика.
Работу сдал
от Поставщика
__________________________
(подпись)
М.П.
Работу принял
от Заказчика
_____________________
(подпись)
М.П.
Download