Приложение №4 (Проект Гражданско

Приложение 4
Проект Гражданско-правового договора №______
на поставку химических реактивов
г. Самара
«____»________ 2012г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Самарский референтный центр
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» в лице Директора
Челаева Семена Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик»,
с
одной
стороны
и
______________________________,
в
лице_______________________, действующего на основании _________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, с
соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, на основании
результатов размещения заказа путем проведения запроса котировок цен, протокол № ________
от «___»_________2012 года, заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного
учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является поставка химических реактивов (в
дальнейшем именуемые Товар).
1.2. Наименование, количество (объем), цена за единицу продукции и общая цена
(стоимость) Договора определяются прилагаемой к настоящему Договору Спецификацией
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3. Источник финансирования: средства, полученные от оказания платных услуг.
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
2.1. Общая сумма договора составляет __________руб., в том числе НДС ______ руб.
2.2. Цена за Товар, поставляемый по настоящему договору, определена в рублях,
включает расходы на транспортировку товара, отгрузку, уплату налогов, сборов и иных
обязательных платежей.
2.3. Сумма договора и цена на Товар остается неизменной до полного выполнения
обязательств сторонами по настоящему договору.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Безналичный расчет: 100% в течение 30 (тридцати) банковских дней после поставки
товара и выставления «Поставщиком» счета, счета-фактуры, товарной накладной.
4. СРОКИ ПОСТАВКИ
4.1. «Поставщик» обязуется осуществить 100% поставку товара на склад «Заказчика» в
течение 14 календарных дней с момента заключения договора.
4.2. При поставке товара «Поставщик» предоставляет «Заказчику» следующие
документы:
- товарную накладную;
- счет-фактуру;
- счет;
- документы, подтверждающие соответствие товарам требованиям действующего
законодательства РФ.
5. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА
5.1. Поставляемый товар должен соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и иметь
паспорт качества или документ его заменяющий.
5.2. Остаточный срок годности товара не должен превышать 70% срока продукции
завода изготовителя.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
6.1. При приемке Товара «Заказчик» проверяет их соответствие требованиям к
количеству, качеству и ассортименту, содержащемся в спецификации, при этом не допускается
частичная поставка и замена указанных в спецификации Товаров на аналоги и эквиваленты.
6.3. При поставке Товаров несоответствующих количеству, качеству ассортименту и цене
указанных в спецификации, по требованию «Заказчика», «Поставщик» обязан в течении 2-х
(двух) дней произвести их замену.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
7.2. В случае просрочки со стороны «Поставщика» установленных сроков поставки
продукции «Заказчик» вправе потребовать от «Поставщика» уплаты за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения указанного обязательства, неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от цены
Договора, а также возмещения убытков. «Поставщик» освобождается от уплаты указанной
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по
вине «Заказчика».
7.3. В случае просрочки со стороны «Поставщика» установленных пунктом 6.3
настоящего Договора сроков устранения недостатков продукции, обнаруженных при ее
приемке, «Заказчик» вправе потребовать от «Поставщика» уплаты за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
указанного обязательства, неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от цены Договора, а также
возмещения убытков. «Поставщик» освобождается от уплаты указанной неустойки, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине «Заказчика».
7.4. В случае нарушения «Заказчиком» предусмотренных пунктом 3.1 настоящего
Договора сроков оплаты поставленной продукции, «Поставщик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договор срока исполнения указанного обязательства, неустойки
(пени) в размере 0,1 % от цены Договора, а также возмещения убытков. «Заказчик»
освобождается от уплаты указанной неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла не по его вине.
7.5. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой
стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков в
части не покрытых установленных настоящим разделом Договора неустойками.
8. АРБИТРАЖ
8.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, могущие возникнуть или касающиеся настоящего договора,
были урегулированы путем обсуждения или обоюдного согласия. В случае если стороны не
достигнут согласия по изложенным вопросам путем взаимных консультаций, то они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от
ответственности за
частичное или полное
неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение
условий настоящего договора. В таком случае срок выполнения договорных обязательств будет
продлен на время указанных обстоятельств.
9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства по
причине форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно информирует другую сторону о
начале и прекращении действия указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней после
начала их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает
соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине
указанных обстоятельств.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2012г.
10.2. До завершения Сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из
настоящего Договор, соответствующие его условия сохраняют свою силу.
10.3. Настоящий Договор прекращается (расторгается): исключительно по соглашению
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.4. Настоящий договор составлен
в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Поставщик»:
«Заказчик»:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Самарский референтный
центр
Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору»
Юридический адрес: Россия, 443086,
Самарская область, Самара г., НовоСадовая ул. д. 171
Почтовый адрес: Россия, 443086, Самарская
область, Самара г., Ново-Садовая ул. д. 175
ИНН 4703050940 КПП 631601001
Банковские реквизиты:
р/сч № 40501810836012000002
в ГРКЦ
ГУ Банка России по Самарской области г.
Самара
БИК 043601001
л/с 20426Х98380
тел.8 (846) 342-51-64
[email protected]
От «Поставщика»:
____________________/
М.П.
/
От «Заказчика»:
_______________/Челаев С.П./
М.П.
к Граждаско-правовому договору №
Приложение №1
от « ____» ______________2012г.
Спецификация:
№
Наименование
Цена
Количество
Ед.
Сумма
1.
Итого: руб.
Общая стоимость договора составляет ___________руб.,в том числе НДС_____ руб.
«Поставщик»:
___________________/_____________/
«Заказчик»:
___________________/Челаев С.П../
«» 2012г.
«»2012г.
М.П.
М.П.