Проект договора. Договор №____________________

Проект договора.
Договор №____________________
г. Санкт-Петербург
«___» ____________ 2015 г.
Акционерное общество «Центр технологии судостроения и судоремонта», в лице
главного инженера Александрова Михаила Владимировича, действующего на основании
доверенности № 1526-10-107 от 15.07.2015, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны,
и
____________________________________,
в
лице
______________________________, действующего на основании __________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее совместно именуемые как
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в обусловленный настоящим договором срок осуществить
поставку, монтаж и пуск в эксплуатацию оборудования, а Заказчик обязуется принять и
оплатить это оборудование.
1.2. Наименование, стоимость, количество, данные об изготовителе, стране
происхождения, стоимость оборудования определены в Спецификации (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
Требования к комплектности, характеристика оборудования определены в Технических
требованиях (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Осуществить поставку оборудования согласно п.1.1. договора и Спецификации
(Приложения № 1).
2.1.2. Одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящуюся к
оборудованию документацию: паспорт оборудования; инструкцию по эксплуатации на
русском языке; гарантийный талон; сертификат качества; документ, подтверждающий страну
происхождения оборудования (при наличии такого документа), в отношении которого
Федеральными органами исполнительной власти РФ установлены условия допуска на
территорию РФ; иную документацию в соответствии с нормативными и нормативнотехническими актами, техническими условиями изготовителя.
2.1.3. Передать Заказчику новое оборудование (не находившееся в использовании у
Поставщика и (или) у третьих лиц и выпущенное не ранее 2015 года), не подвергавшееся
ранее ремонту (модернизации или восстановлению), которое не должно находиться в залоге,
под арестом или под иным обременением.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Обеспечить прием оборудования.
2.2.2. Оформить все необходимые разрешения для присутствия технических
специалистов Поставщика на территории Заказчика.
2.2.3. Обеспечить в местах установки оборудования все необходимые условия в
соответствии с техническими условиями на эксплуатацию оборудования.
2.2.4. Обеспечить сохранность материалов, оборудования и инструментов Поставщика,
находящихся на территории Заказчика.
2.2.5. Провести приемку оборудования.
2.2.6. Оплатить оборудование в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
договором.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена настоящего договора составляет ___________ (____________) рублей ___
копеек, в т.ч. НДС _________________ (_________________________) рублей __________
копеек.
3.2. Цена договора включает в себя стоимость оборудования, погрузо-разгрузочные
работы, транспортные расходы по доставке оборудования по адресу Заказчика, а также все
налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате.
3.3. Цена договора является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения,
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе
увеличить предусмотренное договором количество оборудования не более чем на десять
процентов или уменьшить
предусмотренное договором количество поставляемого
оборудования не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон
допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в договоре цены единицы оборудования, но не более чем
на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором
количества оборудования стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из
цены единицы оборудования. Цена единицы дополнительно поставляемого оборудования
или цена единицы оборудования при уменьшении предусмотренного договором
количества поставляемого оборудования должна определяться как частное от деления
первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре такое количество
оборудования.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком по безналичному
расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании
выставленного Поставщиком счета.
4.2. Оплата осуществляется в следующем порядке:
4.2.1. Авансовый платеж в размере 30% от цены договора осуществляется в течение 15
(Пятнадцати) банковских дней с даты заключения договора.
4.2.2. Окончательная оплата в размере 70% от цены договора осуществляется в течение
15 (Пятнадцати) банковских дней по факту поставки, после подписания товарной
накладной, Акта приема-передачи (Приложение №3), выставления Поставщиком счета,
счет-фактуры.
5. СРОК ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Срок поставки: начало - с момента заключения договора, окончание - не позднее
___.___.2015 года.
6. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
6.1. Доставка оборудования Поставщиком осуществляется по адресу Заказчика: г.
Санкт-Петербург, ул. Трефолева д.4, в помещение под выгрузку, указанное заказчиком.
6.2. Не позднее, чем за два рабочих дня до доставки оборудования Поставщик обязан в
письменной форме уведомить Заказчика о конкретной дате и времени доставки
оборудования, государственный регистрационный знак транспортного средства и его марку.
Оборудование поставляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением
транспорта третьих лиц за свой счет. У водителя транспортного средства должен быть
паспорт РФ.
6.3. Приемка оборудования Заказчиком осуществляется в два этапа:
1) Представитель Заказчика проверяет количество прибывших мест и подписывает
товарно-транспортную накладную.
2) Приемочная Комиссия (далее комиссия), созданная Заказчиком, в течение 10
(десяти) рабочих дней, после прибытия оборудования, проверяет качество и комплектность
поставленного оборудования. После проверки представитель Заказчика подписывает
товарную накладную, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены или
устранения недостатков оборудования. Результаты приемки оборудования подтверждаются
Актом приема-передачи, подписанным обеими сторонами.
6.4.
При обнаружении недостачи оборудования по количеству, ассортименту и
(или) комплектности, при установлении факта отсутствия сопроводительных документов на
оборудование, в случае выявления недостатков качества поставленного оборудования:
а) Комиссия приостанавливает дальнейшую приемку оборудования, обеспечивает
хранение некомплектного оборудования в условиях, предотвращающих ухудшение его
качества и смешение с другим однородным оборудованием;
б) В течение 3 (трех) рабочих дней со дня выявления недостатков комиссией
подписывается мотивированный отказ о приемке оборудования.
Мотивированный отказ о приемке оборудования направляется поставщику заказной
почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении или выдается под расписку
уполномоченному представителю поставщика.
6.5. Оборудование, несоответствующие по ассортименту и (или) комплектности
требованиям, установленным в договоре, подлежат возврату поставщику для замены.
6.6. Срок для замены некачественного, некомплектного оборудования в течение 20
(Двадцати) рабочих дней с момента получения поставщиком мотивированного отказа
(уведомления) о приемке оборудования.
6.7. Право собственности на оборудование переходит к Заказчику с момента
подписания товарной накладной. С указанного момента Поставщик считается выполнившим
свою обязанность по передаче оборудования.
6.8. Заказчик может привлекать независимую экспертную организацию (эксперта).
7. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
7.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке и
погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
7.2. В случае передачи оборудования в ненадлежащей упаковке или без нее, Заказчик
вправе потребовать от Поставщика заменить ненадлежащим образом упакованное
оборудование.
7.3 Упаковка и маркировка оборудования должна соответствовать требованиям ГОСТ
17527-2003.
8. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
8.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование (в том числе его детали)
является новым, не ранее 2015 года выпуска, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным,
без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не
поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному
обращению на территории Российской Федерации. Оборудование должно не являться
выставочным образцом. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого
оборудования в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид
оборудования и наличие сертификатов, обязательных для данного вида оборудования,
оформленных в соответствии с российским законодательством.
8.2. Качество и комплектность оборудования должны соответствовать требованиям
государственных стандартов (регламентов), техническим условиям завода-изготовителя, иным
обязательным и/или согласованным сторонами требованиям, а в отсутствие последних признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения оборудования. Подобные
стандарты должны быть самыми новейшими из тех, которые выпускаются соответствующим
учреждением.
8.3. В комплекте с оборудованием должен идти комплект эксплуатационной
документации (гарантийный талон, паспорт, инструкция по эксплуатации), свидетельство о
поверке (действующее не менее трех лет), свидетельство об утверждении типа. Все
документы должны быть на русском языке.
9. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
9.1. Поставщик гарантирует нормальную работу оборудования, а также его отдельных
узлов и деталей в течение 24 месяцев с момента подписания Сторонами акта приемапередачи оборудования.
9.2. Если в течение гарантийного срока оборудование или какие-либо его узлы и
детали окажутся дефектными или несоответствующими условиям настоящего договора,
Заказчик предъявляет Поставщику рекламацию (претензию). Срок устранения недостатков
оборудования не может превышать 14 (четырнадцать) календарных дней с момента
предъявления рекламации. Заказчик вправе требовать либо устранения дефектов, либо
замены как всего оборудования, так и отдельных его узлов и деталей.
9.3. Устранение дефектов, а также замена дефектного оборудования или отдельных его
частей и деталей производится Поставщиком и за его счет.
9.4. Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом и/или заменой
дефектного оборудования или его дефектных узлов и деталей несет Поставщик.
9.5. В случае, когда производится устранение дефектов либо замена дефектного
оборудования или его дефектных узлов и деталей, сроки гарантии для основного
оборудования продлеваются на время, в течение которого оборудование не использовалось
вследствие обнаруженного дефекта.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение является
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар,
землетрясение, иное явление природы, война, военные действия, блокада, акты или действия
государственных органов, иных чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств,
находящихся вне контроля сторон и возникших после заключения договора. При этом срок
исполнения обязательств по договору продлевается на время действия этих обстоятельств и
их последствий.
10.2. Сторона, которая в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы
не имеет возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства, обязана в
течение 5 дней в письменной форме известить другую сторону о наступлении,
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
Свидетельство (справка) компетентного органа или организации будет являться достаточным
доказательством возникновения или прекращения указанных выше обстоятельств.
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на
любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательств.
10.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы после установленного
настоящим договором срока поставки оборудования лишает Поставщика права ссылаться на
эти обстоятельства как на основания освобождения от ответственности.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по договору в соответствии с законодательством РФ.
11.2. За нарушение срока поставки оборудования, выполнения работ Поставщик
обязан уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% цены договора за каждый
день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором
срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения.
11.3. В случае неустранения в установленный Заказчиком срок недостатков
оборудования, Поставщик выплачивает по требованию Заказчика неустойку (пеню) в
размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки исполнения данного
обязательства до устранения выявленных недостатков.
11.4. За нарушение срока оплаты переданного оборудования, соответствующего по
количеству и качеству требованиям договора, Поставщик вправе потребовать уплаты
неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется от суммы задолженности по договору за
каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.
11.5. Неустойка по договору выплачивается только на основании обоснованного
письменного требования Стороны.
11.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине другой стороны.
11.7. Уплата неустойки (пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему договору.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
13.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со
ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражается
стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть
произведены Стороной для устранения нарушений.
13.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим
договором. При недостижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде г. СанктПетербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного и надлежащего исполнения сторонами своих обязательств.
13.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению
суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения договора в
соответствии с гражданским законодательством РФ.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему договору,
выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его
неотъемлемой частью.
14.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в
случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом
другую Сторону.
14.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по
настоящему договору третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется
путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными
лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой
частью настоящего договора.
14.4. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ
15.1. Приложение №1 – Спецификация.
15.2. Приложение №2 – Технические требования.
15.3. Приложение №3 – Акт приема-передачи (образец).
16. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОАО
АО «ЦТСС»
198095, Санкт-Петербург, ул. Промышленная д.
7
р/счет 40702810915000003966
в Филиал Оперу ОАО Банк ВТБ в СанктПетербурге, г. Санкт-Петербург
Кор.счет 30101810200000000704,
БИК 044030704
ИНН 7805482938,
КПП 997850001,
ОКПО 07502259,
ОГРН 1097847011371
Поставщик:
___________
Заказчик:
Главный инженер АО «ЦТСС»
__________________
«___» ______________ 2015г.
___________
М. В. Александров
«___» ______________ 2015г.
Приложение №1 к договору
№ __________ от ______.2015
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
Наименование
Производитель
Срок
п/п
Оборудования
/страна
гарантии
(марка, модель и т.п.)
происхождения/
Ед. изм.
Кол-
Цена за ед.,
Общая
во, ед.
руб.
стоимость,
руб.
1
ИТОГО:
НДС 18%:
ВСЕГО:
Поставщик:
___________
Заказчик:
Главный инженер АО «ЦТСС»
__________________
«___» ______________ 2015г.
___________
М. В. Александров
«___» ______________ 2015г.
Приложение №2 к договору
№ __________ от ______.2015
Технические требования
№
п/п
Наименование
товара
Требования к техническим,
функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара
Поставщик:
___________
Количество, шт.
Заказчик:
Главный инженер АО «ЦТСС»
__________________
«___» ______________ 2015г.
___________
М. В. Александров
«___» ______________ 2015г.
Приложение №3 к договору
№ __________ от ______.2015
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ № _____ от_______2015 (Образец)
к договору № _______________________________ от__________
Комиссия, созданная приказом АО «ЦТСС» от_________№_____,
УСТАНОВИЛА:
1. Оборудование
№
п/п
Наименование (с
указанием
индивидуальных
признаков товара
(марка, модель,
артикул и др.)
Ед. изм.
Количество
Цена за ед., руб.
Сумма, руб.
поставленное в ________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения, цеха)
по договору № _______ от __________:
соответствует количеству, комплектности, объему и требованиям договора.
Претензий по количеству, качеству, ассортименту, комплектности комиссия не имеет.
Председатель комиссии
(должность)
(личная подпись)
(фамилия, инициалы)
(должность)
(личная подпись)
(фамилия, инициалы)
(должность)
(личная подпись)
(фамилия, инициалы)
(должность)
(личная подпись)
(фамилия, инициалы)
(должность)
(личная подпись)
(фамилия, инициалы)
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
ПОСТАВЩИК
ЗАКАЗЧИК
(должность)
(должность)
___________________
___________________
(подпись)
«___» ___________ 2015г.
(ФИО)
(подпись)
«___» ___________ 2015г.
(ФИО)