Договор № ___________

Договор № ___________
г. Ижевск
«____» _________ 2015г.
__________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Заказчик в лице директора ___________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны и Автономное учреждение Удмуртской
Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества образования»,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Медведевой Наталии
Константиновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает Исполнителю выполнить работы по установке и настройке
СДО «Moodle» на оборудовании Заказчика, соответствующего техническим требованиям.
2. Цена работ по договору и порядок расчетов
2.1. Цена договора составляет:
2.1.1. При условии выполнения работ путем удаленного доступа к серверу Заказчика
3000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
2.1.2. При условии выезда Исполнителя на территорию заказчика 3200 (Три тысячи
двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Дополнительно оплачиваются транспортные
расходы из расчета 3 (Три) рубля 00 копеек за километр.
2.2. Цена договора является твердой договорной ценой и не подлежит изменению на
протяжении всего срока исполнения договора.
2.3. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя по факту выполненных работ, в течение 5 календарных
дней.
2.4.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных работ,
удовлетворяющих условиям договора.
3.1.2. Передать Исполнителю в надлежащие сроки документацию необходимую для
выполнения работ.
3.1.3. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за ходом работ по
настоящему договору.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Своевременно и в полном объеме выполнить принятые на себя обязательства в
соответствии с п. 1.1. настоящего Договора.
4.1.2. Предоставлять Заказчику все необходимые данные и информацию по предмету
договора по его требованию.
4.1.3. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению
настоящего договора.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт приема-передачи
работ.
5.2. Заказчик в течение 2 дней со дня получения акта приема-передачи результатов
работы обязан направить Исполнителю подписанный акт приема-передачи или
мотивированный отказ от приемки результатов работы.
6. Ответственность сторон
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего, после дня истечения
установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
6.3. В
случае
просрочки
исполнения
Исполнителем
обязательства,
предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего, после
дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4.
Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего договора
может быть заявлено стороной в Арбитражный суд после получения отказа другой стороны о
выполнении требования либо неполучения ответа на требование в десятидневный срок с
момента получения другими сторонами такого требования.
6.5. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за полноту, качество и
своевременность предоставления исходных данных.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс - мажор)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее
исполнение оказалось, невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы.
7.2.
Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и
чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и
наступившего помимо воли и желания сторон, действия которых стороны не могли
предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от
добросовестно действующей стороны. К подобным обстоятельствам сторон относятся:
военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия
государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему
договору в соответствии с законным порядком.
7.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой
силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую
сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о
вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона, затронутая
обстоятельством непреодолимой силы, не может ссылаться как на основании освобождения от
ответственности.
7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают
стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за
неисполнение договорных обязательств не применяются.
7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты
установленные меры по извещению об этом другой стороны, продлевает срок выполнения
договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий
продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
7.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев,
Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора.
4. Сроки выполнения работ
3.1. Работы по настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить в сроки с
«___» ________ 201__г. по «___» ____________ 201__г.
9. Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации,
полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по
настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию
какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны
настоящего договора.
9.2.
Требования п. 9.1. настоящего договора не распространяются на случаи
раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в
случаях, предусмотренных законом.
10.
Прочие условия
10.1. Разногласия по договору решаются путем переговоров между Сторонами. Если
согласие не будет достигнуто, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд
Удмуртской Республики.
10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
10.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую
юридическую силу, один для Заказчика и один для Исполнителя.
11. Перечень приложений к договору
11.1. Приложение №1 - Технические требования к оборудованию
12. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Автономное учреждение Удмуртской
Республики «Региональный центр
информатизации и оценки качества
образования»
426057, г. Ижевск, ул. Ленина д. 16
Тел/факс: 311-100, 79-77-04, 78-58-35
ОГРН 1111841008828
ИНН 1841019516
КПП 184101001
р/с 40601810500003000001
в Отделение НБ - Удмуртская Республика
г. Ижевск (Минфин Удмуртии (АУ УР «РЦИ
и ОКО», л/с 30874730320)
БИК 049401001
__________________ Медведева Н.К.
М.П.
Заказчик
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору № ___________
от «___» _____________ 2015 г.
Технические требования к серверному оборудованию
1.
Процессор не ниже Celeron 600 МГц
2.
ОЗУ – минимальный объём - 2 ГБайт, рекомендуемый - 4 ГБайт (50 одновременно
работающих в системе пользователей - 2 Гб памяти)
3.
ПЗУ со свободным местом на диске – не менее 10 Гбайт
4.
Поддержка сервером виртуализации.
5.
Web-сервер с поддержкой PHP (например, Apache2), баз данных (например,
MySQL);
6.
Internet-соединение, рекомендуемая скорость не менее 512 Кбит/сек
7.
Внешний IP адрес.
8.
Электронная почта.
Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
АУ УР «Региональный центр
информатизации и оценки качества
образования»
426057, г. Ижевск, ул. Ленина д. 16
Тел/факс: 311-100, 79-77-04, 78-58-35
426057, г. Ижевск, ул. Ленина д. 16
Тел/факс: 311-100, 79-77-04, 78-58-35
ОГРН 1111841008828
ИНН 1841019516
КПП 184101001
р/с 40601810500003000001
в Отделение НБ - Удмуртская Республика
г. Ижевск (Минфин Удмуртии (АУ УР «РЦИ
и ОКО», л/с 30874730320)
БИК 049401001
__________________ Медведева Н.К.
М.П.
Заказчик