Договор подряда №

Договор подряда №
г. Нарьян-Мар
«__» _________ 2011 года
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» в лице
директора УФПС НАО – филиала «ФГУП Почта России» Качевой Марии Константиновны,
действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 493/ЮД от 20.12.2010
г., далее именуемое Заказчик, с одной стороны, и
___________________ в лице_______________, действующего на основании
________________, далее именуемое Подрядчик, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по
изготовлению и монтажу пластикового окна согласно Приложения № 1, а Заказчик
обязуется принять и оплатить изготовленную продукцию.
1.2. Доставка готовой продукции производится Подрядчиком за свой счет по
адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 25.
1.3. Работа считается выполненной после подписания сторонами акта сдачиприемки выполненных работ по форме, указанной в приложении № 2, и товарной накладной
по форме ТОРГ-12, подписываемой Заказчиком и Подрядчиком.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями, содержащимися в п. 1
настоящего договора.
2.1.3. Выполнить работу и организовать доставку продукции с надлежащим
качеством, в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего договора.
2.1.4. За свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от
условий договора, ухудшившее качество работ.
2.1.5. За свой счет произвести доставку готовой продукции по адресу: 166000,
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 25.
2.1.6. Направить
Заказчику
счет-фактуру
в
сроки,
установленные
законодательством РФ. Продукция передается Заказчику по товарной накладной по форме
ТОРГ-12 и акту сдачи-приемки выполненных работ по форме, указанной в приложении
№ 2, в день получения продукции.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.
2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов
работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы,
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, на
основании акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением документов,
подтверждающих произведенные расходы.
2.3.3. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения
убытков, если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора в сроки
указанные в договоре.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика товарной
накладной по форме ТОРГ-12 и акта сдачи-приемки выполненных работ принять
результаты работ путем их утверждения.
2.4.2. Оплатить работы Подрядчика в соответствии с Разделом 4 настоящего
договора.
3. Сдача и приемка работ
3.1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком
оформляются по факту выполнения работ актом сдачи-приемки выполненных работ по
форме, указанной в приложении № 2 и товарной накладной по форме ТОРГ-12,
подписываемыми Сторонами.
3.2. При отказе Заказчиком от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ
из-за обнаруженных в результатах работ недостатках Заказчик составляет акт.
4. Стоимость работ и порядок расчетов Сторон
4.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком согласно приложения № 1 к
настоящему договору, составляет _______________, без учета НДС.
4.2. Заказчик осуществляет оплату в следующем порядке:
30 % от стоимости работ по настоящему Договору на основании счета,
выставленного Подрядчиком, в размере _______________, без учета НДС, в течение пяти
банковских дней после подписания настоящего Договора,
70 % от стоимости работ по настоящему Договору в размере
_______________ , без учета НДС, в течение 10 (десяти) банковских дней после
получения счета-фактуры, выставленного на основании подписанных сторонами Акта
сдачи-приемки выполненных работ и товарной накладной по форме ТОРГ-12.
4.3. Оплата считается произведенной в момент списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика.
5. Качество
5.1. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой Продукции техническим
условиям (далее - ТУ) на продукцию, государственным стандартам и другим
нормативным документам, действующим на момент поставки Продукции.
5.2. Гарантийный срок на поставленную Продукцию составляет 12 месяцев.
Гарантийный срок на поставленную продукцию начинается с момента подписания
сторонами акта сдачи-приема Продукции и накладной.
6. Вопросы конфиденциальности
6.1. Стороны могут в ходе исполнения настоящего договора в одностороннем
порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при
обязательном уведомлении об этом другой стороны.
6.2. Всегда конфиденциальной является информация об условиях, сроках и
стоимости производства продукции по настоящему договору.
6.3. Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или
использовать полученную по настоящему договору от другой стороны информацию в
собственных целях без письменного предварительного согласия другой стороны.
6.4. Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо
публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент
ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для
доступа.
7. Ответственность сторон
7.1. За несвоевременную передачу Подрядчиком результатов выполненных по
настоящему договору работ, Подрядчик обязуется уплачивать Заказчику пеню в размере
0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей суммы настоящего договора за
каждый день просрочки, начиная со дня получения письменной претензии.
7.2. За несвоевременную оплату работ, предусмотренных пунктом 1.1., Заказчик
обязуется уплатить Подрядчику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента)
от общей суммы настоящего договора, за каждый день просрочки.
7.3. Стороны, нарушившие свои обязательства по настоящему договору,
выплачивают пени и штрафы в случае предъявления претензии в письменном виде. Если
же стороны не предъявили в письменном виде претензии по исполнении обязательств,
пени и штрафы не начисляются.
7.4. Пени начинают исчисляться с момента получения письменной претензии.
Момент получения претензии определяется по дате, зафиксированной на втором
экземпляре претензии, остающемся у выставившей ее Стороны, либо по дате вручения,
указанной на почтовом уведомлении о вручении.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если таковое неисполнение будет являться
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение,
землетрясение, правительственные акты, влияющие на сделку, или другие независящие от
Сторон обстоятельства, непосредственно влияющие на исполнение настоящего договора.
При этом срок исполнения данного обязательства соразмерно отодвигается на время
действия указанных обстоятельств.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1, сторона должна в
течение 3-х рабочих дней известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 8.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею
убытки, размер которых должен быть документально подтвержден.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в
одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон с письменным уведомлением
другой Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней.
9.2. Предложения по изменению данного договора вносятся на рассмотрение
другой стороны в письменном виде и, в случае их принятия, оформляются
дополнительным соглашением, подписываемым полномочными представителями Сторон.
9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения
сторонами обязательств по настоящему договору.
9.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического
адреса, местонахождения, номеров телефонов и факсов, а также банковских реквизитов
не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их изменения.
9.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой
Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
договору, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии
составляет 30 календарных дней с момента ее получения другой стороной.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Подрядчик
______________/_________/
М.П.
Заказчик
ФГУП «Почта России»
131000, г. Москва,
Варшавское ш., 37
УФПС НАО – филиал ФГУП «Почта
России»
ИНН 7724261610 КПП 298302001
Р/счет 40504810400000000003
в РКЦ Нарьян-Мар г. Нарьян-Мар
БИК 041125000
ОКПО 41409617
Директор УФПС НАО – филиала ФГУП
«Почта России»
________________/М.К. Качева/
М.П.
Приложение № 1
к договору № _________
от «__»_________ 2011 г.
Продукция, изготавливаемая
по договору № ___________ от «__»_________2011 г.
№
Наименование
продукции
Технические
характеристики
Кол-во (шт)
Стоимость
продукции
учета НДС
Подрядчик
Заказчик
____________________
М.П.
_________________
М.П.
Сумма НДС
без
Стоимость
Сумма доставки
продукции с
учетом НДС
Приложение № 2
к договору № _________
от «__»_________ 2011 г.
ФОРМА АКТА
Сдачи-приемки выполненных работ
По договору № ____________ от «___»_____________ 2011 г.
г. Нарьян-Мар
«___»_________ 2011 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» в лице
директора УФПС НАО – филиала «ФГУП Почта России» Качевой Марии Константиновны,
действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 493/ЮД от 20.12.2010
г., далее именуемое Заказчик, с одной стороны, и
________________________ в лице ______________________, действующего на
основании ______________, далее именуемое Подрядчик, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнителем по заданию
Заказчика были выполнены работы:
№
Наименование
Колво
(шт.)
1
2
Цена за
ед.
продукц
ии
без НДС
(руб.)
3
Сумма
(руб.)
Ст.
НД
С
Сумма
НДС
(руб.)
Всего с
НДС
(руб.)
4
5
6
7
1
1.
Стоимость выполненных работ составила: __________________.
В том числе НДС 18% __________________________.
2.
Перечислено авансом ___________(__________).
3.
Следует к перечислению, с учетом ранее выплаченного аванса, на расчетный
счет Исполнителя _________(_______).
4.
Стороны претензий друг к другу не имеют. Акт составлен в двух
экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой стороны.
5.
Приложение: товарная накладная по форме ТОРГ-12 № _____________ от
«___»___________ 2011 г.
Подрядчик
Заказчик
_________________
____________________
М.П.
М.П.
__________________________________________________________________
_________________
_________________
______________________
______________________
____________________ _____________
М.П.
_________________ ______________
М.П.