на работы по благоустройству территории, с. Азей Тулунского

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 4/2014
на работы по благоустройству территории, с. Азей Тулунского района
с. Азей
«07» августа 2014 год
Администрация Азейского сельского поселения, в лице главы Азейского сельского
поселения Семеновой Елены Николаевны, действующего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Альянс», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице главы
Азейского сельского поселения Семеновой Елены Николаевны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам
запроса котировок (извещение от 10.07.2014 № 0134300009114000010) на выполнение
работ по благоустройству территории, с. Азей Тулунского района (протокол от 18.07.2014
г. №П1), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о
нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Предметом контракта является благоустройство территории, с. Азей Тулунского
района.
1.2. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства
выполнить работы по благоустройству территории, с. Азей Тулунского района, согласно
локальному ресурсному сметному расчету (Приложение № 1), который является
неотъемлемой частью муниципального контракта.
1.3. «Заказчик» принимает и оплачивает работы по условиям настоящего контракта.
1.4. Место выполнения работ: Иркутская область, Тулунский район, с. Азей, ул.
Привокзальная.
2. Цена контракта и порядок расчетов.
2.1. Цена контракта составляет 209 165(двести девять тысяч сто шестьдесят пять)
рублей 62 копейки.
2.2. Цена контракта указана с учетом всех затрат «Подрядчика», в том числе
стоимости выполняемых работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Цена муниципального контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения контракта, за исключением случаев:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом
объема выполненных работ, качества товара и иных условий контракта;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом
объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный
контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
цены
контракта
пропорционально
дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены услуги, но не
более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных
контрактом объема услуг Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя
из цены услуги;
- при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный
заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий
контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема
выполненных работ, предусмотренных контрактом.
2.3. Оплата за выполненные работы осуществляется «Заказчиком» на основании
надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами Акта о приемки
выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС- 3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в
течение 30 календарных дней с момента предоставления.
Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.4. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя сумма, подлежащая уплате физическому лицу,
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
3. Срок выполнения работ.
Срок выполнения работ – в течение 30 календарных дней с момента заключения
контракта.
4. Обязанности сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- осуществить работы надлежащего качества, в полном объеме;
- направить уполномоченного представителя для приемки выполненных работ
Заказчиком;
- направить «Заказчику» акт о приемки выполненных работ (форма КС-2), справку
о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС- 3), оформленные в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. «Заказчик» обязан:
- осуществить приемку выполненных работ за исключением случаев, когда работы
выполнены не в полном объеме и надлежащего качества или отказаться от исполнения
контракта;
- произвести оплату согласно акта выполненных работ в соответствии с условиями
настоящего контракта;
- взаимодействовать с «Подрядчиком» при изменении, расторжении Контракта,
применять меры ответственности, в том числе направлять «Подрядчику» требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения «Подрядчиком»
обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом,
совершать иные действия в случае нарушения «Подрядчиком» условий Контракта.
5. Приемка и сдача работ
5.1. Заказчик, принявший работу Подрядчика без проверки, лишается права
ссылаться на недостатки, которые могли и должны быть установлены при обычных
условиях приемки работ (явные недостатки).
5.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступление от условий
настоящего муниципального контракта или иные недостатки, которые не могли быть
установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие,
которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в
разумный срок при их обнаружении.
5.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или
их причин по требованию любой из сторон настоящего муниципальный контракта должна быть
назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением в
случае, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего
муниципальный контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и
обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет
сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между
сторонами муниципального контракта - обе стороны поровну.
5.4. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика. При
основательности претензий Заказчика, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет
устранить недоделки и недостатки работ.
5.5. При уклонении Заказчика от принятия выполненной по настоящему
муниципальному контракту работы и если такое уклонение повлекло за собой просрочку
Подрядчиком сдачи произведенной работы, признается перешедшим к Заказчику с
момента, когда сдача-приемка работы по условиям муниципального контракта должна была
состояться.
5.6. Требования установленные выше могут быть предъявлены в ходе выполнения
работы или при ее принятии, а если нет возможности обнаружить недостатки при принятии
работы — в течение гарантийного срока. Заказчик вправе предъявить требование о
безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в
течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные
по вине Подрядчика.
6.
Ответственность сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения «Подрядчиком», обязательств, (в т.ч.
гарантийного обязательства) предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется
в соответствии с постановлением Правительства от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении
правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
«Заказчиком», «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств «Заказчиком», «Подрядчиком», и
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком»
обязательства, предусмотренного контрактом» и устанавливается в виде фиксированной
суммы 20 916(двадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 56 копеек, в размере 10
% цены контракта.
6.3. За ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения «Заказчиком», обязательств,
предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется в соответствии с
постановлением Правительства от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
«Заказчиком», «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств «Подрядчиком», и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства,
предусмотренного контрактом» и устанавливается в виде фиксированной суммы
5 229(пять тысяч двести двадцать девять) рублей 14 копеек, в размере 2,5 % цены
контракта.
6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком»
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается
в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных «Подрядчиком».
6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с
ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не
освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя
обязательств.
6.6. Исполнение обязательства «Подрядчика» по контракту по перечислению
неустойки в доход бюджета Азейского сельского поселения возложено на «Заказчика».
6.7. «Подрядчик» несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за
ущерб, причиняемый им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий
настоящего контракта, а также причиненный по вине работников «Подрядчика».
6.8. В случае предъявления исков, связанных с ненадлежащим исполнением
«Подрядчиком» обязательств по настоящему контракту, «Подрядчик» самостоятельно
возмещает материальный ущерб «Заказчику» либо непосредственно истцам в порядке,
установленном действующим законодательством.
6.9. В случае ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств),
«Подрядчик» вправе требовать от «Заказчика» уплаты штрафа в размере 2,5% цены
контракта.
6.10. Неустойка (пеня, штраф) могут быть удержаны «Заказчиком» из суммы,
подлежащей оплате «Подрядчику».
7. Непреодолимая сила.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в
случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение,
военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно
повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок
выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих
обстоятельств.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении
действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с
подтверждением факта их действия актами компетентных органов.
7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и убытков, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8. Разрешение споров.
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в
связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров,
срок рассмотрения претензий не более 15 рабочих дней.
8.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном
суде Иркутской области.
9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях,
предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.
9.2. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.
9.3. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по
соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее
5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
9.4. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится
сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных работ.
9.5. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем запроса котировок.
9.7. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществляется в
порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе
9.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны
Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения Контракта.
10. Срок действия контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до
полного исполнения обязательств обеими Сторонами принятых в соответствии с
условиями настоящего контракта.
11. Особые условия.
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса, юридического адреса или банковских
реквизитов одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать
другую Сторону об организации-правопреемнике и новых реквизитах.
11.3. При исполнении контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является его правопреемником по
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
11.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Администрация Азейского сельского
поселения
ИНН 3816008120
КПП 381601001
665262, Иркутская область, Тулунский
район, с.Азей, ул. Привокзальная,19/1.
р/сч. 40204810200000000087
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской
области
БИК 042527000
тел.8(39530)40-0-64
e-mail: azei.adm@yandex.ru
ООО «Альянс»
Глава Азейского сельского поселения
Директор ООО «Альянс»
______________________ (Е.Н.Семенова)
(подпись)
м.п.
ИНН 3801127808
КПП 380101001
665835, Иркутская область, г. Ангарск,
29-й кв-л, 3,63
р/сч.40702810266120000215
кор/сч. 30101810700000000700
Иркутский РФ ОАО «Россельхозбанк»
г. Иркутск
БИК 042520700
Тел:8-902-173-97-09
e-mail:konmar@mail.ru
_____________________ (С.А.Пинтусов)
(подпись)
м.п.