Документ 4377961

Приложение №4
к извещению
о проведении
запроса котировок
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Москва
«__» _______ 2013 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по
поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» (ФГУП
«ППП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального директора
Жемчужникова А.С., действующего на основании доверенности № 1 от 29.12.2012, с одной
стороны, и __________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ________ №
_________заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы
по устройству снегозадержателей стр.№2 (далее - работы) на объекте, расположенном по
адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.116., а Заказчик обязуется принять результат работ и
оплатить его.
1.2. Объем, содержание, цена работ и другие предъявляемые к ним требования определяются
Техническим заданием (Приложение №1) и Локальной сметой №1 (Приложение №.2).
2. Сроки выполнения работ
2.1. Начало выполнения работ: на следующий день подписания настоящего Договора. Срок
выполнения работ составляет ____ (____________) календарных дней.
2.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены Сторонами, путем заключения
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3. Цена работ и порядок расчетов
3.1. Цена
работ
составляет
________________
руб.
(____________________________________________ руб. ___ коп.), в том числе НДС 18% _____________ руб. (___________________________________ руб. ___ коп.) и определяется
Локальной сметой №1.
3.2. Платеж за выполненные работы Заказчик осуществляет на основании счета Подрядчика,
акта о приемке выполненных работ (8-ми графная форма № КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акта сдачи-приемки выполненных работ, в
течение 5-ти банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ
Сторонами.
3.3. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и по этой
причине в существенном превышении цены работ по настоящему Договору, Подрядчик
обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. В случае согласия Заказчика на
проведение дополнительных работ их цена, объем и сроки выполнения будут устанавливаться
дополнительным соглашением к настоящему Договору, заключенным в письменной форме и
подписанным Сторонами.
3.4. Моментом исполнения Заказчиком обязанности по оплате выполненных работ будет
считаться дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. Права и обязанности Сторон
4.1
Права и обязанности Подрядчика:
4.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы надлежащим образом в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором, в полном соответствии с Техническим заданием и
Локальной сметой №1.
4.1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение, качество и безопасность работ в
соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и техническими условиями.
4.1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ из своих материалов, своими силами и
средствами, с применением своего оборудования. Подрядчик гарантирует, что качество
материалов и оборудования, применяемых для производства работ, будет соответствовать
ГОСТам, техническим условиям.
4.1.4. Подрядчик обязан незамедлительно известить Заказчика и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности и
прочности результата работ, либо создающих невозможность завершения работ в срок.
4.1.5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и
противопожарной безопасности при выполнении работ. До начала работ Подрядчик обязан
представить Заказчику копию приказа о назначении ответственного производителя работ.
4.1.6. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору
субподрядчиков. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные
участием субподрядчиков в исполнении Договора.
4.1.7. По согласованию с Заказчиком, Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы по
настоящему Договору. В этом случае порядок оплаты, сдачи-приемки выполненных работ
будет осуществляться в порядке, установленном настоящим Договором.
4.1.8. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работ информацию,
касающуюся эксплуатации результата работ, а именно: технические паспорта, гигиенические
сертификаты и сертификаты соответствия на используемые материалы и оборудование и
другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов и оборудования, акты
на скрытые работы, исполнительные схемы и чертежи выполненных работ, инструкции по
эксплуатации, гарантийные талоны производителей и т.д. (далее-исполнительная
документация).
4.2.
Права и обязанности Заказчика:
4.2.1. Заказчик обязуется в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором
осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении недостатков
немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2.2. Заказчик обязуется оплатить результат выполненных работ в размере, в сроки и в
порядке, предусмотренные настоящим Договором.
4.2.3. Заказчик вправе назначить своего представителя для технического надзора и контроля
над ходом проведения работ.
4.2.4. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых
Подрядчиком и требовать правильного оформления оговоренных ранее форм отчетности.
5. Порядок сдачи-приемки работ
5.1. Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении выполнения работ и предоставляет акт о
приемке выполненных работ (8-ми графная форма № КС-2),
справку о стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт сдачи-приемки выполненных работ, счетфактуру (далее-приемо-сдаточная документация) и комплект исполнительной документации.
5.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения указанных в п. 5.1 документов
обязан осмотреть результат выполненных работ и подписать акт сдачи-приемки выполненных
работ, либо дать Подрядчику письменный аргументированный отказ от приемки работ.
5.3. В случае мотивированного отказа, Сторонами составляется акт, либо иной документ, в
котором указывается перечень выявленных дефектов и недостатков и сроки их устранения.
Все выявленные дефекты и недостатки устраняются Подрядчиком своими силами и за свой
счет.
5.4. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ.
5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до
их приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6. Гарантии
6.1. Срок гарантии на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с
момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных
в период гарантийной эксплуатации результата работ.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору, с него
взыскивается неустойка, размер которой определяется следующим образом:
- если неустойка не была предъявлена, то сумма неустойки составляет 0 рублей за каждый
день просрочки исполнения;
если неустойка была предъявлена, то сумма неустойки составляет 0,3 % от общей
стоимости работ за каждый день просрочки.
7.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по настоящему Договору,
с него взыскивается неустойка, размер которой определяется следующим образом:
- если неустойка не была предъявлена, то сумма неустойки составляет 0 рублей за каждый
день просрочки исполнения;
- если неустойка была предъявлена, то сумма неустойки составляет 0,3 % от цены
неоплаченных работ за каждый день просрочки.
8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, военных действий, забастовки,
актов органов власти, имеющих влияние на исполнение обязательств и другие обстоятельства
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть в ходе исполнения
Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
8.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства, не позволяющие ей выполнить
обязательства по Договору, обязана в течение 10 дней известить о наступлении и
прекращении вышеуказанных обстоятельств другую Сторону. Несвоевременное извещение об
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на
них в будущем.
8.3. Документ компетентного органа Стороны, у которой возникли такие обстоятельства,
будет рассматриваться надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств
и их продолжительности.
8.4. Если исполнение обязательств по настоящему Договору задерживается вследствие
одного из описанных в п. 8.1 обстоятельств более чем на три месяца, то каждая из Сторон
будет вправе аннулировать Договор полностью или его часть, относительно которой возникла
задержка исполнения обязательств с предварительным проведением переговоров с целью
выявления альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров.
10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
рассмотрению Арбитражным судом города Москвы.
11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
12. Адреса и платежные реквизиты сторон
12.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение 2
(двух) рабочих дней уведомить об этом друг друга.
ЗАКАЗЧИК
ФГУП «ППП»
ПОДРЯДЧИК
125047, г.Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, 16.
ИНН
Р\с
7710142570 КПП 771001001
40502810738040100099
Московский банк ОАО «Сбербанк России»
БИК 044525225
К/сч 30101810400000000225
Код по ОКВЭД 74.14, 63.12, 51.70, 74.13.1
Код по ОКПО 17664448
Тел./факс
(499)250-39-36
Заказчик:
Заместитель Генерального
директора
ФГУП «ППП»
Подписи сторон
Подрядчик:
А.С.Жемчужников
Приложение №1
к Договору № ___________
от «___» __________ 2013 г.
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
(наименование должности)
Заместитель Генерального
директора ФГУП «ППП»
(наименование подрядной организации)
(подпись)
«__»
А.С.Жемчужников
(расшифровка
подписи)
____________ 2013г.
«__» ______________ 2013г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На устройство снегозадержателей стр.№2 на объекте, расположенном по адресу:
г. Москва, Дмитровское шоссе дом 116
Состав работ:
1. Изготовление оцинкованных снегозадержателей – 254 п.м;
2. Установка оцинкованных снегозадержателей на кровле по периметру строения
– 254п.м;
3. Вывоз строительного мусора.
Нормативные требования:
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87
«Несущие и ограждающие конструкции».
Дополнительные требования:
1. Гарантийные обязательства Подрядчика на выполненные работы и
материалы – не менее 2 лет;
2. Состав исполнительной документации, предоставляемой Подрядчиком при
завершении работ:
-гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия на
используемые материалы и другие документы, удостоверяющие качество
применяемых материалов,
3. Исполнительные документы должны быть заверены печатью организации
и подписью руководителя, пронумерованы и сброшюрованы в папку.
Папка должна иметь реестр документов и титульный лист, оформленный в
произвольной форме, с обязательным указанием наименования
организации, наименования работ, адреса объекта и номера договора;
4. График производства работ согласовать со службой эксплуатации объекта
«Лианозово» дополнительно;
5. До начала работ представить Заказчику заверенную печатью организации
и подписью руководителя копию приказа о назначении ответственного
производителя работ;
6. Срок выполнения работ не более 30 календарных дней;
7.В случае нарушения отделочных покрытий, в результате проведения работ,
произвести их восстановление.
Управляющий объектом
А.А.Крылов
(подпись)
(расшифровка
подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный инженер объекта
В.В.Никишин
Руководитель проектов
А.А. Нуждин
Руководитель проектов
(тех. надзор)
В.И.Кузьмин
Приложение №2
к Договору № ___________
от «___» __________ 2013 г.
"СОГЛАСОВАНО"
"УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик
Заказчик
/
/
/
"___"_____________2013 г.
/
"___"_____________2013 г.
Форма №1а
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальный сметный расчет)
На устройство снегозадержателей стр.№2 на объекте, расположенном по адресу: г.
Москва, Дмитровское шоссе дом 116
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
тыс.руб.
тыс.руб.
0,00
0,00
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на 2013 г.
№пп
Шифр,
номера
нормативо
в и коды
ресурсов
Наименование
работ и затрат
2
3
1
Ед.
изм
.
Кол
-во
еди
ниц
Цена
на
единиц
у
измере
ния,
руб.
4
5
6
Поп
рав
очн
ые
коэ
фф
ици
ент
ы
Коэффи
циенты
зимних
удорожа
ний
Коэф
фици
енты
перес
чета
ВСЕГО
затрат,
руб.
7
8
9
10
Справ.
Раздел 1.
1
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
2
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
Итого по разделу
0,00
Итого по всем разделам
0,00
НДС, %
Составил
Проверил
Всего
/
/
(должность, подпись (инициалы,
фамилия))
/
/
(должность, подпись (инициалы,
фамилия))
18,0
0
0,00
0,00
ЗТР,
всего
чел-ч
Стоим.
ед. с
нач.,
руб.
11