Проект Контракт на поставку инвентаря на объект строительства «Центр народных ремесел в с.Выльгорт Сыктывдинского района» г. Сыктывкар __________ 2008 г. Государственное Учреждение Республики Коми «Коми республиканский инвестиционно-строительный центр при министерстве архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Козьякова Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава и лицензии на осуществление функций Заказчика-застройщика № 779920 от 11.09.06. и ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем. Статья 1. Предмет контракта. 1.1. Во исполнение договора о передаче полномочий от 14.01.2008, заключенного с Администрацией МО МР «Сыктывдинский» и договоров № 51/05 от 21.10.2005 и № 30/06 от 26.04.2006, заключенных с Администрацией МО МР «Сыктывдинский» и Отделом Культуры, физкультуры и спорта по делам молодежи администрации МО МР «Сыктывдинский», финансируемых за счет средств местного бюджета и за счет субсидии бюджету муниципального района из Республиканского фонда софинансирования расходов на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры муниципальных образований; в соответствии с Решением комиссии по размещению заказа (Протокол _______), Заказчик поручает, а Поставщик обязуется осуществить поставку инвентаря на объект строительства «Центр народных ремесел в с.Выльгорт Сыктывдинского района» в номенклатуре и количестве согласно спецификации (Приложение № 1). 1.2. Заказчик обязуется принять инвентарь и оплатить его стоимость в размере и в сроки, согласно статьи 3 настоящего контракта. 1.3. Срок поставки инвентаря – ____________ II. Качество и комплектность. 2.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого инвентаря в течение _____ со дня приемки его Заказчиком по накладной. III. Цена контракта. 3.1. Цена настоящего контракта составляет ___ В указанную цену включены: стоимость инвентаря, транспортные расходы по доставке инвентаря на объект расположенный по адресу: село Выльгорт Сыктывдинского района; стоимость тары и упаковки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхование, уплата налогов, таможенных сборов и других обязательных платежей. 3.2. Указанная в настоящем контракте цена не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке в течение всего срока действия настоящего контракта. Не являются основанием для изменения цены увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные объективными экономическими причинами или действием третьих лиц. 3.3. Заказчик предоставляет Поставщику аванс в размере _____ от цены настоящего контракта на основании выставленного Поставщиком счета. 3.4. Окончательный расчет производится после приемки инвентаря Заказчиком на объекте, в течение 10 дней с даты поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика от Администрации МО МР «Сыктывдинский» (плательщик-Отдел Культуры, физкультуры и спорта по делам молодежи администрации МО МР «Сыктывдинский»), для целевого финансирования объекта. 3.5. Основанием для оплаты являются: накладная и счет-фактура. IY. Порядок выполнения работ по контракту. 4.1. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате поставки инвентаря на объект по факсу 44-51-66 4.2. Инвентарь, подлежащий поставке должен иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура – 1 экземпляр; накладная – 2 экземпляра. Y. Тара и упаковка. 5.1. Инвентарь должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ГОСТов или технических условий и обеспечивающую сохранность ее при перевозке и хранении. YI. Приемка бытовой техники Заказчиком. 6.1. Приемка инвентаря Заказчиком по количеству, качеству, комплектности производится на объекте по адресу: Сыктывдинский район, с.Выльгорт. Доставка до Объекта, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется Поставщиком и учтены в цене контракта. YII. Ответственность сторон. 7.1. За невыполнение, либо ненадлежащее выполнение обязательств по исполнению контракта, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по контракту, за каждый день просрочки исполнения обязательств. 7.2. В случае расторжения настоящего контракта Заказчиком (п.9.1 настоящего контракта), на сумму денежных средств выплаченных Заказчиком Поставщику в качестве предоплаты, начисляются проценты в размере 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка РФ с момента получения денежных средств Поставщиком до момента возврата их Заказчику. 7.3. Заказчик, не исполнивший свои обязательства в срок, несет ответственность в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации. У111. Арбитраж 8.1. Все спорные вопросы, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением настоящего контракта, взыскания неустойки, процентов, убытков решаются сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия в Арбитражном суде Республики Коми с обязательным привлечением Инвестора - Администрации МО МР «Сыктывдинский» и Плательщика - Отдел Культуры, физкультуры и спорта по делам молодежи администрации МО МР «Сыктывдинский», в качестве соответчиков по вопросам финансирования. 1Х. Срок действия контракта. 9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт, в случае неисполнения Поставщиком обязательств по срокам поставки инвентаря, а также поставки инвентаря ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. О расторжении контракта Заказчик извещает Поставщика письменно. 9.2. Все изменения и дополнения настоящего контракта действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Статья Х. Юридические адреса и реквизиты сторон. Заказчик: ГУ РК “КР Инвестстройцентр” 167982 г.Сыктывкар ул.Интернациональная,152 -309, тел.44-51-66 УФК по Республике Коми (МФ РК, ГУ РК «Коми республиканский Инвестиционно-троитель-ный центр» 04092000010) ИНН 1101461000 КПП 110101001 р/с40603810600001000445 ГРКЦ НБ Респ.Коми Банка России г.Сыктывкар БИК 048702001 л/сч.В 0285000301-ИнвСЦ Директор В.А.Козьяков Поставщик: