на поставку музыкального инструмента (пианино) на объект

Проект
Контракт
на поставку музыкального инструмента (пианино) на объект «Центр народных ремесел
в с.Выльгорт Сыктывдинского района»
г. Сыктывкар
__________ 2008 г.
Государственное Учреждение Республики Коми «Коми республиканский
инвестиционно-строительный центр при министерстве архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице директора Козьякова Вячеслава Александровича, действующего на основании
Устава и лицензии на осуществление функций Заказчика-застройщика № 779920 от
11.09.06. и ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий
контракт о нижеследующем.
Статья 1. Предмет контракта.
1.1. Во исполнение договора о передаче полномочий от 14.01.2008, заключенного с
Администрацией МО МР «Сыктывдинский» и договоров № 51/05 от 21.10.2005 и № 30/06
от 26.04.2006, заключенных с Администрацией МО МР «Сыктывдинский» и Отделом
Культуры, физкультуры и спорта по делам молодежи администрации МО МР
«Сыктывдинский», финансируемых за счет средств местного бюджета и за счет субсидии
бюджету муниципального района из Республиканского фонда софинансирования
расходов на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры
муниципальных образований; в соответствии с Решением комиссии по размещению заказа
(Протокол _______), Заказчик поручает, а Поставщик обязуется осуществить поставку
музыкального инструмента (пианино) на объект «Центр народных ремесел в
с.Выльгорт Сыктывдинского района» в номенклатуре и количестве согласно
спецификации (Приложение № 1).
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить музыкальный инструмент (пианино) в
размере и в сроки, согласно статьи 3 настоящего контракта.
1.3. Срок выполнения обязательств по контракту – ____________
II.
Качество и комплектность.
2.1. Поставщик гарантирует качество поставленного Музыкального инструмента в
течение ______ со дня приемки его Заказчиком по накладной.
III. Цена контракта.
3.1. Цена настоящего контракта составляет ___
В указанную цену включены: стоимость пианино, транспортные расходы по его
доставке до объекта, расположенного по адресу: село Выльгорт Сыктывдинского района;
стоимость тары и упаковки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость
установки в помещении согласно проекту, стоимость настройки инструмента,
страхование, уплата налогов, таможенных сборов и других обязательных платежей.
3.2. Указанная в настоящем контракте цена не может быть изменена Поставщиком
в одностороннем порядке в течение всего срока действия настоящего контракта. Не
являются основанием для изменения цены увеличение транспортных расходов,
инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные объективными
экономическими причинами или действием третьих лиц.
3.3. Заказчик предоставляет Поставщику аванс в размере _____ от цены
настоящего контракта на основании выставленного Поставщиком счета.
3.4. Окончательный расчет производится после получения Музыкального
инструмента (пианино) на объекте в течение 10 дней с даты поступления денежных
средств на лицевой счет Заказчика от Инвестора Администрации МО МР
«Сыктывдинский» (плательщик-Отдел Культуры, физкультуры и спорта по делам
молодежи администрации МО МР «Сыктывдинский»), для целевого финансирования
объекта.
3.6. Основанием для оплаты являются: накладная и счет-фактура.
IY. Порядок выполнения работ по контракту.
4.1. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате поставки Музыкального
инструмента на объект по факсу 44-51-66
4.2. Музыкальный инструмент, подлежащий поставке должен иметь следующие
сопроводительные документы: счет-фактура – 1 экземпляр; накладная – 2 экземпляра;
паспорт на русском языке – 1 экземпляр, сертификат соответствия – 1 экземпляр.
Y. Тара и упаковка.
5.1. Музыкальный инструмент должен быть упакован в тару, отвечающую
требованиям ГОСТов или технических условий и обеспечивающую сохранность ее при
перевозке и хранении.
YI. Приемка мебели Заказчиком.
6.1. Приемка музыкального инструмента Заказчиком по количеству, качеству,
комплектности производится на объекте по адресу: Сыктывдинский район, с.Выльгорт.
Доставка до Объекта, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется Поставщиком и
учтены в цене контракта.
YII. Ответственность сторон.
7.1. За невыполнение, либо ненадлежащее выполнение обязательств по
исполнению контракта, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300
действующей учетной ставки
рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от стоимости работ по контракту, за каждый день просрочки исполнения
обязательств.
7.2. В случае расторжения настоящего контракта Заказчиком (п.9.2 настоящего
контракта), на сумму денежных средств выплаченных Заказчиком Поставщику в порядке
предоплаты, начисляются проценты в размере 1/3 ставки рефинансирования
Центрального банка РФ с момента получения денежных средств Поставщиком до
момента возврата их Заказчику.
7.3. Заказчик, не исполнивший свои обязательства в срок, несет ответственность в
соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
У111. Арбитраж
8.1. Все спорные вопросы, связанные с заключением, исполнением, изменением,
расторжением настоящего контракта, взыскания неустойки, процентов, убытков решаются
сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия в Арбитражном суде
Республики Коми с обязательным привлечением Инвестора - Администрации МО МР
«Сыктывдинский» и Плательщика - Отдел Культуры, физкультуры и спорта по делам
молодежи администрации МО МР «Сыктывдинский», в качестве соответчиков.
1Х. Срок действия контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и
действует до полного и надлежащего исполнения сторонами принятых на себя
обязательств.
9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт, в
случае неисполнения Поставщиком обязательств по срокам поставки музыкального
инструмента, а также поставки музыкального инструмента ненадлежащего качества с
недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. О
расторжении контракта Заказчик извещает Поставщика письменно.
9.3. Все изменения и дополнения настоящего контракта действительны только в
том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Статья Х. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Заказчик: ГУ РК “КР Инвестстройцентр”
167982 г.Сыктывкар ул.Интернациональная,152 -309,
тел.44-51-66 УФК по Республике Коми (МФ РК, ГУ РК
«Коми республиканский Инвестиционно-троитель-ный
центр» 04092000010) ИНН 1101461000 КПП 110101001
р/с40603810600001000445 ГРКЦ НБ Респ.Коми Банка
России г.Сыктывкар БИК 048702001
л/сч.В 0285000301-ИнвСЦ
Директор
В.А.Козьяков
Поставщик: