ВагонДорМаш

ДОГОВОР № _____
на выполнение работ по деповскому ремонту грузовых вагонов
г. Ростов-на-Дону
«__» ________ 2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ВагонДорМаш» (ООО «ВагонДорМаш»),
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Уварова Алексея
Борисовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
директора Агеевой Анны Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя
обязательства производить деповской ремонт грузовых вагонов, принадлежащих Заказчику.
1.2. Деповской ремонт производится по согласованному ориентировочному графику подачи
грузовых вагонов в ремонт (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Подрядчик обязуется:
2.1.1. Производить все работы в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к
производству этих работ «Руководством по деповскому ремонту грузовых вагонов»,
утвержденному МПС России 21.08.98г. № ЦВ – 587, а также иными нормативными актами
федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.
2.1.2. Обеспечить проведение ремонта грузовых вагонов в соответствии с согласованным
Сторонами графиком подачи грузовых вагонов в ремонт (Приложение № 1).
2.1.3. При поступлении грузовых вагонов в ремонт составлять дефектную ведомость формы ВУ22 с участием представителя Заказчика. В случае отсутствия представителя Заказчика дефектная
ведомость составляется Подрядчиком в одностороннем порядке.
2.1.4. Под вагоны Заказчика, поступившие в ремонт разукомплектованными, а также с
неремонтопригодными и подлежащими исключению из эксплуатации по срокам службы
дорогостоящими деталями и узлами, при отсутствии на территории Подрядчика запасных
деталей и узлов Заказчика (поглощающие аппараты, автосцепки, боковые рамы, надрессорные
балки, колесные пары), переданных на хранения по акту приема-передачи для замены и
установки на вагоны, подкатываются узлы и детали Подрядчика, которые оплачиваются за
дополнительную плату по ценам, согласованным Сторонами.
Подрядчик в суточный срок при помощи электронных средств связи письменно
уведомляет Заказчика о факте обнаружения на вагонах Заказчика неисправных и отсутствующих
деталей и узлов, указанных в настоящем пункте.
2.1.5. Замена неисправных узлов и деталей на вагонах Заказчика, а также установка
отсутствующих узлов и деталей на вагонах Заказчика осуществляется Подрядчиком на
собственные узлы и детали только после письменного согласия данной замены с Заказчиком и
оформляется Подрядчиком дефектной ведомостью формы ВУ-22 и Актом выбраковки запасных
частей (составленным в произвольной форме), которые прилагаются к документам для оплаты
работ Заказчиком. Замена неисправных узлов и деталей на вагонах Заказчика на узлы и детали
из оборотного фонда Заказчика фиксируется в Акте установки, который подписывается
представителями Сторон. В случае невозможности присутствия представителя Заказчика,
Заказчик уведомляет об этом Подрядчика, Акт установки составляется в одностороннем
порядке, с последующим предоставлением его Заказчику.
2.1.6. Вернуть Заказчику по акту приема-передачи забракованные узлы и детали. До момента
передачи Заказчику неисправных узлов и деталей Подрядчик обеспечивает их сохранность за
счет Заказчика в рамках отдельного заключенного договора на хранение.
2.1.7. Своевременно передавать по каждому отремонтированному вагону сообщения 1353, 1354
и лист учета комплектации 4624 в ГВЦ ОАО «РЖД».
2.1.8. Срок выполнения подрядчиком ремонта грузовых вагонов не должен превышать трех
суток для деповского ремонта при условии исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.
Время нахождения вагонов в ремонте определяется в следующем порядке:
- при выписке уведомления ВУ-23М на станции ремонта – с момента выписки ВУ-23М и
до момента оформления ВУ-36М;
- при прибытии вагонов на станцию ремонта с выписанными в пути следования
уведомлением ВУ-23М – с момента прибытия вагонов на станцию ремонта, что определяется
датой штемпеля станции ремонта (назначения) в железнодорожной накладной и до момента
оформления ВУ-36М.
2.1.9. Оформлять перевозочные документы и отправлять вагоны Заказчика после проведения
ремонта до станции назначения, указанных в инструкциях Заказчика.
Подрядчик в 5-ти суточный срок направляет посредством электронных средств связи
квитанции о приеме вагонов Заказчика к перевозке.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Самостоятельно за свой счет организовать доставку грузовых вагонов в ремонт.
2.2.2. Своевременно и в полном объеме оплатить ремонт грузовых вагонов в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
2.2.3. Подавать в ремонт грузовые вагоны, очищенные внутри от остатков груза, промытые,
пропаренные, дегазированные, с предоставлением Подрядчику акта формы ВУ-19.
2.2.4. В срок не позднее суток до момента поступления вагонов в ремонт, предоставлять
Подрядчику инструкцию с указанием отгрузочных реквизитов для отправки вагонов после
выполнения ремонта.
2.2.5. Письменно уведомлять Подрядчика о направлении вагонов в ремонт с указанием их
количества не позднее, чем за 14 дней до предполагаемой даты подачи.
2.3. Заказчик имеет право:
- предоставить для производства ремонта исправные или ремонтопригодные узлы и
детали;
- по согласованию с Подрядчиком использовать узлы и детали,
предоставленные Подрядчиком.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость деповского ремонта одного вагона определяется Протоколом договорной цены,
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2). Стоимость подачиуборки вагонов в ремонт и из ремонта не включена в стоимость деповского ремонта и
определяется Протоколом договорной цены, являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора (Приложение №2).
3.2. В случае изменения стоимости работ Подрядчик направляет Заказчику письменное
Предложение об изменении цены на проведение плановых видов ремонта, Заказчик обязан
рассмотреть Предложение об изменении цены в течение 10 дней с момента его получения.
Согласованное Сторонами
изменение цены на проведение плановых видов ремонта,
оформляется новым Протоколом договорной цены и вступает в силу с даты его подписания
Сторонами. В случае несогласования Заказчиком Предложения об изменении цены на
проведение плановых видов ремонта, Подрядчик
вправе в одностороннем порядке
приостановить действие настоящего договора, письменно уведомив об этом Заказчика, при этом
действие настоящего пункта не распространяется на вагоны Заказчика, ремонт которых оплачен
до момента получения Заказчиком Предложения об изменении цены.
3.3. Оплата работ по ремонту грузовых вагонов производится Заказчиком в порядке 100 %
предоплаты в соответствии с Ориентировочным графиком подачи грузовых вагонов в ремонт,
не позднее дня подачи грузовых вагонов в ремонт, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика, на основании полученного счета. Счет на предоплату Подрядчик
выставляет в соответствии с ориентировочным графиком подачи вагонов в ремонт не позднее
чем, 5 (пять) суток до начала месяца выполнения работ.
3.4. Оплата железнодорожного тарифа по доставке вагонов в ремонт и после выполнения
ремонта – до станции назначения, указанной в письменной заявке Заказчика, производится
Заказчиком.
3.5. Окончательный расчет за выполненный ремонт грузовых вагонов производится в течение
пяти банковских дней после подписания Сторонами акта выполненных работ и получения
Заказчиком оригинала счета – фактуры, оригиналов или заверенных копий дефектной ведомости
ВУ-22, уведомлений форм ВУ-23М, ВУ-36М.
3.6. По окончании очередного месяца Стороны до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
подписывают Акт
сверки взаиморасчетов, составленный на основании утвержденных
Сторонами актов выполненных работ. Сторона, отказавшаяся
подписать Акт сверки
взаиморасчетов, должна в течение трех дней представить другой стороне мотивированный отказ.
3.7. Стороны, договорились, что все узлы и детали необходимые для производства ремонта,
кроме поглощающих аппаратов, автосцепок, боковых рам, надрессорных балок, колесных пар,
входят в согласованную Сторонами стоимость деповского ремонта и не могут предъявляться к
оплате дополнительно.
3.8. Стороны договорились, что оформление перевозочных документов, подача – уборка
вагонов не входят в стоимость деповского ремонта.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. По факту выполнения работ Подрядчик составляет, подписывает и направляет в адрес
Заказчика следующие документы:
4.1.1. Оригиналы:
- акт выполненных работ с приложением к нему счет – фактур.
4.1.2. Оригиналы или копии заверенные печатью и подписью ответственного лица Подрядчика:
- уведомления формы ВУ-22, ВУ-23М, ВУ-36М;
- ж.д.накладные со штемпелем станции назначения о дате прибытия вагона на станцию
ремонта, а также, по требованию Заказчика, справку 1353 ГВЦ ОАО «РЖД», при замене
колесной пары – выписку из учетной формы ВУ-53, а в случае браковки деталей тележки –
выписку формы ВУ-32.
4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику вышеуказанные документы в следующие сроки:
- не позднее 25 числа месяца выполнения ремонта – при выполнении работ с 1 по 10 число
отчетного месяца;
- не позднее 5 числа месяца следующего за месяцем выполнения ремонта – при
выполнении работ с 11 по 20 число отчетного месяца;
- не позднее 15 числа месяца следующего за месяцем выполнения ремонта – при
выполнении работ с 21 по 30/31 число отчетного месяца.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненный ремонт, исправную работу
вагона и его узлов согласно требованиям «Руководства по деповскому ремонту грузовых
вагонов» от 21.08.1998г. № ЦВ-587 при условии,
что вагоны надлежащим образом
эксплуатировались и не были повреждены.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или
ненадлежащее использование обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими
волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и
другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных
органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово – промышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна в трехдневный срок известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.4. Если обстоятельства
непреодолимой силы
действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор по
соглашению Сторон.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются
Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае не достижения Сторонами взаимоприемлемого результата, спор передается
заинтересованной стороной на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
8.3. До передачи дела в суд обязателен претензионный порядок разрешения спора. Претензия
должна быть рассмотрена по существу в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента ее
предъявления. Датой (моментом) предъявления претензии считается дата штемпеля почтового
ведомства о принятии письма к отправлению.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО
РАСТОРЖЕНИЕ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31
декабря 2013 года.
9.2. Действие настоящего Договора автоматически продлевается на каждый последующий
календарный год на тех же условиях, если ни одна из Сторон не выразила своего желания (путем
письменного уведомления) о прекращении действия настоящего Договора не позднее, чем за 1
месяц до окончания срока действия настоящего Договора.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Настоящий договор может быть, досрочно расторгнут любой из Сторон по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.6. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон,
предоставленная другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или
исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению
или передаче третьим лицам.
9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Подрядчика.
Приложение:
1. Ориентировочный график подачи грузовых вагонов в ремонт (Приложение №1);
2. Протокол согласования договорной цены (Приложение №2)
3. Протокол согласования договорной цены (Приложение №3)
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
ООО «ВагонДорМаш»
ИНН 6167088998 КПП 616301001,
р/с 40702810086020000038 в РОСТОВСКИЙ
ФИЛИАЛ ОАО "АК БАРС" БАНК
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
БИК 046027287 ,к/с 30101810400000000287
Юридический адрес:
344019, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Закруткина, 67в/2б, офис 303,
тел. (863) 282-90-33, факс: 282-90-34;
Фактический адрес:
346901, Россия, Ростовская область,
г. Новошахтинск, ул. Трамвайная, 39
телефон: 86369 2-64-51
Подрядчик
Генеральный директор
ООО «ВагонДорМаш»
Заказчик
_________________/А.Б. Уваров /
________________/____________/
подпись
М.П.
М.П.