5_Проект договораx

. ТИПОВОЙ ДОГОВОР
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
на техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем
г. Ангарск
«__» ___________ 2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью «000» (ООО «000»), именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», лице генерального директора Иванова Александра Никитовича,
действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирские магистральные
нефтепроводы» (ООО «Транснефть - Восток»), в лице директора филиала Иркутское РНУ
Жилина Алексея Александровича, действующего на основании доверенности № _____
выданной ________г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили
Договор о нижеследующем
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 1. Определение и толкование терминов.
В Договоре используются следующие термины:
1.1. «Акт сдачи-приемки выполненных работ» – первичный учетный документ,
составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ и услуг за
отчетный период, подписываемый Сторонами.
1.2. «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает
собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или
ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными
согласно действующему законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
1.3.
«Дата вступления Договора в силу» - дата подписания Договора
Сторонами, указанная в правом верхнем углу первой страницы договора.
1.4.
«Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах от требований
договора, приложений к нему, нормативных документов к качеству и полноте работ.
1.5.
«Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный
Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и
составляющий неотъемлемую часть Договора.
1.6. «Дополнительные работы» – это дополнительные объемы работ, не
указанные в настоящем договоре, выданные Подрядчику Заказчиком в письменной форме.
1.7.
«Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми
Приложениями и Дополнениями к нему.
1.8. «Материалы» - материалы и изделия, используемые при выполнении работ по
Договору.
1.9.
«Объект» - кондиционеры и сплит-системы подразделений филиала
ИРНУ.
1.10. «Персонал Подрядчика» – штатные работники Подрядчика или физические
лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части.
1.11. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на
совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
1.12. «Работы и услуги», «Работы» - комплекс работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту Объекта, согласно технического задания приложение 1,
в том числе оказание консультаций по устранению всех возникающих неисправностей в
работе Объекта, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором, проведение иных
неразрывно связанных с предметом договора работ, в том числе и в течение Гарантийного
срока.
1.13. «Нормативные документы» - нормативные документы РФ,
ООО
«Транснефть - Восток», ОАО «АК «Транснефть», устанавливающие нормы и правила, общие
принципы или характеристики в отношении организации и производства выполняемых
Работ.
1.14. «Расходные материалы» – инструмент, инвентарь, иные расходные
материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте.
1.15. «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
1.16. «Срок действия Договора» - период времени с Даты вступления Договора в
силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих
обязательства Сторон в Гарантийный срок.
1.17. «Субподрядчик» - любое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения
любой части Работ по Договору.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во
множественном числе.
Статья 2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение Работ и услуг по
Объекту в соответствии условиями настоящего Договора, включая:
 выполнение Работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту
кондиционеров и сплит-систем, указанных в приложении 1;
 устранение дефектов/недостатков;
 сдачу работ и выполнение Гарантийных обязательств.
2.2. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Стоимости работ по
Договору выполнит за свой счёт и своими силами все Работы и услуги в объеме,
определенном в пункте 2.1. Договора и приложениями.
2.3. Объект принадлежит Заказчику на праве собственности.
2.4. В случае необходимости Стороны вправе заключать Дополнительные
соглашения к Договору в письменной форме.
Статья 3. Стоимость работ по Договору
3.1. Общая стоимость работ по Договору, подлежащая оплате Подрядчику,
составляет ХХХХХХ, ХХ (_____________ рублей ХХ копеек), в том числе НДС 18%
ХХХ,ХХ (___________ рублей ХХ копейки).
Статья 4. Порядок и условия платежей
4.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 20 рабочих
дней, следующих за датой подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ
и предоставления Заказчику счета и счета-фактуры не позднее 5 числа месяца, следующего
за отчетным.
4.2. Датой платежа по настоящему Договору является дата списания денежных
средств с расчетного счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны
самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
Статья 5. Сроки выполнения Работ
5.1. Подрядчик обязуется начать работы по Договору «20» апреля 2015 г. и
закончить «31» мая 2015 г.
5.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения
в сроки выполнения работ, то такие изменения должны проводиться по согласованию
Сторон в письменной форме.
РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Статья 6. Обязательства Подрядчика
В счет Стоимости, указанной в Статье 3 Договора, Подрядчик:
6.1. Выполняет все Работы и услуги, являющиеся предметом Договора, указанные в
п. 2.1 настоящего Договора, в соответствии с Приложением 1, Нормативными документами,
Эксплуатационными документами на обслуживаемое оборудование, иными условиями
Договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Любые отклонения от требований договора и Нормативных документов, в том числе не
влияющие на технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.
6.2. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых
профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг,
требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта
Российской Федерации.
6.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора
назначает ответственных Представителей для координации и согласования хода выполнения
работ по настоящему Договору, о чем направляет Заказчику официальное уведомление в
письменной форме. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей,
занимаемая должность, полномочия и срок их действия.
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора,
представляет Заказчику список ответственных за выполнение работ лиц с указанием всех
разрешительных документов и допусков по охране труда и электробезопасности. Лица,
ответственные за проведение работ повышенной опасности, перед фактическим допуском к
работе проходят проверку знаний норм и правил промышленной безопасности в комиссии
Заказчика.
6.4. Устраняет в течение срока, зафиксированного в акте, оформленном в
соответствии со статьей 18 Договора, своими силами и за свой счет все дефекты (недостатки)
в выполненных им Работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся
следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по
Договору.
6.5. В течение Гарантийного срока несет ответственность за качество выполненных
работ. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта
сдачи-приемки выполненных работ.
6.6. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями Нормативных
документов ведет техническую отчетную документацию.
6.7. До начала работ получает все необходимые согласования Заказчика и
компетентных органов власти и управления.
6.8. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях
сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды,
безопасности работающих.
Соблюдает на Объекте в течение всего срока действия Договора Экологическую
политику ОАО АК «Транснефть», все необходимые меры противопожарной, промышленной
безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды, благоустройства и
безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством РФ и
нормативными документами ОАО «АК «Транснефть», обеспечивает соблюдение
работниками, привлекаемыми для выполнения работ по Договору, требований Инструкции о
пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на объекте Заказчика.
6.9. В случае обнаружения дефектов (недостатков) в выполненных Работах в счет
стоимости Работ по Договору обязан приступить к их устранению, в том числе и в нерабочее
время, не позднее 3 (трёх) часов с момента уведомления ответственного представителя
Подрядчика на Объекте телефонограммой Заказчика, регистрируемой Заказчиком в порядке,
предусмотренном локальным нормативным актом Заказчика. Уведомление об обнаружении
дефектов (недостатков) в выполненных работах должно быть направлено Подрядчику также
в письменном виде.
6.10. Несет полную материальную ответственность за утрату или повреждение
оборудования и иного имущества, переданных Заказчиком и оказавшихся во владении
Подрядчика в связи с исполнением Договора.
6.11. Обеспечивает возврат Заказчику в течение 10 дней по окончании работ лома
цветного металла и других демонтированных материалов, образующихся в результате работ.
6.12. Подрядчик при заключении настоящего договора обязуется представить в
ООО «Транснефть - Восток» информацию путем надлежащего оформления Приложения №
5 к настоящему Договору о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в
том числе конечных собственников и выгодоприобретателей - физических лиц), а также о
лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов,
подтверждающих данную информацию. Изменения к представленной ранее информации о
собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов
Подрядчика, с приложением подтверждающих документов Подрядчик обязуется
представлять в ООО «Транснефть - Восток» по форме Приложения № 5 к настоящему
Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения. Надлежащим
образом оформленное Приложение № 5 «Информация о цепочке собственников контрагента,
включая бенефициаров (в том числе конечных)», является обязательной и неотъемлемой
частью настоящего договора.
Если какие-либо поля Приложения № 5 к настоящему Договору не заполнены
соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим
образом.
Если указанные информация и документы не были надлежащим образом
представлены в ООО «Транснефть - Восток», последний вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив
о таком отказе за 15 дней, по истечении которых договор считается расторгнутым. При этом,
все исполненное по договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит
возврату, если предусмотренное договором встречное предоставление не может быть
осуществлено ввиду расторжения договора.
Подрядчик согласен на раскрытие ООО «Транснефть - Восток» предоставленной
Подрядчиком информации по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, включая
содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы
государственной власти, ОАО «АК «Транснефть» и предоставляет ООО «Транснефть Восток» право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным
органам и ОАО «АК «Транснефть». Подрядчик, предоставляя ООО «Транснефть - Восток»
информацию по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, обязуется выполнить все
требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что
необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это
предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены.
Условия, изложенные в настоящем пункте являются существенными.
6.13. Предоставляет Заказчику первичные бухгалтерские документы не позднее 5
числа месяца, следующего за отчетным.
Статья 7. Обязательства Заказчика
По Договору Заказчик:
7.1. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке,
предусмотренном Статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные
Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.
7.2. Обеспечивает проведение вводного инструктажа персонала Подрядчика по
месту производства Работ с регистрацией в «Журнале вводного инструктажа».
7.3. Осуществляет приемку выполненных Работ.
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Статья 8. Материалы
8.1. Подрядчик в счет стоимости работ по Договору поставляет на Объект все
Расходные материалы, необходимые для выполнения Работ и услуг по Договору.
Статья 9. Оборудование
9.1. Подрядчик своими силами и в счет стоимости работ по Договору доставляет на
Объект и хранит все оборудование, необходимое для выполнения Работ, выполняет его
ремонт и техническое обслуживание.
9.2. Оборудование должно быть в рабочем состоянии, пригодным для
предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ и
удовлетворять требованиям нормативных документов ОАО «АК «Транснефть».
РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Статья 10. Режим работы
10.1. Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается
Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:
 соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком на
обслуживаемых Объектах;
 безусловного исполнения технического задания Приложение 1;
 доступности ответственных представителей Подрядчика для приема телефонограмм
в соответствии с п. 6.9. Договора.
Статья 11. Наряды-допуски
11.1.Проведение огневых, газоопасных и повышенной опасности работ на
взрывопожароопасных объектах разрешается только после оформления нарядадопуска в установленном порядке.
11.2.Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующими
Нормативными документами.
Статья 12. Учетная документация
12.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее последнего
числа каждого текущего месяца, оригиналы первичной учетной документации.
12.2. Первичная учетная документация включает в себя:
 акты сдачи-приемки выполненных работ;
 счет-фактуру на выполненные работы (услуги);
 технический отчет о выполненных работах.
Статья 13. Контроль качества выполнения работ
13.1.Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением в
процессе выполнения Работ по техническому обслуживанию требований, установленных в
Нормативных документах.
13.2.Подрядчик должен обеспечить соответствие качества выполненных работ требованиям договора, законодательства и Нормативных документов Заказчика.
13.3.Заказчик имеет право в ходе проведения Работ в любое время проверять
контролировать качество выполнения Работ по Договору. При этом положительные
результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо
обязательств по Договору.
Статья 14. Предотвращение повреждений и ущерба
14.1. Подрядчик обязан предпринимать все меры для обеспечения предотвращения
нанесения ущерба своими действиями, техническими средствами и персоналом объектам,
опознавательным знакам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и
прочим коммуникациям.
14.2.Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во вре
мя выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей
электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а
также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, благоустройству, если этот
вред нанесен в результате его действий.
14.3.Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных пре
тензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут
возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих
обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг, а в случае
возникновения таковых - примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у
третьей стороны.
14.4. Подрядчик в полном объеме возмещает понесенные Заказчиком убытки по
ликвидации аварии, инцидента и их последствий, произошедшие при нарушении
Подрядчиком правил производства работ.
Статья 15. Сдача-приемка выполненных Работ
15.1.
Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по Акту сдачиприемки выполненных работ. Форма акта сдачи -приемки выполненных Работ приведена в
приложении 4.
15.2. Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы акта сдачи-приемки
выполненных работ и счета-фактуры с сопроводительным письмом в срок не позднее
последнего числа текущего месяца.
15.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от
Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик обязан направить
Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированный
отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком
отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные
Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и
повторно направить Акт Заказчику в течение 3 дней от даты устранения замечаний.
15.4. Приемка выполненных Работ производится в соответствии с действующим
законодательством и Нормативными документами.
РАЗДЕЛ 5. ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 16. Внесение изменений в состав Работ
16.1.
Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком вносить в техническое
задание (Приложение 1) изменения. Изменения технического задания и соответствующее
изменение стоимости оформляется дополнительным соглашением к Договору.
Если возникает необходимость изменения объема работ, Подрядчиком составляется
расчет стоимости изменения объемов выполняемых работ, который согласуется Заказчиком.
Данный расчет вместе с Актом, составленным в соответствии с п.п. 17.3, 17.4 Договора,
является основанием для формирования дополнительного соглашения на увеличение либо
уменьшение Стоимости работ по настоящему Договору.
Статья 17. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить
Заказчика
Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех)
календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при
обнаружении:
 непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком
Материалов;
 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения Работ и услуг;
 иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности
или прочности результатов выполняемых Работ и услуг, либо создают невозможность их
завершения в срок.
17.2.
Подрядчик:
 не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 17.1,
 либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о
прекращении Работ -не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику
соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
17.3.
Если в процессе производства Работ возникла необходимость проведения
дополнительных работ, что влечет за собой изменение Стоимости работ по Договору,
Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика и до начала выполнения этих работ
составить Акт на производство дополнительных работ или на исключение ряда работ.
17.4.
Акт на производство дополнительных работ должен быть подписан
Сторонами.
17.5.
Подписанный Акт вместе с расчетом, оформленным в соответствии с
п. 17.3 Договора, является основанием для подготовки соответствующего дополнительного
соглашения. Подрядчик приступает к выполнению дополнительных работ после подписания
дополнительного соглашения.
17.1.
РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 18. Гарантии
Качество выполненных Подрядчиком работ, а также расходных мате
риалов поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих
Нормативных документов, действующих в системе ОАО «АК «Транснефть». Гарантии
качества распространяются, в том числе, на Материалы, поставки Подрядчика,
используемые при выполнении работ по Договору на срок, определенный изготовителем,
подтверждаемый документально.
18.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с
требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией, что
должно быть удостоверено соответствующим актом Комиссии, сформированной согласно п.
18.6 настоящего Договора, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок
продлевается на срок, равный сроку остановки.
18.3. Если в соответствии с настоящим Договором результаты работ приняты
Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ в
целом.
18.4. Гарантия качества результата выполнения Работ предусмотренная настоящим
Договором, распространяется на все составляющие результата Работы, выполненные в
рамках Договора.
18.5. Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа либо неправильной
эксплуатации или ненадлежащего обслуживания или ремонта Объекта, произведенного
самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
18.6. При обнаружении дефектов в Гарантийный срок Заказчик назначает Комиссию
для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении
дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра
18.1.
выявленных дефектов и подписания Сторонами акта о выявленных дефектах. В случае
неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта,
действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в
одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения
указанного письменного извещения Подрядчику либо с даты отправления по почте или
факсу.
18.7. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию
Заказчика, в срок, указанный в акте о выявленных дефектах, своими силами и за свой счет
выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием
нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости,
повторно выполнить отдельные виды работ.
18.8. Срок гарантии в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с
допущенными дефектами в Работах начинает отсчитываться с момента возобновления
эксплуатации Объекта.
18.9. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных
дефектах, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.
18.10. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах,
не устранит недостатки (дефекты), указанные в данном Акте, то Заказчик вправе, без
ущемления своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки собственными силами
или силами других лиц. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты
предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению
недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции
затрат.
18.11. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте,
составляется Акт устранения недостатков.
Статья 19. Ответственность Сторон и санкции
За нарушение сроков выполнения Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику
по его требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок Работ за
каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.
19.2. В случае просрочки оплаты выполненных Работ Заказчик уплачивает
Подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за
каждый день просрочки.
19.3. За нарушение срока, указанного в п. 6.4, Подрядчик уплачивает Заказчику по
его требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости Работ с дефектами (недостатками)
за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.
19.4. В случае если Заказчиком будет установлен факт повреждения Подрядчиком
во время выполнения Работ существующих зданий, объектов, близлежащих трубопроводов,
сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других
сооружений, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штрафную неустойку в
размере 500 000 рублей.
19.5. Предъявление Сторонами неустойки и (или) иных санкций за нарушение
условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по
настоящему Договору, проводится письменно путем направления соответствующего
требования (претензии) об их уплате и возмещении. При этом письменное требование
(претензия) не является по настоящему Договору документом, определяющим дату
получения (начисления) Сторонами доходов в виде неустойки и (или) иных санкций за
нарушение условий договорных обязательств.
19.6. Заказчик имеет право при нарушении работником Подрядчика либо
Субподрядчика правил безопасного производства работ, создающих угрозу аварии,
инцидента или несчастного случая на опасном производственном объекте, ограничить
доступ виновному лицу на объект до устранения вышеуказанных нарушений. Данные
ограничения не могут являться основанием для невыполнения условий п. 2.1 Договора.
19.1.
Заказчик в течение одного рабочего дня письменно уведомляет Подрядчика об ограничении
доступа на объект виновного лица.
19.7. В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Статья 20. Обстоятельства непреодолимой силы
20.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
20.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 21.1 настоящего Договора,
каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Достаточным
подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет
являться справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации.
20.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 21.1, срок
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
Статья 21. Урегулирование споров. Арбитраж
21.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из
Договора или в связи с ним, урегулируются в претензионном порядке. При этом претензии
рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 10 (десяти) календарных дней,
следующих за датой их поступления.
21.2. При не урегулировании споров и разногласий в претензионном порядке, они
подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области.
Статья 22. Особые условия
22.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
22.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой
новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно
подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
22.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют
силу.
22.4. Передача прав и обязанностей по договору, уступка прав требования может
быть произведена только по письменному согласованию другой Стороны.
Статья 23. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора
23.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
31.12.2015г., окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по
нему.
23.2.Договор составлен в двух экземплярах: один экз. - для Заказчика, другой экз.
- для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
Статья 24. Приложения к Договору
24.1.Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
24.2.Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.
24.3.Перечень Приложений к Договору:
Приложение 1. Техническое задание.
Приложение 1.1. перечень кондиционеров и сплит-систем.
Приложение 2. Распределение стоимости работ по этапам.
Приложение 3 Форма акта сдачи-приемки выполненных работ.
Приложение 4. Форма акта приема-передачи документации.
Приложение 5. Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе конечных).
Статья 25. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью
«000»
(ООО «000»)
Юридический адрес: 644046, г. Томск. ул. 5
Линия д.19
Почтовый адрес: 644046, г. Томск. ул. 5
Линия д.19
ИНН/КПП 5500023859/550001001
расчетный счет 40702810000050000066
в филиале ОАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Омск,
к/счет 30101000400000000746
БИК 045209746
Тел. (3812) 53-26-00, факс: (3812) 53-00-34
ЗАКАЗЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью
«Транснефть - Восток»
(ООО «Транснефть - Восток»)
Юридический адрес: 665734, Иркутская
область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул.
Олимпийская, дом 14.
Директор
ООО «000»
Директор филиала Иркутское РНУ
ООО «Транснефть - Восток»
________________ А.Н. Иванов
м.п.
________________ А.А. Жилин
м.п.
р/с 40702810900060001109
к/с 30101810700000000187
в ОАО Банк ВТБ г.Москва
БИК 044525187
Почтовый адрес: Филиал ИРНУ ООО
«Транснефть - Восток» 665832, г. Ангарск,
Иркутская обл. 7 м/р, д. 2, а/я 1604
ИНН 3801079671; КПП 380102001
Тел.: (3955) 508-248 Факс: (3955) 508-215.
к договору №
СОГЛАСОВАНО:
Директор
ООО «»
Приложение №1
от ___.___.2015г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала «Иркутское РНУ»
ООО «Транснефть - Восток»
________________ / К.В. /
м.п.
_________________ А.А. Жилин
м.п.
Техническое задание
на техническое обслуживание и текущий ремонт кондиционеров и сплит-систем,
установленных в зданиях и помещениях филиала Иркутское РНУ ООО «Транснефть Восток»
Цель работы: выполнение комплекса мероприятий, направленных на поддержание
и восстановление первоначальных эксплуатационных характеристик путём очистки и
смазки деталей и элементов, проверки и устранение неисправностей системы.
Объект: кондиционеры и сплит-системы.
Состав и местонахождение объектов: указано в приложении № 1.
Объем работ по техническому обслуживанию кондиционеров: 1) Чистка
воздушных фильтров; 2) Чистка теплообменника; 3) Чистка корпуса внутреннего блока;
4) Диагностика и регулировка эл. соединений; 5) Диагностика и регулировка рабочего
колеса вентилятора; 6) Диагностика и регулировка эл. двигателя вентилятора; 7)
Проверка и устранение неисправностей дренажной системы; 8) Чистка корпуса внешнего
блока; 9) Диагностика и регулировка вентилятора; 10) Проверка давления холодильного
контура и дозаправка фреоном (до 40 % от общего объёма фреона); 11) Проверка и
замена теплоизоляции; 12) Проверка и замена фреонопроводов; 13) Проверка и замена
дренажной трубки; 14) Проверка и замена антикислотного фильтра; 15) Проверка и
замена температурного датчика.
Объем работ по текущему ремонту кондиционеров: (в соответствии с
Приложением № 1 к техническому заданию) мелкий ремонт и замена неисправных
деталей и агрегатов, стоимость которых не превышает 20 % от стоимости самого
кондиционера; перенос (переустановка) блоков кондиционеров, а также замена
выработавших свой ресурс кондиционеров.
Замена кондиционеров подразумевает собой: демонтаж внутреннего и наружного
блоков кондиционера (выработавшего свой ресурс или вышедшего из строя) и монтаж
нового кондиционера (из поставки Заказчика или Подрядчика – указано в Приложении 1).
Расходы по ТО и ТР кондиционеров и сплит-систем (транспортные расходы,
командировочные и накладные расходы, страхование, налоги, замена комплектующих и
расходных материалов, услуги автовышки, и т.п.) входят в стоимость работ, и отдельно
не оплачиваются.
Срок выполнения работ: 20 апреля – 31 мая 2015 года.
Приложение: приложение № 1.1.
к техническому заданию на ТО и ТР
кондиционеров в 2015 году на 4 листах.
Начальник АХС
С.Е. Федурин
Приложение № 1.1. к
техническому заданию 2015
г.
Перечень кондиционеров и сплит-систем, их место
расположения и виды работ по ТО.
№
п.
Эт
аж
Отдел Эксплуатации (2
кабинета)
1
марка
Кол
во
"АУ ИРНУ"
48
кабинет
Кол
-во
ТО
LG S12LHP
1
2006
1
GREE GWH12NB-K3NNB3A
1
2013
1
GREE GWH12NB-K3NNB3A
1
2013
1
Служба
кадастра
3
Отдел Главного механика
SAMSUNG SH09ZW8
1
2006
1
4
Промбез
BALLU BSC09H
1
2008
1
5
Зам.директора по ТТО
TOSOT T07H-SN/I
1
2014
1
6
Профсоюз
DELONGHI CKP 20,05 INU
1
2007
1
7
Начальник ОАТП
SAMSUNG SH09ZW8
1
2007
1
8
Отдел Охраны Труда
SAMSUNG SH09ZW8
1
2007
1
9
Служба Пожарной охраны
ОАТП
10
SAMSUNG AQ09A5ME
1
2001
1
LG S12LHP
1
2006
1
GREE GWH12NB-K3NNB3A
1
2014
1
11
Служба информационных
технологий
DAIKIN FT60CU1A8
1
2009
1
12
Серверная
(высоконапорный
канальный,
с
комплектом).
GENERAL CLIMATE GCDN48HW
2
2010
2
13
ТТО
QUATTROCLIMA QVF9WA
1
2014
1
14
Диспетчерская
DELONGHI CKP 40 INU
1
2006
1
15
Начальник
Эксплуатации
GREE GWH12NB-K3NNB3A
1
2013
1
16
Отдел Главного Метролога
GREE GWH12NB-K3NNB3A
1
2013
1
17
2
18
зимним
Отдела
Примечание
(замечание
по работе,
либо виды
работ
по
ТО)
работы по ТР
г. Ангарск, 7 мкр., д. 2.
2
3
земельного
год
устан
овки
Цена
работ
по
ТО
Служба
экологической
безопасности
SAMSUNG AQ09A5ME
1
2002
1
Директор
SAMSUNG SH18ZWJ
1
2006
1
Замена
внешнего
блока,
заправка
фреоном.
Замена внешнего
блока включает в
себя
следующие
работы: отключение
питания,
отсоединение
эл.кабелей,
демонтаж
старого
внешнего
блока,
эвакуация фреона,
закрытие запорных
вентилей, демонтаж
фреонопроводов,
герметизация
сервисных портов,
внешний
блок,
монтаж
внешнего
блока,
монтаж
фреонопроводов,
вакуумация
системы,
подача
питания,
заправка
фреоном, проверка
во всех режимах,
услуги автовышки.
Ремонт
внешнего
блока, замена
компрессора,
заправка
фреоном.
Ремонт
внешнего
блока:
отключение
питания,
отсоединение
эл.кабелей, эвакуация
фреона,
демонтаж
компрессора,
компрессор,
вальцовка
трубок,
опрессовка
соединительных
штуцеров,
очистка
дренажной
трубки,
вакуумация системы,
заправка
фреоном,
услуги автовышки.
Цена
работ
по ТР
комната отдыха директора
19
20
Приемная
21
Главный инженер
22
Зам.
директора
строительству
23
SAMSUNG AQ07A5ME
1
2002
1
SAMSUNG AQ12A5ME
1
2001
1
GREE GWH12NB-K3NNB3A
1
2013
1
GREE GWH12NB-K3NNB3A
1
2013
1
Зам. директора по
эксплуатации
SAMSUNG AQ09A5ME
1
2002
1
24
Транспортная служба
GREE GWH12NB-K3NNB3A
1
2013
1
25
Зам. директора по общим
вопросам
SAMSUNG AQ07A5ME
1
2001
1
26
Главный энергетик
GREE GWH12NB-K3NNB3A
1
2013
1
27
Отдел главного энергетика
SAMSUNG SH12ZSG
1
2006
1
28
Зал для совещаний (торгов)
GREE GWH12NB-K3NNB3A
1
2013
1
29
Служба
АХС
SAMSUNG AQ12FAN
1
2008
1
30
Юристы
SAMSUNG AQ07A5ME
1
2001
1
31
СКИД
GREE GWH12NB-K3NNB3A
1
2013
1
32
Отдел Кадров
GWHN 18(09) B5NK1EA
1
2009
1
33
Начальник ФЭО
GWHN 18(09) B5NK1EA
1
2009
1
34
ФЭО
GWHN 18 BCNK1A1
1
2010
1
35
Начальник СОиОТ
SAMSUNG AQ 07TS8N
1
2012
1
СОиОТ
SAMSUNG AQ 07TS8N
1
2012
1
37
Охрана
GWHN 18(09) B5NK1EA
1
2009
1
38
Касса
GWHN 18(09) B5NK1EA
1
2009
1
39
ОМТС (2 кабинета)
GREE GWH12NB-K3NNB3A
1
2013
1
40
ОКС
GWHN 18 СCNK1A1А
1
2010
1
41
Начальник ОКС
DANTEX RK-12 SRM
1
2010
1
42
СБ
SAMSUNG AQ 07TS8N
1
2012
1
Столовая
(напольно-потолочный)
GENERAL CLIMATE 30
1
2010
1
СБ
SAMSUNG AQ 07TS8N
2
2012
2
БПО "Ангарск"
32
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH18
1
2006
1
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH18
1
2010
1
36
1
43
44
РУ
2
РУ
2
1
3
2
соц.
по
развития,
Ремонт
внешнего
блока, замена
компрессора,
заправка
фреоном.
Ремонт
внешнего
блока:
отключение
питания,
отсоединение
эл.кабелей, эвакуация
фреона,
демонтаж
компрессора,
компрессор,
вальцовка
трубок,
опрессовка
соединительных
штуцеров,
очистка
дренажной
трубки,
вакуумация системы,
заправка
фреоном,
услуги автовышки.
Замена
внешнего
блока,
заправка
фреоном.
Замена внешнего
блока включает в
себя
следующие
работы: отключение
питания,
отсоединение
эл.кабелей,
демонтаж
старого
внешнего
блока,
эвакуация фреона,
закрытие запорных
вентилей, демонтаж
фреонопроводов,
герметизация
сервисных портов,
внешний
блок,
монтаж
внешнего
блока,
монтаж
фреонопроводов,
вакуумация
системы,
подача
питания,
заправка
фреоном, проверка
во всех режимах,
услуги автовышки.
г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 48,
строение 14.
3
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH07
1
2006
1
4
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH07
1
2006
1
5
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH07
1
2006
1
6
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH07
1
2006
1
7
Кабинеты СБК
DELUNG 12-18
1
Заме нен
внешн.
Блок
2011
1
8
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH07
1
2006
1
9
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH07
1
2006
1
10
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH07
1
2006
1
11
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH07
1
2006
1
12
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH07
1
2006
1
13
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH07
1
2006
1
14
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH07
1
2006
1
15
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH07
1
2006
1
16
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH07
1
2006
1
17
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH09
1
2006
1
18
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH09
1
2006
1
19
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH09
1
2006
1
20
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH12
1
2006
1
21
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH12
1
2006
1
22
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH18
1
2006
1
23
Кабинеты СБК
GREE GWH12NB-K3NNB3A
2
2013
2
24
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH18ZWJ
1
2002
1
25
Кабинеты СБК
AUSTEC 12
1
2011
1
26
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH18
1
2006
1
27
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH18
1
2006
1
Кабинеты СБК
SAMSUNG SH18
1
2006
1
29
Кабинет начальника КТТ и
СТ
GREE
1
2010
1
30
ЦРС УУД 2
SAMSUNG AQ 18 TSBN
1
2012
1
31
Диспетчер КТТ и СТ
DANTEX RK-18SDM2
1
2012
1
28
2
АУНН Мегет
Столовая
1
Банкетный зал
2
GREE KF-70\A1
GREE KF-32W\A12
18
Ирк.обл., Ангарский р-он, 200 м. северо-западнее р.п. Мегет,
строение 1/11.
3
2006 -07
3
1
2006 -07
1
4
3
РП-10
GREE KFR-100W\dB1-G
4
2008
4
РП-10 (Комната персонала)
GREE GWCN09A2NK1BA\0
1
2008
1
1
5
6
1
7
Опер. насосн.
SAMSUNG SH09ZW8
1
2008
Анализаторная нефти №1
DANTEX RK-18SDM2
2
2010
2
Весовая
DAIKIN ATY25DV2
1
2010
1
1
1
8
Анализаторная нефти №2
LG S12LHP
1
2007
9
Комн. ЭАК
DANTEX RK-18SDM2
1
2010
10
Блок бытовых и служебных
помещений (АБК СБ)
Panasonic S - F28DTE5
1
11
Тех.кабинет АУНН
Panasonic S - F28DTE5
1
2012
1
1
2011
1
12
Начальник АУНН
SAMSUNG AQ24TSBN
2012
1
ПСП АУНН
1
Лаборатория УКСИ (МДП1)
Операторная СИКН №450
DAIKIN
FTXS25G2V1B/j238105
INVERTER FTXS25G2V1B
1
ЩСУ ПСП
DAIKIN FT 250VM
1
2
2
3
Кимильтейская НПС
4
1
г. Ангарск, 2-й промышленный массив, квартал 29,
строение 12
2009
1
1
2010
1
2
2012
2
3
Ирк.обл., Зиминский р-он, уч. Феофановский,
ул.Нефтянников, 11.
1
1
Столовая
GREE KFR-60G/A10
1
2008
1
2
2
Начальник НПС
SAMSUNG AQ24TSBN
1
2011
1
1
Операторная
GREE GWHN18В5NK1RA/I
1
2010
1
3
Тулунская НПС
9
Ирк.обл., г.Тулун, ул.Блюхера, 181.
2008
/2011
2006
/2010
Столовая
GREE GWHN18CNK1A1A/I
1
Операторная
GREE KFR-70G/A1
1
УОМТО
Samsung AQ07TSBN
1
2012
1
4
АТЦ
AUSTEC AUS-24HRG
1
2012
1
5
КТП
MSG-36HR
3
2012
3
Нач.НПС
AUSTEC AUS-18HR
1
2012
1
Зам.Нач.НПС
AUSTEC AUS-12HRG
1
2012
1
1
2
2
3
1
1
1
6
2
7
Нижнеудинская НПС
1
Столовая
2
Начальник НПС
НПС 2
MITSUBISHI
DANTEX RK-24SDM2
4
НПС 1 кроссовая
GENERAL CLIMATE GCDN48HW-09
DAIKIN FAQ100BVV1B
5
НПС 1 операторная
DAIKIN FTXS42K2V1B
Начальник УЭСАиТ
DANTEX RK-18SDM2
3
1
6
17
Ирк.обл., г.Нижнеудинск, ул.Нефтеперекачивающая,1.
4
2000
4
1
2009
1
1
2010
1
3
2013
3
1
2013
1
2014
1
1
2
7
Начальник УОМТО
SAMSUNG AQ07ТSBN
1
2012
1
8
КРУ
DAIKIN FAQ100BVV1B
3
2014
3
АБК, серверная
DAIKIN
FAQ100BVV1B
(RR100B8V3B)
2
ЦРС Нижнеудинск
2
9
1
2
1
2
3
1
2
2
3
Промблок АТЦ
Здание узла связи, кабинет
РУ-1
HITACHI 5142СН
1
SAMSUNG AQ 18 TSBN
1
Замзорская НПС
6
2014
Требуется
ремонт.
(Включается,
"гонит"
теплый
воздух,
не
охлаждает,
"выбивает"
автомат
питания
через
2-3
минуты
после
включения
Ремонт внешнего
блока: отключение
питания,
отсоединение
эл.кабелей,
эвакуация
фреона, демонтаж
компрессора,
компрессор,
вальцовка трубок,
опрессовка
соединительных
штуцеров, очистка
дренажной трубки,
вакуумация
системы, заправка
фреоном, услуги
автовышки.
2
Ирк.обл., г.Нижнеудинск, ул.Нефтеперекачивающая,1.
2003
2012
1
1
Ирк.обл., Нижнеудинский р-он, п. Замзор, ул.Солнечная,1.
Операторная
SAMSUNG M/C: MH24ZC2
2
2008
2
Столовая
HITACHI RAS 09 CXZ1
1
2004
1
Столовая
HITACHI RAM 18 CXZ1
1
2004
1
4
Операторная
GENERAL CLIMATE GCDN48HW-09
1
2011
1
5
Кабинет начальника НПС
GWH 12/B-K3NNB3A/I
1
2013
1
Тайшетская НПС
13
Ирк.обл., Тайшетский р-он, с. Березовка,
ул.Нефтепроводская, 16/8.
операторная
Panasonic F 565576
операторная
КПП
Elektrolux
EACM14ES/FI/N3-2
(мобильный
кондиционер)
DAIKIN FTCV 1 A 8
КПП
IM-CEE-1108(0)-McQuay
1
2013
1
5
ЗРУ
DAIKIN FTXS-25 G2 V1В
1
2011
1
6
ЗРУ
DAIKIN FTXS-20 G2 V1В
2
2011
2
7
ЗРУ
DAIKIN FTXS-35 G2 V1В
2
2011
2
кабинет начальника
сплит
AG07T
1
2011
1
1
2
3
4
8
1
2
система
Samsung
ГНПС Тайшет
СБК ( узел связи ЛАЗ )
SANYO SAP-K125 GHGC
2
СБК ( узел связи ЛАЗ )
GREE GWH 12 NB ВААА/1
СБК ( кабинет начальника
ГНПС)
Пождепо (серверная)
GREE
GWH
К3NNВААА
GREE
GWH
К3NNВААА
MSE-28HR
4
Химико-аналитическая
лаборатория
Химико-аналитическая
лаборатория
5
6
ПСП (операторная)
7
СБК (серверная )
8
12
NB-
12
NB-
GREE
GWHN 18 BCNK
1А1А
GREE
GWHN 18 BCNK
1А1А
SANYO SAP-K125 GHGC
WINGS AU-09Н53F010L16
10
2
2
2
2
Ирк.обл., Тайшетский р-он, на территории Березовского
муниципального образования, ул.Солнечная,1.
4
2008
4
2
2013
2
1
1
1
SANYO SAP-K125 GHGC
9
2
27
1
3
2
3
1
2
3
1
2013
2013
2010
2010
2010
2008
2008
2008
ZACS-18
1
1
1
3
1
2
3
1
2014
Замена
внешнего
блока
кондиционер
а, заправка
фреоном.
(площадь
36кв.м. h=3м.
3 раб. места).
2014
Замена
внешнего
блока
кондиционер
а, заправка
фреоном.
(площадь
36кв.м. h=3м.
3 раб. места).
1
ZANUSSI
HT/N1/In
1
Операторная (помещение
кроссовые панели)
ZANUSSI
HT/N1/In
ZACS-18
1
Замена внешнего
блока включает в
себя
следующие
работы: отключение
питания,
отсоединение
эл.кабелей,
демонтаж
старого
внешнего
блока,
эвакуация фреона,
закрытие запорных
вентилей, демонтаж
фреонопроводов,
герметизация
сервисных портов,
внешний
блок,
монтаж
внешнего
блока,
монтаж
фреонопроводов,
вакуумация
системы,
подача
питания,
заправка
фреоном, проверка
во всех режимах,
услуги автовышки,
ф.о.п.,
рентабельность.
Замена внешнего
блока включает в
себя
следующие
работы: отключение
питания,
отсоединение
эл.кабелей,
демонтаж
старого
внешнего
блока,
эвакуация фреона,
закрытие запорных
вентилей, демонтаж
фреонопроводов,
герметизация
сервисных портов,
внешний
блок,
монтаж
внешнего
блока,
монтаж
фреонопроводов,
вакуумация
системы,
подача
питания,
заправка
фреоном, проверка
во всех режимах,
услуги автовышки,
ф.о.п.,
рентабельность.
11
12
13
СБК ( кабинет
зав.хозяйством)
СБК СБ (комната приема
пищи)
SANYO SAP-С95 GHGC
Столовая
WINGS AU-09Н53F010L16
SANYO SAP-K75 GHGC
Итого кол-во
кондиционеров:
1
1
4
179
2008
2008
2006
1
1
4
Приложение 2
к Договору №
от
Распределение
стоимости работ по этапам, в рублях
Стоимость работ по этапам, в рублях
Наименование объекта
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ГОД
Техническое обслуживание кондиционеров
и сплит-систем в подразделениях ИРНУ
0,00
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
НДС 18 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО с НДС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
филиал ИРНУ ООО "Транснефть - Восток"
ООО "
"
Директор филиала ИРНУ
Директор ООО "
"
_____________________ /А.А.Жилин/
____________________ / ____________ /
«__» ______________ 2015г.
«__» _______________ 2015г.
М.П.
М.П.
Приложение 3 к договору подряда
№ ___________ от ___. ___.2015 г.
ФОРМА АКТА
сдачи-приемки выполненных работ
«____» ______________ 20__ г.
Заказчик: Филиал Иркутское РНУ ООО «Транснефть - Восток».
Подрядчик: ООО «».
Подрядчик, в лице директора ______________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Заказчик в лице директора филиала Иркутское РНУ
Жилина Алексея Александровича, действующего на основании доверенности № 01-07/340 от
19.11.2014г., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по этапу
выполнены в полном объеме, согласно договора подряда № _____________ от __.
__.2015г.
Работы выполнены в период с «__»___ 20__г. по «__» ___ 20__г.
Цена выполненных работ по этапу составляет:
Наименование работ
(услуг)
Объект
Стоимость
ТО и ТР,
без учета
НДС
Сумма
НДС
Стоимость,
с учетом НДС
1
2
3
4
5
6
7
8
ИТОГО:
___________________________________________________________________, в том числе
НДС 18 % _______________________________________________.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у
Подрядчика, один у Заказчика.
Подрядчик
ООО «»
Директор ООО ""
_________________/ ______________/
«__» __________ 20__г.
Заказчик
Филиал ИРНУ ООО «Транснефть - Восток»
Директор филиала ИРНУ
_________________/______________/
«__» __________ 20__г.
Приложение № 4
К договору от «____»_________20__г
№__________________
Форма акта приема-передачи документации
№
п/п
Наименование документации
Обозначение
Дата передачи
ЗАКАЗЧИК
____________________
ПОДРЯДЧИК
__________________
_____________________/___________/
М.П.
____________________/_____________/
М.П.
Приложение № 5
к договору № _________________
от "___" ______ 2015г.
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
Сведения о составе
исполнительных органов
Информация о
подтверждающих
документах
Руководитель/участник
/акционер/бенефициар
Серия, № документа,
удостоверяющего его
личность (для
физических лиц)
Адрес регистрации
Ф.И.О.
Наименование/
ОГРН
№
п/п
ИНН
Серия, № документа,
удостоверяющего
личность руководителя
(в том числе конечных)
Ф.И.О. руководителя
Код ОКВД
Наименование
организации
ОГРН
ИНН
Информация о контрагенте
Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем их
предоставления в ООО «Транснефть - Восток», а также последним в органы государственной власти, ОАО «АК «Транснефть»
______________________________
(должность руководителя контрагента)
______________________________
(Ф.И.О.)
____________________
(подпись)
(М.П.)