ДОГОВОР ПОДРЯДА №______________ г. Санкт-Петербург «___» _____________ 2015 года

ДОГОВОР ПОДРЯДА №______________
г. Санкт-Петербург
«___» _____________ 2015 года
Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Стеновые материалы – Северо-Запад» (сокращенное
наименование ООО «ЛСР. Стеновые-СЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего
Бегоулева Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 87 от 21 января 2015г., с
одной стороны, и __________________, именуемое
в дальнейшем «Подрядчик»
в лице
____________________, действующего на основании _________________, с другой стороны (далее –
«Стороны»), заключили настоящий Договор, далее – «Договор», о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить на основании
технического задания Заказчика (Приложения №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего
Договора, полный комплекс вскрышных работ, работ по зачистке добычных уступов на карьере «ЛСК»
(объекте ООО «ЛСР. Стеновые-СЗ») в 2016 году.
1.2. В случае выявления в процессе производства работ необходимости выполнения дополнительных
работ, не предусмотренных настоящим Договором, Заказчик согласовывает с Подрядчиком объемы
дополнительных работ.
1.3. Все изменения, связанные с изменением объемов работ, оформляются дополнительным соглашением.
СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, составляет:
за транспортировку в отвал, разгрузку 1 м3 вскрышных пород или пород от зачистки добычных уступов в
рыхлом теле с коэффициентом рыхления (1,3 %) :
2.1.1. На Карьере «ЛСК» - рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18% рублей коп..
2.2. Указанная стоимость включает все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения обязательств
по настоящему Договору.
СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Общий срок выполнения работ:
Начало - 12.01.2016 г. Окончание - 31.12.2016 г.
3.2. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения
принятых на себя сторонами обязательств.
3.3. В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внесения изменений в сроки
выполнения обязательств по настоящему Договору, то такие изменения могут быть внесены только в
письменном виде в форме дополнительного соглашения сторон.
СТАТЬЯ 4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
4.1. Основанием для оплаты в соответствии с п.2.1. договора выполненных Подрядчиком за истекший
месяц работ являются справки маркшейдерского учета, и составленные на их основании, акты
выполненных работ (формы КС-2, КС-3), а также предъявленные счета и счета-фактуры. Составленные
акты выполненных работ (формы КС-2, КС-3) предоставляются Заказчику не позднее пятого числа
месяца, следующего за отчетным.
4.2. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы ежемесячно, в течение 5 (пяти) банковских
дней, с даты подписания ежемесячного акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3). Оплата по
настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика. Датой оплаты за выполненные работы считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.
СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. На период проведения работ Заказчик обеспечивает необходимые условия для нормальной работы
Подрядчика, а именно: беспрепятственный допуск представителей Подрядчика к местам проведения
работ в рабочие дни; обеспечивает сохранности рабочего оборудования Подрядчика на время проведения
работ.
5.2. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ и счет-фактуру по
выполненным работам в двух экземплярах.
5.3. Акты формы № КС-2 и формы № КС-3 являются основанием для окончательной приемки
выполненных работ после сверки данных оперативного учета и результатов маркшейдерского замера.
5.4. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ
обязан подписать его и один экземпляр передать Подрядчику (при отсутствии претензий к качеству
работ) либо в письменной форме предоставить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта
выполненных работ с перечнем претензий. В случае не подписания акта выполненных работ Заказчиком в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней или отсутствия мотивированного отказа от подписания акта
выполненных работ, работы считаются выполненными и подлежат оплате.
5.5. При наличии обоснованных претензий к качеству выполненных работ их устранение происходит за
счет Подрядчика в сроки, дополнительно согласованные Сторонами. Если Подрядчик сочтет претензии
Заказчика не обоснованными. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
письменного отказа от подписания акта выполненных работ должен дать письменный ответ (посредством
факса или электронной почты) и согласовать с Заказчиком порядок дальнейших действий.
5.6. В случае нарушения Подрядчиком условий, указанных в технических заданиях (Приложение №1),
Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплатить штраф в размере 10% от стоимости работ в
месяце, в котором допущено указанное нарушение. Подрядчик обязан перечислить штраф на расчетный
счет Заказчика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления соответствующего счета.
5.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков, указанных в п.4.1. Договора, Заказчик имеет право
потребовать от Подрядчика уплатить пени в размере 0,1% от стоимости работ в месяце, документы за
который предоставлены с просрочкой. Подрядчик обязан перечислить пени на расчетный счет Заказчика
в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления соответствующего счета.
СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Передать Подрядчику рабочую площадку для выполнения работ.
6.1.2. Принять и оплатить в соответствии с условиями Договора работы Подрядчика, выполненные по
договору.
6.2. Подрядчик обязан:
6.2.1. Выполнить работы по Договору в соответствии со строительными нормами и правилами,
действующими в Российской Федерации, положениями настоящего договора и выданной в производство
работ документацией.
6.2.2. Выполнить все работы по Договору в установленные Договором сроки.
6.2.3. Самостоятельно нести полную ответственность за соблюдение норм и правил в части охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при проведении работ.
6.2.4. Использовать для производства вскрышных работ, работ по зачистке и отвалообразованию,
транспортные средства, предусмотренные техническим заданием.
6.3. Заказчик имеет право:
6.3.1.Требовать от Подрядчика выполнения условий Договора в полном объеме и в срок, установленный
Договором.
6.3.2. Контролировать действия Подрядчика на всех этапах исполнения договора, без вмешательства в
оперативно-хозяйственную деятельность, если она не причиняет вред Заказчику и не входит в
противоречия с принятой схемой отработки карьера.
6.4. Подрядчик имеет право:
6.4.1. Требовать от заказчика выполнения условий Договора в полном объеме и в сроки, установленные
Договором.
СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Все споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением предмета настоящего Договора, стороны
будут пытаться решать путем переговоров. В случае недостижения согласия, стороны решают спор в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим
законодательством.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение
обязательств по договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы.
СТАТЬЯ 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
8.1. Подрядчик несет перед Заказчиком гарантийные обязательства на выполненные работы в течение 12
(двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
СТАТЬЯ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Данный Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу.
9.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
9.3. Вся информация о деятельности участников по настоящему Договору считается конфиденциальной и
не подлежит разглашению без их письменного разрешения.
СТАТЬЯ 10. ПРИЛОЖЕНИЯ:
10.1. Приложение №1. Техническое задание на перевозку вскрышных пород в карьере «ЛСК» в 2016 году;
СТАТЬЯ 11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной
ответственностью «ЛСР. Стеновые
материалы – Северо-Запад»
сокращенное наименование: ООО «ЛСР.
Стеновые-СЗ»
ИНН: 4706035757
КПП: 470601001
ОГРН: 1144706000482
Место нахождения: Российская Федерация,
187330, Ленинградская область, Кировский
район, город Отрадное, Никольское шоссе,
дом 55.
Расч/счет 40702810655110179058 в
Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
Кор/счет 30101810500000000653
БИК 044030653
Факс: +7(812) 334 87 73
Эл.почта: [email protected]
Управляющий ООО «ЛСР. Стеновые-СЗ»
_________________ /Бегоулев С.А./
М.П.
Приложение №1
К договору подряда №____________________
От «___»________2016 г.
Техническое задание
На перевозку вскрышных пород в карьере «ЛСК» в 2016 году
ЗАКАЗЧИК:
Управляющий ООО «ЛСР. Стеновые-СЗ»
_________________ /Бегоулев С.А./
М.П.
ПОДРЯДЧИК: