Загрузил lana.cardy

2016-03-11 Проект договора СПГ

Реклама
Договор № ________
на выполнение работ
г. Москва
«___» марта 2016 г.
Акционерное общество «Росгеология», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора Панова Романа Сергеевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по
разработке информационно-аналитических материалов, включающих
обоснование количественных целевых показателей развития минеральносырьевой базы Российской Федерации до 2030 года и предложения по
оптимизации модели управления развитием минерально-сырьевой базы
Российской Федерации в целях определения направлений развития
корпоративной
структуры
управления
Заказчика
и
повышения
эффективности его стратегического и операционного менеджмента в
долгосрочной перспективе, в соответствии с требованиями Технического
задания на выполнение работ (Приложение № 1). Заказчик обязуется принять
работы и оплатить их.
1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является
протокол заседания закупочной комиссии Акционерного общества
«Росгеология» № 36-ЗК от «09» марта 2016 г.).
1.3. Результатом выполнения работ по настоящему договору
являются информационно-аналитические материалы, соответствующие
требованиям, установленным Техническим заданием (Приложение № 1).
1.4. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные настоящим
Договором, своими силами и средствами. Подрядчик вправе привлекать к
исполнению настоящего Договора субподрядчиков только с согласия
Заказчика. В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик обязуется
включать в договоры между Подрядчиком и субподрядчиками условия о
передаче Подрядчику всех исключительных прав на результаты работ по
настоящему Договору.
2. Обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1.
Выполнить
указанные
(Приложение №1) работы.
в
Техническом
задании
1
2.1.2. В течение 3-х рабочих дней информировать Заказчика об
обстоятельствах, возникающих в ходе выполнения работ, которые могут
отрицательно повлиять на сроки, качество и стоимость работ.
2.1.3. Приостановить работу и в течение 3-х рабочих дней уведомить
об этом Заказчика, если при выполнении работ по Договору обнаружится
невозможность достижения запланированных результатов, либо выявится
нецелесообразность продолжения работ вследствие обстоятельств, не
зависящих от Подрядчика. В этом случае Стороны обязаны в течение 10
(десяти) дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы
полностью или частично. В случае прекращения договора Заказчик обязуется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
уплатить Подрядчику стоимость выполненного и принятого объема работ по
акту сдачи - приемки выполненных работ при условии представления
Подрядчиком надлежаще оформленных результатов выполненных работ.
2.1.4. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика,
включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных
органах Подрядчика по сравнению с тем, как эта информация была
представлена Заказчику до или при заключении настоящего Договора,
Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию об изменениях по
адресу электронной почты rtdeynikov@rusgeology.ru в течение 3 (трех)
календарных дней после таких изменений с подтверждением
соответствующими документами.
2.1.5. При привлечении к выполнению отдельных видов работ
субподрядных организаций, включать пункт 2.1.4. в заключаемые с ними
договоры.
2.1.6. В случае размещения Подрядчиком любых публикаций,
относящихся к деятельности Заказчика, в средствах массовой информации, в
корпоративных изданиях, в сети Internet или в любом другом общедоступном
месте, Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать такую
публикацию с Заказчиком до ее размещения во избежание репутационных
рисков и недопущения имиджевых потерь.
2.1.7. Своими силами и за свой счет получить все необходимые для
выполнения работ лицензии, допуски и разрешения, и поддерживать их в
действующем состоянии в течение всего срока действия настоящего
Договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. По акту приема – передачи предоставить Подрядчику
материалы, необходимые для выполнения работ, предусмотренных
настоящим Договором.
2.2.2. Проводить методическое сопровождение и супервайзерский
контроль выполняемых по настоящему Договору работ.
2.2.3. Своевременно принять и оплатить выполненные Подрядчиком
работы, согласно положениям настоящего Договора, при отсутствии
замечаний к выполненным работам.
2
2.2.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в
объеме и на условиях, предусмотренных Договором.
2.2.5. Немедленно информировать Подрядчика о выявленных
недостатках в работах для своевременного принятия мер по их устранению.
2.3. Подрядчик имеет право:
2.3.1. Получить за выполненную работу вознаграждение в объеме и
срок, предусмотренным Договором.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных
Договором, без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.4.2. В любое время в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику стоимость
фактически выполненного и принятого объема работ по акту сдачи - приемки
выполненных работ. В этом случае договор считается расторгнутым с
момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об
отказе от исполнения Договора.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по Договору устанавливается в
Календарном плане работ (Приложение №2).
3.2. Работы, предусмотренные договором, выполняются в 1 этап.
Начальные, промежуточные и конечные сроки работ предусмотрены в
Календарном плане работ (Приложение № 2).
3.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать
выполненную работу. Заказчик принимает и оплачивает такую работу в
соответствии с условиями Договора.
3.4. Датой выполнения Подрядчиком обязательств по Договору
считается дата подписания Сторонами документов, предусмотренных п.5.1
настоящего Договора.
3.5. По соглашению Сторон, сроки выполнения работ могут быть
изменены.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1. Договора,
определяется в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ
(Приложение № 1), Календарным планом работ (Приложение № 2) и
составляет ________ (________) рубль ___ копеек без НДС, кроме того НДС
18% по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ
______ (_______) рублей ___ копеек, всего с НДС ______ (_____) рублей 00
копеек».
4.2. Оплата осуществляется в следующем порядке:
4.2.1. Первый платеж (авансовый) в сумме _____ (______) рублей, 00
копеек, в т.ч. НДС 18% – ____ (_____) рублей 12 копеек, что составляет 25
(двадцать пять) % от Общей стоимости работ согласно п.4.1. Оплата
производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания
Договора.
3
Второй платеж – оплата по окончании выполнения работ ____ (_____)
рублей, 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – ____ (_____) рубль __ копеек, что
составляет 75 (Семьдесят пять) % от Общей стоимости работ согласно п.4.1.
4.3. Расчеты за выполненную работу производятся денежными
средствами на основании подписанных Сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат и
выставленного Подрядчиком счета на оплату выполненных работ, счетафактуры.
4.4. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные
расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора.
4.5. Оплата принятых Заказчиком работ производится в течение 60
(шестидесяти) календарных дней, следующих за месяцем подписания
Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления
Подрядчиком счёта на оплату и счёта-фактуры, оформленных в соответствии
с законодательством РФ.
Все счета на оплату, выставляемые Подрядчиком в рамках настоящего
Договора, должны содержать следующие обязательные реквизиты: номер и
дата Договора, предмет Договора, условия оплаты.
4.6. Стороны пришли к соглашению, что законные проценты,
предусмотренные ст. 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, за
периоды пользования денежными средствами, в том числе, связанными и не
связанными с нарушением исполнения соответствующего обязательства по
оплате/перечислению/возврату денежных средств, не начисляются.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Результаты работ передаются Заказчику в сроки, установленные
Календарным планом (Приложение № 2). Отчет, передаваемый 01.04.2016,
является промежуточным документом, не являющимся окончательным
результатом работ и не требующим оформления Акта сдачи - приемки работ.
Результаты работ, представляются в 2-х экземплярах на бумажном
носителе и в 2-х экземплярах в электронном виде в формате MS Word на
компакт-дисках.
5.2. Результаты выполненных работ принимаются Заказчиком после
выполнения всех работ по Договору на основании следующих документов,
предоставляемых Подрядчиком:
- Акт сдачи - приемки выполненных работ (Приложение № 3);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № 3)
(Приложение № 4);
- счет-фактура, оформленный в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- счет на оплату;
- результаты работ, соответствующие Техническому заданию.
5.3. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня
получения документов, указанных в пункте 5.2. Договора, обязуется
направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ
4
и справку о стоимости выполненных работ и затрат или мотивированный
отказ от приемки выполненных работ.
5.4. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ,
Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ с перечнем
необходимых доработок.
5.5. В случае согласия Подрядчика с замечаниями (п. 5.4 Договора),
он в согласованный с Заказчиком срок должен их устранить и в течение 1
(Одного) дня со дня окончания данного срока представить Заказчику
отчетные материалы, составленные и оформленные надлежащим образом в
соответствии с условиями Договора и с учетом замечаний Заказчика. В
случае несогласия с замечаниями (п. 5.4. Договора) Подрядчик обязан
представить Заказчику письменное обоснование своего несогласия, в
противном случае Подрядчик обязан устранить недостатки в срок, указанный
в настоящем пункте.
5.6. Доработки, указанные в мотивированном отказе Заказчика от
приемки выполненных работ, производятся Подрядчиком за свой счет.
Повторная приемка выполненных работ, осуществляется в порядке,
установленном для первоначальной приемки выполненных работ.
5.7. По окончанию выполнения работ Подрядчик представляет
письменный отчет о результатах выполненных работ согласно Техническому
заданию (Приложение № 1), который передается по акту сдачи-приемки.
5.8. В случае если Заказчик в течение срока, указанного в пункте 5.3
Договора, не сообщит Подрядчику о принятии оказанных Услуг (направит
подписанный со своей Стороны Подрядчику Акт сдачи-приемки
выполненных работ) или не направит Подрядчику мотивированный отказ с
указанием замечаний по оказанным Услугам, Услуги считаются оказанными
надлежащим образом и принятыми в полном объеме.
6. Условия конфиденциальности
6.1. Информацию, составляющую коммерческую тайну, и другие
конфиденциальные сведения Стороны обязуются передавать друг другу,
хранить и использовать на основании заключенного Соглашения о
конфиденциальности.
6.2. Если в ходе выполнения предусмотренных Договором работ
Подрядчик привлекает соисполнителей, которым для выполнения работ
необходим доступ к коммерческой тайне и другим конфиденциальным
сведениям, Подрядчик заключает с указанными соисполнителями
соответствующие Соглашения о конфиденциальности.
7. Права на результаты интеллектуальной деятельности
7.1. Право собственности на результаты работ по настоящему
договору, включая экземпляры любой переданной Заказчику документации,
программ для ЭВМ, баз данных и т.п., переходят к Заказчику с момента
приемки услуг и их оплаты.
5
7.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные при исполнении настоящего Договора, принадлежат
Заказчику, если иное не установлено отдельными соглашениями Подрядчика
с Заказчиком и/или третьими лицами.
В случае создания при исполнении настоящего Договора
патентоспособного результата интеллектуальной деятельности Подрядчик
обязуется обеспечить и произвести переуступку права подачи заявки на
получение патента Заказчику и/или по поручению Заказчика подать от имени
Заказчика в установленном порядке заявку на получение патента. При этом,
Заказчик имеет право по собственному усмотрению отказаться от реализации
права на получение патента, о чем должен письменно уведомить Заказчика; в
этом случае патентоспособный результат интеллектуальной деятельности
должен рассматриваться Подрядчиком как коммерческая тайна (ноу-хау)
Заказчика.
Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные
какой-либо Стороной настоящего Договора не в связи с настоящим
Договором, и использованные при исполнении настоящего Договора,
сохраняются за этой Стороной, и, за исключением случая, указанного в п. 7.5
настоящего Договора, не передаются и не подлежат передаче другой Стороне
настоящего Договора.
7.3. Подрядчик обязуется передать результаты работ, включая
результаты интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении
настоящего Договора, свободные от прав третьих лиц. При возникновении
требований и исков третьих лиц, включая работников Подрядчика к
Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора и использованием их
результатов, Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет
урегулировать эти требования и иски и возместить все связанные с ними
убытки Заказчика.
7.4. Если иное не установлено настоящим Договором,
вознаграждение за передачу исключительного права на результаты
интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении настоящего
Договора, включено в цену настоящего Договора.
В любом случае Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет
выплачивать вознаграждение авторам результатов интеллектуальной
деятельности, созданным при исполнении настоящего Договора, в порядке и
размерах, определенных Подрядчиком и этими лицами.
7.5. Если для беспрепятственного осуществления исключительных
прав Заказчика на результаты интеллектуальной деятельности, созданные
при исполнении настоящего Договора, необходимо использование других
результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат
Подрядчику, Заказчик имеет право использовать эти результаты
интеллектуальной деятельности на условиях бессрочной неисключительной
лицензии, вознаграждение по которой включено в цену настоящего
Договора.
7.6. Подрядчик не вправе никаким образом без предварительного
письменного согласия Заказчика использовать любые результаты
6
интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении настоящего
Договора. Подрядчик также обязуется обеспечить соблюдение данного
условия своими работниками, включая уволенных, имеющими или
имевшими доступ к указанным результатам интеллектуальной деятельности.
7.7. Подрядчик обязуется включать соответствующие оговорки и
положения о правах Заказчика на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные при исполнении настоящего Договора в свои
договоры и соглашения со своими работниками и третьими лицами,
привлеченными к исполнению настоящего Договора.
8. Ответственность сторон
8.1. Сторона, нарушившая принятое по Договору обязательство, несет
имущественную ответственность перед другой стороной, если не докажет,
что нарушение произошло не по ее вине. Подрядчик обязан возместить
убытки, причиненные им Заказчику вследствие некачественного выполнения
работ, в размере реального ущерба, но не свыше стоимости работ,
предусмотренных настоящим Договором.
8.2. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, принятых
Подрядчиком в соответствии со статьей 6 настоящего Договора.
8.3. В каждом случае возникновения претензий третьих лиц на
результаты работ по настоящему Договору Подрядчик обязан возместить
Заказчику причиненные такими претензиями убытки в полном объеме.
8.4. В случае нарушения сроков, предусмотренных настоящим
Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от
стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но всего не более
10% от стоимости по Договору.
8.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом
исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне
убытки сверх предусмотренных Договором неустоек (пени).
8.6. В случае нарушения пункта 2.1.6. настоящего Договора,
Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей за каждый факт публикации без предварительного согласования с
Заказчиком.
8.7. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты за выполненные
работы, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от
стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но всего не более
10% от стоимости работ по Договору
9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем
переговоров между Сторонами.
9.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных
переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий
по настоящему Договору, направляет другой Стороне письменную
7
претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение
10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения.
В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия
считается принятой.
9.3. В случае недостижения соглашения все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
10. Порядок и последствия расторжения Договора
10.1. Договор может быть расторгнут в любое время по письменному
соглашению Сторон.
10.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику стоимость
фактически выполненного объема работ. В этом случае Договор считается
расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления
Заказчика об отказе от исполнения Договора.
10.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора в случае неисполнения одной из Сторон обязанности,
предусмотренной пунктом 2.1.4. настоящего Договора.
В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты
получения Стороной письменного уведомления другой Стороны об отказе от
исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
10.4. В случае расторжения Договора Подрядчик в течение 10 (десяти)
банковских дней обеспечивает возврат денежных средств, полученных по
настоящему Договору в качестве аванса, за вычетом стоимости работ,
фактически выполненных работ на момент расторжения Договора.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение
условий Договора (полностью или частично) в случае наступления
обстоятельств
непреодолимой
силы,
возникших
в
результате
непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера:
землетрясения, стихийные бедствия типа пожаров, наводнений, ураганов,
военные действия (объявленные или необъявленные) или вызванные ими
ситуации, террористические акты, блокады или эмбарго, забастовки, мятежи,
саботаж, восстания или другие общественные беспорядки.
11.2. Обстоятельства непреодолимой силы подтверждаются справкой
компетентного органа.
11.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы,
сторона обязана в течение 3-х суток письменно уведомить другую сторону.
Это уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств
непреодолимой силы и, по возможности, предварительную оценку ущерба, а
также предлагаемую дату, с которой Сторона сможет продолжить
выполнение своих обязательств по настоящему Договору.
8
11.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продлятся
более одного месяца, Стороны принимают меры, необходимые для
продолжения настоящего Договора. Если Стороны не смогут договориться в
течение 1 (Одного) месяца, то каждая из Сторон вправе требовать
расторжения Договора.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до полного исполнения принятых Сторонами на себя
обязательств.
12.2. Вся информация, полученная в результате выполнения работ по
настоящему Договору, является собственностью Заказчика и не должна
передаваться третьим лицам без его письменного разрешения.
12.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.4. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности
по настоящему договору без получения письменного согласия
противоположной Стороны.
12.5. Стороны обязуются исполнять свои обязательства законно и
добросовестно, не допуская нарушения законных прав третьих лиц и
законодательства РФ.
12.6. Любые изменения и дополнения в Договор производятся только
на основании дополнительного соглашения между сторонами.
12.7. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны в 5 дневный срок уведомляют друг друга с использованием оперативной связи
(телефон, факс, электронная почта) с последующим письменным
уведомлением.
12.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его
неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ;
Приложение № 2 – Календарный план работ;
Приложение № 3 – Акт сдачи-приемки выполненных работ форма № 2.
Приложение № 4 – Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма
№ 3);
13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Подрядчик:
9
117246, г. Москва, ул. Херсонская,
д. 43 корп. 3
тел.: (495) 988-54-07
факс: (499) 271-97-60
ИНН 7724294887, КПП 772801001
р/с 40702 810 2 0040 0000143 в ПАО
Банк ВТБ
к/с 30101 810 7 0000 0000187 в
Оперу Московского ГТУ Банка
России
БИК 044525187
ЗАО «СПГ», 115054, г. Москва,
Космодамианская наб. д. 52, стр. 2
Тел.: +7 495 730 77 47
Факс: +7 495 644 38 27
ОГРН 1107746025980
ИНН 7736612855, КПП 770501001
р/с 40702810838120000117
в
Московском
банке
ПАО
Сбербанка
к/с 30101810400000000225, БИК
044525225
ОКВЭД 74.14, ОКПО 64562971,
ОКАТО 45286560000
Генеральный директор
АО «Росгео»
Управляющий партнер
ЗАО «СПГ»
________________Р.С. Панов
М.П.
________________А.А. Ованесов
М.П.
10
Приложение №1
к договору №_____________
от «___» марта 2016 г.
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДЕНО:
Управляющий партнер
ЗАО «СПГ»
Генеральный директор
АО «Росгео»
________________А.А. Ованесов
_______________ Р.С. Панов
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
по разработке информационно-аналитических материалов,
включающих обоснование количественных целевых показателей
развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2030
года и предложения по оптимизации модели управления развитием
минерально-сырьевой базы Российской Федерации
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Определение направлений развития корпоративной структуры управления Заказчика
и повышения эффективности его стратегического и операционного менеджмента в
долгосрочной перспективе должно осуществляться с учетом количественных целевых
показателей развития минерально-сырьевой базы до 2030 года, а также модели
управления развитием минерально-сырьевой базой (МСБ) РФ.
Для достижения поставленной цели Подрядчиком должны быть подготовлены
информационно-аналитические материалы по результатам выполнения следующих задач:
 осуществление прогнозной оценки потребностей России в воспроизводстве
МСБ;
 разработка системы показателей для объективной оценки состояния
минерально-сырьевой базы и определение пороговых значений минеральносырьевой безопасности;
 разработка предложений по оптимизации модели управления развитием
МСБ РФ.
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
При выполнении работ Подрядчиком должны быть проанализированы следующие
материалы, включая, при необходимости, информационные материалы ограниченного
пользования:
 основные программные и прогнозные документы Правительства Российской
Федерации; стратегические и прогнозные документы федеральных органов
исполнительной власти;
11
 необходимые для решения поставленных задач данные соответствующих
отраслевых министерств и ведомств;
 другие статистические, аналитические и экспертно-прогнозные материалы.
Подрядчик обязан иметь все лицензии, допуски и разрешения, необходимые для
получения доступа к исходным данным.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ
По результатам выполнения работ Подрядчиком должны быть разработаны и согласованы
с Заказчиком информационно-аналитические материалы, включающие следующие
документы.
№
1
Результаты работ
Отчет по оценке состояния и динамике развития МСБ в России на основе
официальной статистики и данных, предоставленных Заказчиком,
Минприроды России и Роснедрами
2
Отчет по разработке и обоснованию количественных целевых показателей
развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2030 года и
разработке предложений по оптимизации модели управления развитием
минерально-сырьевой базы Российской Федерации
4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Отчет по разработке и обоснованию количественных целевых показателей развития
минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2030 года и разработке
предложений по оптимизации модели управления развитием минерально-сырьевой базы
Российской Федерации должен состоять из 2-х основных частей.
4.1. Прогноз потребностей РФ в воспроизводстве МСБ и разработка целевых
показателей. В этой части должны быть проведены следующие основные исследования:
 оценка динамики и прогноз производства и потребления, развития МСБ в
мире в части углеводородного сырья и ключевых видов твердых полезных
ископаемых в различных сценариях технологических изменений, развития
геополитической ситуации и ценовой конъюнктуры;
 оценка состояния и динамики развития МСБ в РФ на основе официальной
статистики и данных, предоставленных Заказчиком, Минприроды России и
Роснедрами в рамках проекта (Отчет 1);
 прогноз положения РФ на мировом рынке углеводородного сырья и
ключевых видов твердых полезных ископаемых;
 сценарный прогноз перспективных потребностей РФ в воспроизводстве
МСБ для обеспечения внутреннего потребления и выполнения целевых
показателей по экспорту углеводородного сырья и ключевых видов
твердых полезных ископаемых;
 выявление существующих и перспективных проблемных зон в части
развития МСБ в РФ;
12

определение приоритетов развития МСБ в РФ, формирование перечня
показателей состояния МСБ РФ и их целевых значений, в т. ч. пороговых
значений для обеспечения минерально-сырьевой безопасности.
4.2. Предложения по оптимизации модели управления развитием МСБ
России. В этой части должна быть предоставлена информация и подготовлены
рекомендации по следующим основным вопросам:
 оценка экономической эффективности существующей модели управления
развитием МСБ в РФ на основе ретроспективных данных по объемам
финансирования и результирующих показателей развития МСБ на основе
официальной статистики и данных, предоставленных Заказчиком,
Минприроды России и Роснедрами в рамках проекта;
 выявление проблемных зон в управлении развитием МСБ в РФ на основе
сопоставлений с международными аналогами по показателям
эффективности;
 анализ передового мирового опыта организации модели управления МСБ,
включая формирование политики в сфере недропользования, обеспечение
воспроизводства МСБ, лицензирования, учета запасов и расходования
бюджетных средств, механизмы взаимодействия с недропользователями, а
также функции администрирования и контроля;
 анализ существующей модели управления МСБ в РФ, выявление
возможных патологий, таких как дублирование функций, конфликт
интересов, отсутствие механизмов взаимодействия и контроля и др. на
основе данных, предоставленных Заказчиком, Минприроды России и
Роснедрами в рамках проекта;
 подготовка предложений по оптимизации системы управления МСБ в РФ,
разработка ключевых показателей эффективности деятельности органов
управления МСБ в РФ с учетом мирового опыта и целевых значений
показателей состояния МСБ.
Результаты работ должны быть пригодны для использования при реформировании
корпоративной структуры управления Заказчика и подготовке программ развития и
повышения эффективности стратегического и операционного менеджмента Заказчика в
долгосрочной перспективе, включая внедрение в информационно-справочную систему
Заказчика.
13
Приложение №2
к договору №_____________
от «___» марта 2016 г.
Календарный план работ:
по разработке информационно-аналитических материалов, включающих обоснование количественных целевых показателей
развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2030 года и предложения по оптимизации модели управления развитием
минерально-сырьевой базы Российской Федерации
Окончание
(число, месяц,
год)
4
№ п/п
Наименование работ
1
2
1
Оценка состояния и динамики развития МСБ в России
на основе официальной статистики и данных,
предоставленных Заказчиком, Минприроды России и
Роснедрами
01.04.2016
2
Разработка и обоснование количественных целевых
показателей развития минерально-сырьевой базы
Российской Федерации до 2030 года и разработка
предложений по оптимизации модели управления
развитием минерально-сырьевой базы Российской
Федерации
29.04.2016
Результат
работ
9
Отчет по оценке состояния и
динамике развития МСБ в России
на основе официальной
статистики и данных,
предоставленных Заказчиком,
Минприроды России и
Роснедрами
Отчет по разработке и
обоснованию количественных
целевых показателей развития
минерально-сырьевой базы
Российской Федерации до 2030
года и разработке предложений по
оптимизации модели управления
развитием минерально-сырьевой
базы Российской Федерации
14
Приложение № 3
к договору №_____________ от «__» марта 2016
ОБРАЗЕЦ
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(форма по требованиям «Заказчика»)
Генеральный директор
АО «Росгео»
________________Р.С. Панов
М.П.
__________________
М.П.
Приложение № 4
к договору от «__» _________ 20 ___
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(форма по требованиям «Заказчика»)
Генеральный директор
АО «Росгео»
________________Р.С. Панов
М.П.
__________________
М.П.
15
Скачать