Договор по восстановлению асфальтового покрытия

Договор № ___________
возмездного оказания услуг по выполнению ремонтных работ
г. Ханты-Мансийск
__ __________201__ год
____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________,
действующего на основании __________, с одной стороны и
Муниципальное
дорожно-эксплуатационное
предприятие
муниципального
образования город Ханты-Мансийск (М ДЭП), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
директора Сергеева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение комплекса работ по
восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения работ:
1.1.1. ул. Землеустроителей;
1.1.2. ул. Ледовая - Объездная
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями
настоящего договора.
2. Стоимость работ по договору
2.1. Ориентировочная цена договора на момент его заключения, определена произведенными
Подрядчиком замерами на основании заявленных Заказчиком видов работ и составляет:
2.1.1. По работам по адресу, указанному в п. 1.1.1 Договора, ___________________
(__________________________________ рублей __ коп.), в том числе НДС, согласно расчету
(Приложение № 1).
2.1.2. По работам по адресам, указанным в п. 1.1.2 Договора,________________
(_____________________________ рубля ___ коп.), в том числе НДС, согласно расчету
(Приложение № 2).
2.2. Окончательная стоимость фактически выполненных работ определяется согласно актам
выполненных работ формы КС-2, с приложением исполнительной документации, справки о
стоимости выполненных работ формы КС-3.
2.3. Оплата выполненных работ, обусловленных настоящим договором, производится в
следующем порядке: без предоплаты, безналичный расчет, в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента предъявления Подрядчиком подписанного акта выполненных работ формы КС2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, счета-фактуры.
2.3.1. Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта
выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета-фактуры,
рассматривает их и:
- либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания данных
документов:
- либо подписывает данные документы (при этом услуги, указанные в Акте выполненных
работ (КС-2), справке о стоимости выполненных работ (КС-3), считаются принятыми Заказчиком
с момента подписания им данных документов, но не позднее 10 рабочих дней с момента
получения Заказчиком от Подрядчика соответствующих документов);
- либо не совершает ни одного из указанных выше действий, и в таком случае оказанные
Подрядчиком услуги, указанные в Акте выполненных работ (КС-2), справке о стоимости
выполненных работ (КС-3) и счете-фактуре, считаются принятыми Заказчиком без замечаний по
истечении 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком от Подрядчика соответствующих
документов.
3. Обязательства Подрядчика
3.1. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости,
предусмотренной в разделе 2, обязуется:
3.1.1. Выполнить все ремонтно-восстановительные работы на объекте Заказчика по
адресам: г. Ханты-Мансийск, ул. Землеустроителей; г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая Объездная, в срок предусмотренный в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в
состоянии, нормальной эксплуатацией объекта.
3.1.2. Производить работы в полном соответствии с заявкой Заказчика и строительными
нормами и правилами.
3.1.3. Поставлять на строительные площадки необходимые материалы, оборудование.
3.1.4. Обеспечить выполнение на площадках необходимых мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения
работ.
3.1.5.
Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
последующих статьях настоящего договора.
4. Обязательства Заказчика
Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
4.1. Согласовывать с Подрядчиком перечень и объемы работ по заявке Заказчика.
4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ.
4.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
настоящего договора. Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства,
предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по
устройству дорожного покрытия, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ
на соответствующий период.
4.4. Заказчик назначает своего представителя.
Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое
время в течение всего периода ремонтных работ. Представителем Заказчика назначен:
_________________________________
5. Сроки выполнения работ
5.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора до
______________ 201__года.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных в настоящем договоре
обязанностей стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. В случае невыполнения Подрядчиком работ в сроки, указанные в п.5.1. настоящего договора
Заказчик вправе начислить и взыскать пени в размере 0,03 % от цены договора за каждый день
просрочки.
6.3. В случае неисполнения Заказчиком возложенных на него денежных обязательств в сроки
предусмотренные настоящим договором, Подрядчик вправе начислить и взыскать с него пени в
размере 0,03% от цены договора за каждый день просрочки.
6.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество представленных им материалов
и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами
третьих лиц.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений,
действия внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если
эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.
Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех
месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения
строительства. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяце, тогда каждая из
сторон вправе затребовать расторжения договора.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ___________
года, а в части расчетов за выполненные работы до полного исполнения обязательств.
9. Расторжение договора
9.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случае задержки Подрядчиком начала выполнения
работ по устройству дорожного покрытия более чем на месяц по причинам, не зависящим от
Заказчика.
10. Особые условия
10.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства по вине Подрядчика или
Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по не зависящим
от Сторон причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.
10.2. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются нормами
законодательства Российской Федерации.
10.3. Все споры и разногласия, возникшие по заключению, исполнению и расторжению договора,
стороны будут пытаться разрешить в добровольном порядке. При не достижении соглашения
споры разрешаются в Арбитражном суде ХМАО-Югры.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному у каждой из сторон, которые
имеют одинаковую юридическую силу. Приложения к договору являются его неотъемлемой
частью, без приложений договор считается недействительным:
- Приложение №1 – Расчет стоимости.
Подрядчик:
12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:
М ДЭП
Адрес: 628011, ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Студенческая, 8
ИНН: 8601000426; КПП: 860101001,
р/сч.: 40702810000040000215
Публичное акционерное общество
«Западно-Сибирский коммерческий банк»
ПАО «Запсибкомбанк»
к/с 30101810271020000613,
БИК 047102613
тел/факс: 8 (3467) приемная
356-922, юридический отдел
359-952, бухгалтерия 35-69-23
Email: [email protected]
_______________/ А.С. Сергеев
м.п.
Юридический адрес:_______________
Почтовый адрес:___________________
ИНН/КПП________________________
р/сч______________________________
Банк:_____________________________
к/сч______________________________
БИК:_____________________________
Тал.______________________________
E-mail____________________________
_________________/ _____________
м.п.