Проект - Министерство здравоохранения самарской области

Проект
ДОГОВОР № _____
г. Самара
«______»____________ 2011г.
Государственное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница
№ 2», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Котельникова М. Г., действующего на
основании Устава, с одной стороны и ____________________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить работы по проектированию компьютерной
сети Заказчика для создания медицинской информационной системы (далее – работы или проект), а
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги на условиях настоящего договора.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1.Цена договора составляет ___________________________ руб., в т.ч. НДС __________руб. Цена
договора включает в себя стоимость работ, расходы на необходимые согласования проекта, получение
необходимой сопроводительной и итоговой документации и её доставку Заказчику, а также все налоги и
прочие сборы, страхование и все иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением данных работ.
2.2.Источник финансирования - средства бюджета.
2.3.Возможность изменения цены договора не предусмотрена.
2.4. Порядок оплаты работ: оплата работ производится по факту их выполнения на основании акта сдачиприемки выполненных работ с приложением выполненного проекта.
3. Обязательства Сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить работы лично, с надлежащим качеством, в установленные договоре сроки и сдать
выполненные работы Заказчику в порядке, установленном в настоящем договоре. Сдача проекта
Подрядчиком производится после полного его выполнения.
3.1.2.Приступить к исполнению договора в сроки, предусмотренные настоящим договором.
Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию, связанную с исполнением
договора.
Срок выполнения работ: начало – дата заключения настоящего договора; окончание – через 15 рабочих
дней с даты начала выполнения работ, то есть с момента заключения настоящего договора.
3.1.3.В случае выявления недостатков в выполненных работах полностью устранить недостатки за свой
счет в разумные сроки, согласованные с Заказчиком.
3.1.4.Иметь необходимые разрешения, права, лицензии на осуществление деятельности, относящейся к
сфере выполнения работ по настоящему договору. Сотрудники Подрядчика должны быть
квалифицированы в области выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора, и иметь
профильное образование (подтверждается дипломами).
3.1.5.Извещать Заказчика в течение 2 дней об изменении наименования, юридического, фактического
адреса, банковских реквизитов и других изменениях в деятельности Подрядчика.
3.1.6. Не нарушать прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, если таковые будут
необходимы при выполнении работ. При использовании в работе результатов интеллектуальной
деятельности заранее предупредить Заказчика, предоставить информацию об условиях их использования
как самим Подрядчиком при выполнении работ, так и Заказчиком после передачи ему проекта и его
реализации.
3.1.7. Согласовывать готовый проект с заказчиком, а при необходимости - с компетентными
государственными органами и органами местного самоуправления.
3.1.8. Подрядчик гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению
работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленного Подрядчиком проекта.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.Оплатить выполненные работы в соответствии с пунктом 2 настоящего договора.
3.2.2.Извещать Подрядчика в течение 2 дней об изменении наименования, юридического, фактического
адреса, банковских реквизитов и других изменениях в деятельности Заказчика.
3.2.3.Рассмотреть акты сдачи-приемки выполненных работ в 10-дневный срок после предъявления их
Подрядчиком и по результатам рассмотрения либо подписать его либо представить мотивированный отказ
от подписания.
3.2.4. Предоставить Подрядчику исходные данные для выполнения проекта.
3.3.Заказчик вправе:
3.3.1.Не принимать и не оплачивать работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в
соответствии с техническим заданием Заказчика и условиями настоящего договора до полного устранения
Подрядчиком недостатков за свой счет в разумные сроки, согласованные с Заказчиком.
3.3.2.Осуществлять контроль качества, выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его
хозяйственную деятельность. Представитель Заказчика при обнаружении отступлений от условий
настоящего договора, ухудшающих качество работ, или повлекших иные недостатки в исполнении
договора немедленно извещает об этом Подрядчика.
4.Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. После выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику проект и акт сдачи-приемки
выполненных работ, который подписывается Сторонами. После подписания акта выполненных работ право
собственности (включая исключительные права) на проект принадлежит Заказчику.
4.2.Если оказанные услуги не соответствуют условиям договора, Подрядчик своими силами и за свой счет
обязан устранить недостатки в согласованный Сторонами разумный срок.
4.3. Работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с условиями договора,
Заказчиком не принимаются и не оплачиваются до полного устранения недостатков Подрядчиком.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до 31.12.2011 г.
5.2.Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, в судебном порядке, или в
одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика в случаях допущения Подрядчиком
неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору. В случае расторжения в
одностороннем порядке договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении Заказчика.
6.Ответственность сторон
6.1.
За неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения обязательств по договору,
Стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и настоящим
договором.
6.2.
В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства или дня исполнения такого обязательства.
Размер неустойки составляет 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.
6.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проекта, включая недостатки,
обнаруженные впоследствии в ходе реализации проекта, а также в процессе эксплуатации объекта,
созданного на основе проекта.
6.4. При обнаружении недостатков в проекте Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно
переделать проект, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
7. Использование договорной документации и информации.
7.1. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание договора или
какого-либо из его положений, а также технической документации, или информации, предоставленных Заказчиком или
от его имени другим лицам.
7.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо указанные в
договоре документы или информацию, кроме как в целях реализации настоящего договора.
7.3. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам выполненный проект либо информацию из него или иным
способом использовать проект.
8. Передача прав и обязанностей.
8.1. Подрядчик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые участник
не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера
относятся стихийные бедствия, военные действия, изменение законодательства.
9.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору,
должна по возможности немедленно (в течение 24 часов) известить другую сторону о наступлении и
прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наличие таких
обстоятельств и выданные уполномоченным органом.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного
уведомления другой Стороне.
10.Разрешение споров
10.1. Заказчик и Подрядчик принимают все меры, чтобы решить путем взаимных переговоров спорные
вопросы и разногласия, которые могут вытекать из настоящего договора. При недостижении согласия
споры решается в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 20 рабочих дней с момента ее
получения.
10.2. При не достижении согласия споры решаются Арбитражным судом Самарской области в
соответствии с законодательством РФ.
11. Уведомления
11.1.В соответствии с условиями договора любое уведомление, которое одна сторона направляет другой,
высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу
другой стороны, указанному в настоящем контракте.
11.2.Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от
того, какая из дат наступает позднее.
11.3.Документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписываются сторонами.
11.4.Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны сторонами.
12. Прочие условия
12.1.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
12.2.Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
13. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
Подрядчик
ГУЗ «Самарская областная клиническая
больница № 2»
Адрес юридический: 443010 г.Самара, ул.Чапаевская,
165
Бюджет
ИНН 6315801943 КПП 631501001
УФК по Самарской области МУФ СО
(Лицевой счет 212.01.003.0)
Р\с 40201810500000108005
В ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области
г. Самара
БИК 043601001
ОКВЭД 85.11.1 ОКПО 01929376
Главный врач _____________ Котельников М. Г.
Директор______________________ /ФИО/