ПРИЛОЖЕНИЕ Ж к приказу КГАУ СЗ КЦСОН ПКГС от ДОГОВОР (ПРОЕКТ) на выполнение ремонтных работ по системам вентиляции и кондиционирования здания КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО г. Петропавловск-Камчатский - « » 2018 года Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа» (КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Рязанцевой Татьяны Георгиевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице , действующ на основании , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с результатом проведения закупки у единственного поставщика, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (Приложение №1) и проектной документации (приложение №2) к настоящему Договору, выполнить подрядные работы по ремонту систем вентиляции и кондиционирования в здании КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, 21 (далее - Объект) с установкой оборудования (далее - работы) в соответствии с условиями настоящего Договора, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с настоящим Договором. 1.2. Объем и условия выполнения работ определены Заказчиком в техническом задании (Приложение № 1), проектной документации (приложение №2), локальном сметном расчете (Приложение № 3) и настоящем договоре. 1.3. Оплата ремонтных работ систем вентиляции и кондиционирования по настоящему договору осуществляется за счет средств краевого бюджета Камчатского края, выделенных на эти цели в рамках реализации мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» подпрограммы «Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае». 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 2.1. Цена настоящего Договора составляет рублей копеек (оговорка по НДС обязательна. В случае, если Подрядчик работает с НДС оговорка звучит «В том числе НДС», если Подрядчик работает без НДС, оговорка звучит «Без НДС»). Цена Договора является твердой фиксированной ценой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объемов работ и иных условий исполнения настоящего Договора. 2.3. Авансовый платеж в размере 10% от цены Договора рублей ( ) выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение 10-ти банковских дней после подписания настоящего Договора и при наличии средств на эти цели на лицевом счете Заказчика. 2.3. Цена Договора включает затраты, связанные с выполнением работ по договору и 1 расходы, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов сборов и других обязательных платежей. Цена Договора включает компенсацию издерже! Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 2.4. Оплата осуществляется в форме безналичного расчета платежными поручениями ш расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. 2.5. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы в течение 15 (пятнадцати} банковских дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с приложением счета (счета-фактуры), акта сдачи-приемки -законченных работ. Подписанный акт сдачи-приемки законченных работ является основанием для оплаты работ в рамках настоящего Договора. 2.6. Для осуществления авансового платежа и окончательного расчета по настоящему договору Подрядчик выставляет Заказчику счета на сумму авансового платежа и окончательного расчета. 3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ 3.1. Со стороны Заказчика осуществляется контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также проводится проверка соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и нормативно-технической документации совместно с ответственным представителем Подрядчика. 3.2. В ходе выполнения работ Заказчиком производится промежуточная приемка (освидетельствование) скрытых работ. Промежуточная приемка (освидетельствование) проводится по мере окончания отдельных видов работ, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах. По результатам промежуточной приемки (освидетельствования) оформляются соответствующие типовые акты на освидетельствование скрытых работ. До приемки скрытых работ, путем оформления и подписания соответствующих актов приемки скрытых работ, запрещается выполнять последующие работы. 3.3. Для осуществлением контроля за качеством работ Заказчик вправе привлекать стороннего специалиста, имеющего соответствующую квалификацию. 3.4. Подрядчик осуществляет приемку, разгрузку и складирование поступающих на Объект материалов собственными силами и за свой счет. 3.5. Подрядчик в процессе выполнения работ обязан вести общий журнал производства работ. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1 Заказчик обязан: 4.1.1. Назначить ответственного представителя Заказчика и/или приемочную комиссию, осуществляющего контроль над ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 4.1.2. С участйем уполномоченного представителя Подрядчика осмотреть и принять результат работ в сроки, установленные настоящим Договором, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 4.1.3. Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 4.2. Заказчик вправе: 4.2.1. В любое время проверять ход работ на Объекте и осуществлять контроль з* выполнением работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельност! Подрядчика. 4.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления информации о ходе выполняемых работ и соблюдении всех, установленных законодательством норм и правил. 4.2.3. При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать от него безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, зафиксированных актом. 4.2.4. Привлекать для осуществления контроля и надзора за качеством, объемами выполняемых работ Подрядчиком соответствующих лиц * согласно требованиям действующего законодательства. 4.3. Подрядчик обязан: 4.3.1. Выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Договора в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1), проектной документации (приложение №2), локальным сметным расчетом (Приложение № 3), условиями настоящего договора, в установленный настоящим Договором срок. Все работы выполнять согласно СНиП на соответствующие виды работ, правил устройства электроустановок (ПУЭ), правил техники безопасности и пожарной безопасности. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества и документы, подтверждающие возможность их применения в строительстве на территории РФ. 4.3.2. Подрядчик в процессе выполнения работ обязан предъявлять заказчику скрытые работы и оформлять соответствующие типовые акты на скрытые работы, без оформления и подписания таких актов выполнение последующих работ не допускается. 4.3.3. В связи с тем, что КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО является действующим учреждением, до начала работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком очередность работ и другие организационные вопросы. Согласование происходит как в устной, так и в письменной форме. Сотрудники Заказчика, которые вправе согласовывать вышеупомянутые вопросы: директор, заместитель директора, начальник хозяйственного отдела. 4.3.5. Перед началом выполнения ремонтных работ, Подрядчик согласует с Заказчиком перемещение имущества помещения, в котором будут начаты ремонтные работы. 4.3.6. По окончании выполнения работ оформить и передать Заказчику документы согласно перечню, указанному в Техническом задании. 4.3.7. Обеспечить надлежащую охрану Объекта, материалов, оборудования и другого имущества в период выполнения работ. 4.3.8. По мере необходимости производить очистку помещений от строительного мусора и вывозку его на территорию свалки. Не допускается сжигание строительного мусора на территории объекта по экологическим требованиям. 4.3.9. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до приемки результата работ Заказчиком. 4.3.10. Устранять замечания в сроки, установленные предписаниями уполномоченного на осуществление соответствующего надзора, и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении недостатков и замечаний. 4.3.11. Нести ответственность за нарушение требований законодательства по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды в течение срока выполнения работ по настоящему Договору. 4.3.12. Произвести техническое обучение сотрудников Заказчика работе на смонтированных объектах. 4.4. Подрядчик вправе: 4.4.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договору. 4.4.2. Требовать оплаты выполненных работ в сроки, определенные настоящим Договором. 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 3 5.1. Срок начала выполнения работ - « договора) 5.2. Срок окончания выполнения работ - « » »_ 2018 г. (дата подписание 2018 г. 6. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 6.1. Ответственный представитель Заказчика и/или приемочная комиссия Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. 6.2. При завершении работ в целом Подрядчик письменно извещает Заказчика о завершении работ и готовности работ к сдаче в трехдневный срок. 6.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 календарных дней создает комиссию и приступает к приемке выполненных работ. 6.4. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику документацию согласно перечню, указанному в Техническом задании. 6.5. По завершении работ по настоящему Договору Подрядчик предъявляет выполненные работы для приемки Заказчиком, составляет и передает Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в двух экземплярах и акт сдачи-приемки работ (форма № КС-2) в двух экземплярах с приложением счета (счета-фактуры), акт сдачи-приемки законченных работ. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами, дата подписания которого считается окончательной датой выполнения работ по договору. 6.6. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает их и передает по одному экземпляру Подрядчику. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим договором, Заказчик немедленно при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений. 6.7. При обнаружении в ходе приемки работ недостатков (дефектов) в выполненных работах составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недостатков и сроки их устранения. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты и недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте и согласованные Сторонами. 6.8. Заказчик, принявший выполненную работу без проверки и после обнаруживший недостатки (дефекты), которые могли быть установлены при приемке (явные недостатки), вправе предъявить в течение 5 (пяти) рабочих дней после их обнаружения требование Подрядчику об устранении явных недостатков (дефектов) выполненных работ. 6.9. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий настоящего договора, технического задания, локального сметного расчета или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, извещает об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения. 6.10. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте/извещении, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, и несет ответственность за его повреждение. 6.11. При не устранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в акте Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 6.12. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. 7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ 7.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требования] действующих Государственных стандартов, нормативно-технической документации нормативным правовым актам. 7.2. Гарантия качества результата работы Подрядчика распространяется на все составляющи результаты выполненной работы. Срок предоставления гарантии качества монтажных работ устанавливается Подрядчиком ] должен составлять не менее 24 месяца со дня подписания сторонами акта сдачи-приемю законченных работ. По окончании выполнения работ в полном объеме Подрядчик долже] предоставить Заказчику информацию о сроке предоставления гарантии качества выполненны: Подрядчиком работ, который стороны фиксируют в акте сдачи-приемки законченных работ. I случае если срок предоставления гарантии качества работ не зафиксирован в акте сдачи-приемю законченных работ, данный срок составляет 24 месяца со дня подписания сторонами акта сдачи приемки законченных работ. Гарантия качества результата работы распространяется на вс< составляющие результаты работы. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был приют Заказчиком по акту сдачи-приемки законченных работ. При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока недостатков (дефектов) i выполненных по договору работах, а также выполнение работ Подрядчиком с отступлениями ухудшившими результат работы, поломкой, выхода из строя установленного оборудования v иными недостатками, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы Заказчик письменно заявляет обо всех недостатках (дефектах) Подрядчику, с указанием сроков их устранения. Устранение недостатков (дефектов) в выполненных работах в период гарантийного срока эксплуатации результата работы осуществляется за счет Подрядчика. 7.3. При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока эксплуатации Объекта недостатков (дефектов) выполненных по настоящему договору работ, несоответствия материалов требованиям нормативно-технической документации, а также выполнения работ Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, поломкой, выходом из строя установленного оборудования, с иными недостатками, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы (Объекта), Заказчик должен письменно заявить обо всех недостатках (дефектах) Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. 7.4. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного уведомления Заказчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения. 7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик составляет односторонний акт на основе экспертного заключения, полученного им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком. 7.6. В случае, указанном в п. 7.5. настоящего договора, устранение недостатков (дефектов) выполненных работ должно быть произведено Подрядчиком за счет собственных средств в течение 15 (пятнадцати) дней с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком. 7.7. В случае отказа Подрядчика устранить недостатки (дефекты), Заказчик вправе поручить устранение недостатков (дефектов) иному лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 7.8. После : устранения обнаруженных недостатков, связанных с ненадлежащим качеством выполняемых работ, Стороны подписывают акт устранения недостатков 7.9. Подрядчик обязан устранить недостатки (дефекты) за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по 5 настоящему Договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах: - в случае нарушения Подрядчиком срока начала выполнения работ Подрядчик уплачивав: Заказчику неустойку (пеню). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнение обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п. 5.1 настоящегс Договора срока начала выполнения работ. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Е размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ключевой ставкв Центрального банка Российской Федерации от общей цены настоящего Договора, начиная со дня. следующего за днем истечения установленного срока; - в случае нарушения Подрядчиком срока окончания выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п. 5.2 настоящего Договора срока окончания выполнения работ. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере 0,1 % от общей цены настоящего Договора. - в случае нарушения Подрядчиком установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от общей цены настоящего Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока. Неустойка (пеня) начисляется на основании претензии Заказчика. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся наводнение, пожар, землетрясение, диверсия, военные действия, блокада, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а так же других чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. В случае нарушения указанных сроков на 30 дней и более, такое нарушение признается существенным. 8.2. Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору в натуре. Указанная в п. 8.1 настоящего Договора неустойка (пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности. 8.3. Подрядчик самостоятельно несет всю ответственность за соблюдение норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда при проведении работ. Все убытки (ущерб), в том числе третьим лицам, возникшие из-за несоблюдения пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда при проведении работ возмещаются Подрядчиком за свой счет. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу работников Подрядчика или иных (третьих) лиц при выполнении Подрядчиком работ по настоящему Договору. Возмещение вреда, причиненного в результате деятельности Подрядчика, осуществляется им за свой счет. 8.4. Заказчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ. Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного в п. 2.5. настоящего Договора. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Неустойка (пеня) начисляется на основании претензии Подрядчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 6 9.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров межд сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края. До передачи спор, на разрешение в судебном порядке, Стороны принимают меры к урегулированию его ] претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть да! письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 1( (десяти) рабочих дней, со дня ее получения. 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по Договору, но не позднее, чем до «05» декабря 2018 г. 10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Расторжение Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе рт исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что подрядчик является недобросовестным. 10.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 10.4. Все извещения, уведомления, требования и (или) иные соглашения между Сторонами должны быть совершены в письменной форме и надлежащим образом переданы по последнему известному адресу Стороны (юридическому адресу или адресу местонахождения), которой адресуется данное извещение, уведомление, требование или соглашение. 10.5. При изменении адреса, стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в трехдневный срок. В противном случае, сообщения, переданные по последнему известному адресу (юридическому адресу или адресу местонахождения), считаются переданными надлежащим образом. 10.6. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с исполнением настоящего Договора, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой с уведомлением, по факсу. Стороны считаются надлежаще уведомленными в следующие сроки: - в случае вручения адресату лично или доставкой заказной почтой - в момент вручения (получения уведомления); - в случае направления факса - спустя два часа после отправления факса с подтверждением получения. 10.7. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть. 10.8. К Договору прилагаются: Приложение № 1 - Техническое задание. Приложение № 2 - Проектная документация. Приложение № 3 - Локальный сметный расчет. 11. СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 11.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»): Федеральный закон № 273-Ф3 от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции». Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 7 11.2. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники ил посредники обязуются не совершать каких-либо действий (отказываются от бездействия), которы противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются о прямого или косвенного, лично или через третьих лип предложения, обещания, дачЕ вымогательства, просьбы, согласия получить, и получения взяток в любой форме (в том числе, ] форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материально] и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действие или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерно! целью. 11.3. При выявлении одной из Сторон случаев личной заинтересованности аффилированные лиц или работников Сторон, приводящей или могущей привести к конфликту интересов той ИЛЕ иной стороны настоящего договора, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону. 12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: Подрядчик: Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа» Адрес: 683031, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Войцешека,21 Тел.: 8 (4152) 23-20-50 (приемная) ИНН 4101063903 КПП410101001 ОГРН1024101022384 Р/С 40601810800001000001 в Отделение Петропавловск-Камчатский Получатель: УФК по Камчатскому краю (КГАУ «Петропавловск-Камчатский центр социального обслуживания населения) БИК 043002001 Л/С 31386Э29010 Директор Рязанцева Т.Г. t 8
