скан договора

ДОГОВОР №____________
г. Нижняя Салда
"__ "________ 2012 г.
ФГУП "НИИМАШ", в лице Директора Долгих А.А., действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и
Название фирмы в лице Ф.И.О., действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем
ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определенные настоящим договором работы по
теме: «Экспертиза промышленной безопасности сосудов (24 шт.) цех №201» и сдать их результаты
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
1.2. Объем и стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, определяются следующим
документом:
 Сметой №1 Подрядчика, согласованными с Заказчиком.
Указанный документ является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Работы выполняются Подрядчиком на основании свидетельств и разрешений.
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ________ (___________) руб. ____ коп., в т.ч.
НДС (18%). Стоимость работ, указанная в смете, может изменяться только на условиях настоящего
договора.
2.2. Смета составляется согласно действующим ценникам и прейскурантам.
2.3. Оплата выполненных работ осуществляется на основании подписанных двухсторонних актов по форме
Р-2 на выполненные этапы работ денежными средствами в течение 5-ти календарных дней с момента
подписания акта на выполненные этапы работ.
2.4. Платеж считается произведенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Работы выполняются в один этап.
3.2. Заказчик обязан по запросу Подрядчика предоставить в распоряжение последнего всю
необходимую информацию и техническую документацию, материалы, оборудование, механизмы,
обеспечить доступ Подрядчика и его техники к месту проведения работ.
3.3. Подрядчик имеет право на выполнение отдельных частей или всего договора субподрядчиками.
3.4. Выполнение дополнительных работ, возникающих в процессе производства, не входящих в
первоначальную смету или изменение сроков, производится только по взаимному соглашению сторон,
после подписания дополнительных смет и при необходимости дополнительного соглашения.
3.5. Заказчик выделяет своего полномочного представителя для разрешения всех возникающих в процессе
исполнения договора вопросов, о чем сообщает Подрядчику в письменном виде в течение 10 рабочих дней.
Указанный представитель подписывает от имени Заказчика техническую или иную документацию, а также
решает все вопросы, связанные с исполнением настоящего договора.
Заказчик
Подрядчик
Директор ______________ /А.А.Долгих/
Ген. директор ______________/ Ф.И.О./
4. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ.
4.1. На выполненный объем работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работ по форме
Р-2 не менее, чем в двух экземплярах.
4.2. Полностью законченные работы Подрядчик сдает Заказчику по акту об окончании работ.
4.3. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ, подписать акт и
направить его Подрядчику, либо дать письменный мотивированный отказ от приемки работ с перечнем
замечаний.
4.4. В случае если от Заказчика в течение 5 рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта сдачиприемки работ не поступит письменного мотивированного отказа от его подписания, то работа считается
принятой и подлежит оплате.
4.5. Подрядчик передает Заказчику с сопроводительными письмами техническую документацию по
выполненным работам.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
5.1. Срок начала выполнения работы по настоящему договору определяется получением подписанного
Заказчиком договор. Работа выполняются в срок до 31.12.12 г.
5.2. В случае задержки Заказчиком подписания договора свыше 30 дней со дня его подписания
Подрядчиком, сроки выполнения работ устанавливаются по согласованию сторон. В этом случае
Подрядчик подтверждает возможность выполнения работы или представляет Заказчику для рассмотрения
измененные условия ее выполнения.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до
31.12.2012 г., а в отношении принятых на себя обязательств – до их выполнения. Моментом заключения
договора считается дата подписания договора Заказчиком.
6.2. Условия настоящего договора или отдельных работ могут быть изменены по взаимному соглашению
сторон и оформляются дополнительными соглашениями.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, если в ходе выполнения работ обнаружена
невозможность или нецелесообразность их продолжения. При этом Заказчик обязан письменно уведомить
Подрядчика о прекращении работ за 10 календарных дней и оплатить все работы в выполненном объеме.
7.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
7.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора,
надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
7.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своим персоналом правил техники безопасности.
Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил по технике безопасности персоналом Заказчика,
участвующим в работах или находящимся в районе проведения работ.
7.3. Спорные вопросы по настоящему договору решаются по согласованию сторон, а в случае не
достижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области в
претензионном порядке.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Подрядчик обязуется выдать Заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности,
утвержденное в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по
Свердловской области, при техническом освидетельствовании Подрядчик делает запись в паспорте
оборудования о возможности и сроках работы оборудования на рабочих параметрах.
8.2. В случае, когда настоящий договор подписан Заказчиком позднее 30 дней с момента его оформления
Подрядчиком, он вступает в силу после подтверждения положений настоящего договора Подрядчиком в
письменной форме.
8.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах - по одному для каждой стороны и имеющих равную
юридическую силу.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
ФГУП "НИИМАШ"
Название фирмы
ИНН 6622000374
КПП 662201001
ОКПО 39927894
Адрес: 624740, г. Н.Салда, Свердловская обл.,
ул. Стротелей, 72
тел. 8-34345-36-574
Р/с 40502810016150107099
В Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
г. Екатеринбург
К/с 30101810500000000674
БИК 046577674
Директор
Генеральный директор
__________________/ А.А.Долгих /
__________________/Ф.И.О./
М.П.
М.П.