ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА № _____

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № ____
на выполнение работ по объекту
г. Ижевск
«___» _____2012 года
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление
специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального
строительства» (ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое России»), именуемое в дальнейшем
"Подрядчик", в лице первого заместителя начальника управления Попытаева Алексея
Владимировича, действующего на основании доверенности от 10 января 2012 года №49/16-10, с
одной стороны, и______________________, именуемое в дальнейшем "Субподрядчик», в лице
___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить общестроительные работы
хранилищ №№ 470, 471 на объекте: «Строительство зоны хранения №1 войсковой части
92922» (пос. Кедровка, Свердловской обл., ЦВО) (шифр 92922/ХР-1) согласно проектносметной документации, выданной Подрядчиком «в производство работ», приложению № 1
(Ведомость договорной цены) и в установленный Договором срок.
1.2. Субподрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора
собственными силами и привлеченными им организациями качественно, в срок и в
соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, с учетом возможных
изменений объема работ.
1.3. Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ,
принять их результат в установленном порядке и оплатить качественно выполненные работы.
1. Стоимость работ.
2.1. Стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору, определена в
соответствии с проектно-сметной документацией, выданной Подрядчиком со штампом «в
производство работ» и составляет на момент заключения договора в текущих ценах, согласно
Приложению №1 (Ведомость договорной цены)
_________(____________________) рубля,
00 копеек, в том числе НДС-18% - _____________ (________________________).
Стоимость выполненных работ по настоящему договору в текущих ценах определяется
базисно-индексным методом, с учетом индексов изменения стоимости строительно-монтажных
работ по видам работ, определенных на основании расчетов, представленных Субподрядчиком,
и согласованных Подрядчиком. Субподрядчик за месяц до начала квартала предоставляет
Подрядчику расчет индекса на выполняемые им работы с подтверждающими документами.
Субподрядчик в случае требования Заказчика подтвердить сметную стоимость
материалов, вошедших в акты приемки выполненных работ формы № КС-2, обязан представить
запрашиваемые Заказчиком фактические документы: счета, калькуляции, платежные
поручения. Необходимость предоставления и наименование фактических подтверждающих
документов определяются Заказчиком.
3. Сроки выполнения работ.
3.1.Субподрядчик выполнит работы, предусмотренные условиями настоящего договора в
сроки, определенные графиком производства работ (Приложение №2), являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
Начало работ- в течение 5-ти дней после заключения договора;
Подрядчик
Субподрядчик
2
Окончание работ – до 1 июня 2013 г.
3.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию
сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его
подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства сторон.
4.1. Обязательства Субподрядчика.
Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя
обязательство:
4.1.1. Обеспечить:
- готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные Договором, а также создание
условий для производства последующих работ;
- качество выполнения работ в соответствии с проектной документацией, действующими
нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период
гарантийной эксплуатации объекта;
- в ходе выполнения работ на строительной площадке проведение необходимых мероприятий
по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию
территории строительства.
- сдать выполненные работы Подрядчику и Заказчику по акту сдачи-приемки.
-обеспечить содержание и уборку площадки выполнения работ и территории, прилегающей к
ней.
4.1.2. Назначить ответственного представителя(ей) Субподрядчика для контроля и надзора за
ходом субподрядных работ, и сдачи выполненных работ.
4.1.3. Вести журнал производства работ, разработать проект производства работ, подписывать
акты на скрытые работы и вести исполнительную документацию и другую сдаточную
документацию на выполняемые Субподрядчиком работы. Субподрядчик передает Подрядчику
за 5 дней до начала приемки результата выполненных им работ один экземпляр
исполнительной документации в соответствии с требованиями «Инструкции по оформлению
исполнительной документации на строительно-монтажные работы», утвержденной
Подрядчиком и не противоречащей действующему законодательству РФ.
4.1.4. При полном завершении работ в 3-х дневный срок письменно известить об этом
Подрядчика.
4.1.5. Представлять на подпись Подрядчику ежемесячно до 22 числа текущего месяца акты
выполненных работ формы КС-2 в 4-х экземплярах, справки о стоимости выполненных работ
формы КС-3 в 4 экземплярах, подписанные Подрядчиком акты на дополнительные работы, не
учтенные проектно-сметной документацией, если таковые возникают.
4.1.6. Немедленно известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Подрядчиком материалов,
технической документации;
- возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работы;
- иных независящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности
результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.7. Субподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства
материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п. 1.1 в
соответствии с технической документацией.
Все поставляемые материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в проектной
документации, государственным стандартам, техническим условиям и будет подтверждено
соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами,
Подрядчик
Субподрядчик
3
удостоверяющими их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены
другой стороне за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих
материалов. Субподрядчик без письменного согласования с Заказчиком и подрядчиком не
вправе заменять отдельные строительные материалы, предусмотренные Проектной
документацией, на аналогичные.
4.1.8. Использовать для производства работ свои механизмы и автотранспорт. В случае
использования механизмов и автотранспорта Подрядчика Субподрядчик оплачивает
потребленные услуги по согласованным с Подрядчиком ценам на основании фактического
времени использования Субподрядчиком техники.
4.1.9. Исполнять полученные в ходе строительства указания Подрядчика, если такие указания
не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в
оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
4.1.10. Привлекать сторонних исполнителей для выполнения работ по настоящему Договору
только по согласованию с Подрядчиком.
4.1.11. Нести ответственность за сохранность всех материалов, изделий, строительных машин
и другого имущества, завезенного на стройплощадку, необходимого для выполнения работ,
предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, ежедневно сдавать их охране в конце рабочего
дня с отметкой в постовом журнале и принимать их от охраны в начале рабочего дня с
указанием в постовом журнале даты времени приема и отметки о состоянии принимаемого
объекта.
4.1.12. Составлять и подписывать ежеквартально акты сверки взаиморасчетов с Подрядчиком.
4.1.13. Ежемесячно оплачивать услуги Подрядчика в размере 10 % от стоимости выполненных
строительно-монтажных работ за отчетный месяц в текущих ценах на расчетный счет
Подрядчика.
4.1.14. Субподрядчик возмещает затраты Подрядчика по обеспечению Субподрядчика
электроэнергией, водой и других ресурсов. Стоимость электроэнергии, воды и других ресурсов,
потребленных Субподрядчиком для технологических нужд, определяется ежемесячно на
основании показаний учетных приборов и действующих цен и тарифов или по согласованным
сторонами расчетам.
4.1.15. Рассмотреть в течение 30 дней с момента получения проектно-сметную документацию и
передать замечания Подрядчику для оформления.
4.1.16. Ежедневно представлять ответственному представителю Подрядчика отчет о
выполненных объемах работ за истекший день. (при необходимости).
4.1.17. Принять от Подрядчика оборудование в монтаж по акту (форма № ОС-15).
4.1.18. Вести журнал учета выполненных работ (Форма КС-6а) в электронном виде.
4.1.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
настоящего Договора.
4.1.20. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку по отношению к
первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности
в части своих работ. Выполнить своими силами геодезическую разбивку для осуществления
своих работ на основании геодезической основы, переданной Генподрядчиком и сохранять ее
наличие во все время выполнения работ.
4.1.21. В случае повреждения Субподрядчиком коммуникаций, указанных в чертежах,
произвести оплату работ по устранению повреждений, а также штрафов эксплуатирующих
организаций за свой счет.
4.2. Обязательства Подрядчика.
Для реализации настоящего договора Подрядчик принимает на себя обязательство:
4.2.1. Передать Субподрядчику:
- проектно-сметную документацию со штампом в «производство работ» в одном
экземпляре, утвержденную Заказчиком строительства. Передаваемая документация должна
Подрядчик
Субподрядчик
4
быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в
установленном порядке.
- площади в строительной готовности и всю разрешительную документацию на период
выполнения работ по акту, подписанному обеими сторонами;
4.2.2. Обеспечить рассмотрение и согласование технических вопросов по проекту и принятия
решения по ним в течение 15-ти дней с момента обращения Субподрядчика.
4.2.3. Назначить ответственного представителя(ей) Подрядчика для контроля и надзора за
ходом субподрядных работ, и приемки выполненных работ.
4.2.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Субподрядчиком в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
4.2.5. В случае внесения изменений в переданную Субподрядчику рабочую документацию
Подрядчик обязан не позднее, чем за 10 дней до начала производства работ по измененной
документации передать Субподрядчику уточненную документацию в одном экземпляре, а
также уточнить по согласованию с Субподрядчиком стоимость работ.
4.2.6. Передать разрешение на производство работ, на выполнение которых требуется согласие
соответствующих организаций за 10 дней до начала работ.
4.2.7. Производить ежеквартально акты сверки взаиморасчетов.
4.2.8. Подписывать ежемесячно акты выполненных работ (формы КС-2) и производить платежи
в соответствии со статьей 5 настоящего договора.
Справки формы КС-3 будут подписаны Подрядчиком после выделения лимита финансирования
Заказчиком и подписания им генподрядной формы КС-3.
4.2.9. В случае изменений объема работ по согласованию с Заказчиком, Подрядчик обязан
направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Субподрядчика, с
указанием:
- увеличить или сократить объем указанной работы, включенной в настоящий договор;
- исключить указанную работу;
- изменить характер, качество или вид указанной работы;
- выполнить дополнительную работу указанного характера, необходимую для завершения
работ.
4.2.10. Осуществлять охрану объекта,
в т.ч. и оборудование, материалы, изделия и
конструкции, переданных Субподрядчиком на сохранность с законченными и незаконченными
монтажными работами путем принятия их охраной – ежедневно в конце рабочего дня с
отметкой в постовом журнале.
Перед началом работы Субподрядчик принимает сданный объект от охраны с указанием в
постовом журнале даты времени приема и отметки о состоянии принимаемого объекта.
4.2.11. Передать оборудование в монтаж Субподрядчику по акту (форма № ОС-15).
4.2.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
настоящего договора.
5. Оплата работ и взаиморасчеты.
5.1. Расчеты за выполненные Субподрядчиком работы производятся Подрядчиком в пределах
выделенных лимитов финансирования на соответствующий год Заказчиком денежными
средствами либо иными способами, не противоречащими действующему законодательству РФ
по согласованию сторон. Генподрядчик обязуется оплатить Субподрядчику 90 % стоимости
выполненных работ в течение 30 дней, после получения от Субподрядчика оригиналов счетовфактур, оформленных надлежащим образом и предоставленных с приложенными к ним актами
формы КС-2 и справками формы КС-3, бухгалтерских справок, подтверждающих прочие
затраты и по мере поступления денежных средств от Заказчика. Оставшиеся 10%
резервируются и выплачиваются Субподрядчику после сдачи результата работ Заказчику по
акту сдачи-приемки законченного строительством объекта.
Подрядчик
Субподрядчик
5
5.2. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Подрядчиком в
течение 30 дней с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных им работ,
оформленного в установленном порядке, при условии подписания Заказчиком актов формы КС2 и формы КС-3, сдачи всей исполнительной документации и поступления денежных средств от
Заказчика (за исключением, оставленных в резерве 10%, которые выплачиваются
Субподрядчику после сдачи результата работ Заказчику по акту сдачи-приемки законченного
строительством объекта).
5.3. Подрядчик уведомляет Субподрядчика о возможности проведения контрольных обмеров и
контрольной проверки документации в ходе выполнения и после завершения работ. Такая
проверка может выполняться как Подрядчиком, так и контролирующими органами. В любом из
случаев контрольная проверка в части, касающейся выполняемых Субподрядчиком работ,
будет считаться контрольной проверкой Подрядчика. Субподрядчик признает, что по
результатам контрольной проверки Подрядчик имеет право исключать выявленные завышения
объемов и стоимости выполненных работ и удерживать стоимость таких нарушений. Условия
наложения штрафов (обязанность наложения штрафа и его размер) по результатам контрольной
проверки определяются контролирующими органами и являются обязательными к выполнению
Субподрядчиком.
6. Сдача и приемка выполненных работ.
6.1. Подрядчик приступает к приемке выполненных Субподрядчиком работ в течение 2-х дней
после получения сообщения Субподрядчика о его готовности к сдаче.
6.2. Приемка результатов полностью завершенных работ осуществляется после исполнения
сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с
установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
6.3. Субподрядчик передает Подрядчику за 5 дней до начала приемки результата полностью
выполненных им работ всю исполнительную документацию в соответствии со СНиП 3.01.0487.
6.4. Сдача полностью выполненных работ Субподрядчиком и приемка их оформляются актом,
подписываемым обеими сторонами, при наличии подписанных Заказчиком актов выполненных
работ формы КС-2 и справок формы КС-3 за весь период выполнения работ.
6.5. При сдаче работ Субподрядчик обязан сообщить Подрядчику о требованиях, которые
необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а
также о возможных для самого Подрядчика и других лиц последствиях несоблюдения
соответствующих требований. При сдаче работ Субподрядчик обязан передать Подрядчику всю
документацию по исполнению настоящего Договора.
7. Гарантийные обязательства.
7.1. Субподрядчики предоставляют гарантию на выполненные ими работы на срок 5 (Пять) лет
с момента приемки Заказчиком объекта.
7.2. Субподрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных
при производстве и приемке работ в период гарантийной эксплуатации объекта.
7.3. Субподрядчик гарантирует применение для строительства объекта материалов, изделий и
конструкций (поставки Субподрядчика), соответствующих требованиям нормативов по
радиационной чистоте.
7.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не
позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный
срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов и времени, в течение
которого Объект не мог эксплуатироваться. Наличие дефектов, сроки их устранения и виновная
сторона фиксируются трехсторонним актом при участии Субподрядчика, Подрядчика и
Подрядчик
Субподрядчик
6
Заказчика с привлечением, при необходимости, специалистов - экспертов из сторонних
организаций. Услуги привлеченных экспертов оплачиваются виновной Стороной.
8. Производство работ
8.1. С момента начала работ и до их завершения Субподрядчик ведет журнал производства
работ. Форма журнала согласована Субподрядчиком и Подрядчиком. Каждая запись в журнале
подписывается Субподрядчиком. Ведение журнала работ Субподрядчиком следует
осуществлять ежесменно и в соответствии с требованиями РД-11-05-2007. В случае выявления
недостатков, Подрядчик заносит в журнал работ Субподрядчика требования об устранении этих
недостатков в разумные сроки. Факт устранения недостатков, как правило, удостоверяется
подписью лица, обнаружившего эти недостатки.
8.2. Работы, на которые составляются акты скрытых работ, принимаются Подрядчиком после
сдачи выполненных работ Заказчику.
8.3. За два дня до начала приемки ответственных конструкций и Скрытых работ Субподрядчик
официально информирует Уполномоченного представителя Подрядчика о готовности сдачи
Скрытых работ. Приемка производится в соответствии с правилами, установленными СНиП 1201-2004. Приемка ответственных конструкций и Скрытых работ подтверждается подписанием
соответствующих актов Уполномоченных представителей Заказчика, Подрядчика и
Субподрядчика.
8.4. В случае, если Подрядчиком внесены в журнал производства работ замечания по
выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться
Субподрядчиком без письменного разрешения Подрядчика. Если закрытие работ выполнено
без подтверждения Подрядчика (Подрядчик не был информирован об этом или информирован с
опозданием), то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не
прошедших приемку Подрядчиком, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.
8.5. В случае, если Подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, о чем
составляется акт, подписанный сторонами, то Субподрядчик своими силами и без увеличения
цены договора обязан в кратчайший (технически возможный) срок, согласованный с
Подрядчиком, устранить выявленные замечания (недостатки).
Если Субподрядчик в указанный срок не исправит некачественно выполненные работы, то
Подрядчик вправе привлечь других лиц для их исправления за соответствующую плату. Все
расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Субподрядчиком.
8.6. Превышения Субподрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные
соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине
Субподрядчика, не оплачиваются Субподрядчику, если они не вызваны невыполнением
Подрядчиком своих обязательств.
8.7. В случае
консервации строительства объекта, Подрядчик обязуется оплатить
Субподрядчику фактически выполненные до момента приостановления работы, по
согласованным сторонами расчетам, при условии возмещения затрат Подрядчику Заказчиком.
9.Имущественная ответственность.
9.1. Стороны несут ответственность за неполное, несвоевременное и ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Субподрядчик при нарушении договорных обязательств по собственной вине уплачивает
Подрядчику:
-за срыв сроков начала и окончания работ, предусмотренных в п. 3.1 настоящего договора,
неустойку в размере 0,1 % от стоимости просроченного обязательства за каждый день
просрочки;
Подрядчик
Субподрядчик
7
-за невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки,
установленные актом сторон, зафиксировавшим дефекты, - неустойку в размере 0,1 % за
каждый день просрочки от стоимости просроченного обязательства.
9.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения
своих обязательств по настоящему договору.
9.4. Субподрядчик несет ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный Подрядчику
в результате судебных решений по искам третьих лиц за противоправные действия
Субподрядчика, а также за ущерб, причиненный штрафными санкциями административных
органов в период производства работ, допущенных по вине Субподрядчика.
10.Разрешение споров между сторонами.
10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются
сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке
фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимся с момента
их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.2. При возникновении между Подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора
переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на
экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления
нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями
Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную
Подрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между
сторонами, расходы несут обе стороны поровну.
10.3. Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между
сторонами спор вышеуказанным способом, он разрешается Арбитражным судом Удмуртской
Республики в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Прекращение договорных отношений.
Расторжение договора.
11.1. Расторжение договора осуществляется:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда.
Подрядчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении настоящего договора по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, в том
числе в связи с существенным изменением обстоятельств.
Существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при
заключении настоящего договора, являющимся основанием для его изменения или
расторжения, признаются следующие обстоятельства:
задержка Субподрядчиком начала выполнения Работ более чем на два месяца по
причинам, не зависящим от Подрядчика;
нарушение Субподрядчиком условий настоящего договора, ведущих к снижению
качества выполняемых Работ, и несоблюдение сроков выполнения Работ, которые могут
привести к срыву сроков окончания Работ более чем на два месяца;
уточнение Государственного оборонного заказа;
сокращение (снятие) лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по
статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется
настоящий договор.
аннулирования допуска на виды работ, являющимися предметом договора, принятие
государственными органами в рамках действующего законодательства других актов,
лишающих Субподрядчика права на производство работ.
Подрядчик
Субподрядчик
8
11.2. Сторона,
решившая
расторгнуть
настоящий
договор,
незамедлительно
направляет письменное уведомление об этом другой Стороне.
11.3. При расторжении договора до приемки Подрядчиком результата работы, выполненной
Субподрядчиком, Подрядчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы
с компенсацией Субподрядчику фактических выполненных и принятых работ в соответствии с
условиями договора.
12. Обстоятельства непреодолимой силы.
12.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с
обстоятельствами непреодолимой силы.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может
оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности.
Подрядчик освобождается от ответственности по настоящему договору за полное или
частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое
неисполнение стало следствием уменьшения Подрядчику, доведенных уполномоченным
органом Заказчику лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье
бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется
настоящий договор, при условии своевременного письменного уведомления Субподрядчика о
возникновении указанных обязательств.
12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее двадцати дней с момента
их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
12.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем
на три месяца.
12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше трех месяцев, то
каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не
вправе требовать возмещения убытков.
12.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности
является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти
Российской Федерации или субъектов Российской Федерации.
13. Особые условия.
13.1. Функции Подрядчика ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое России» передает
филиалу «СУ №8108» ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое России», которому поручается по
настоящему договору субподряда производство работ, ведение технической и исполнительной
документации, оформление и подписание актов приемки выполненных работ формы № КС-2,
оформление и подписание справок о стоимости выполненных работ формы № КС-3, актов
сверки взаиморасчетов и счетов-фактур.
Оплату услуг, предусмотренных пунктом 4.1.13, 4.1.14 настоящего договора
Субподрядчик производит непосредственно филиалу «СУ №8108» ФГУП «ГУССТ № 8 при
Спецстрое России».
13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще
способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах,
оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с
письменного согласия обеих сторон.
Подрядчик
Субподрядчик
9
13.3 В случае изменений в цепочке собственников Субподрядчика, включая бенефициаров (в
том числе конечных), Субподрядчик обязан предоставить в адрес ФГУП «ГУССТ №8 при
Спецстрое России» информацию в письменном виде не позднее 10 дней после таких изменений
с подтверждением соответствующими документами в электронном виде по адресу электронной
почты ([email protected])/
ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое России» вправе в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора (контракта, соглашения) в случае непредставления Субподрядчиком
вышеуказанных сведений. В таком случаи ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России» в
письменной форме уведомляет Субподрядчика об отказе от исполнения договора (контракта,
соглашения). Договор (контракт, соглашение) считается расторгнутым с момента получения
Субподрядчиком уведомления об отказе от исполнения договора.
13.4. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются законодательными и
нормативными актами Российской Федерации.
13.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
13.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах для каждой из
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
В случае изменения местонахождения, наименования, банковских и иных реквизитов
Сторон, а так же в случае принятия решения о реорганизации или предъявления в отношении
Субподрядчика заявления о несостоятельности (банкротстве), Субподрядчик обязан письменно
уведомить Подрядчика об этом (о произошедших изменениях или событиях) не позднее десяти
дней со дня их возникновения.
В случае неисполнения Субподрядчиком обязанности уведомления об изменении
местонахождения, любые извещения, уведомления, направленные по последнему известному
месту нахождения Субподрядчика, считаются полученными.
13.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Приложения:
- приложение № 1 – ведомость договорной цены;
-приложение № 2- график производства работ;
- копия свидетельства о членстве в СРО № ___
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Подрядчик:
Субподрядчик:
ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое России»
426076, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148
ИНН: 1835038790; БИК: 042202824;
КПП: 183501001;
Филиал «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
г. Нижний Новгород
Р/с 40502810629020100006
К/с 30101810200000000824
тел./факс 8 (341-2) 68-10-18, 68-17-88,
68-24-67.Электронный адрес: [email protected]
Подписи сторон:
Подрядчик
Субподрядчик
__________________
Подрядчик
Субподрядчик
10
Перечень документов необходимых
для заключения договоров, соглашений
1. Устав (копия, заверенная нотариально).
2. Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр
Юридических Лиц (копия, заверенная нотариально).
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия, заверенная
нотариально).
4. Выписка из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц
(подлинник, действительна 1 месяц).
5. Выписка приказа о назначении руководителя.
6. Карточка с образцами подписи руководителя и печати (подлинник).
7. Баланс на последнюю дату (копия, заверенная нотариально).
8. Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогам
и взносам на текущую дату (подлинник) или справку о состоянии расчетов.
9. Лицензия ФСБ на осуществление работ связанных со сведениями,
составляющими государственную тайну.
10.Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (копия, заверенная
нотариально)
Подрядчик
Субподрядчик