г. Уфа «___» ___________ 2013 г.

ДОГОВОР № ____________
на выполнение авторского надзора
г. Уфа
«___» ___________ 2013 г.
Во исполнение Договора №208/01-12 на выполнение авторского надзора за
строительством объектов по проекту: «III очередь строительства ЗАО «Антипинский НПЗ»,
заключенного 19.01.2012 г. между Государственным унитарным предприятием «Институт
нефтехимпереработки Республики Башкортостан» (ГУП ИНХП РБ) и Закрытым
акционерным обществом «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» (ЗАО
«Антипинский НПЗ»),
Государственное унитарное предприятие «Институт нефтехимпереработки
Республики Башкортостан» (ГУП ИНХП РБ), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в
лице Директора Теляшева Эльшада Гумеровича, действующего на основании Устава, с
одной стороны и ________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в
лице
_____________________________________,
действующего
на
основании
_______________, с другой стороны (далее при совместном упоминании именуемые –
«Стороны»), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Субподрядчик принимает на себя обязательство по выполнению следующей работы:
«Авторский надзор за строительством объектов по проекту: «III очередь
строительства ЗАО «Антипинский НПЗ». Второй пусковой комплекс. Установка
производства водорода (тит. 205)» (далее - Работа) , а Подрядчик обязуется принять
и оплатить выполненные работы.
Авторский надзор по настоящему Договору выполняется Субподрядчиком в целях
обеспечения соответствия выполняемых на объекте строительно-монтажных работ
проектным решениям, содержащихся в рабочей документации, разработанной в
рамках договора № 20/ДП-150/13 от 10.12.2012г. на разработку рабочей и сметной
документации по созданию объекта «III очередь строительства ЗАО Антипинский
НПЗ» Второй пусковой комплекс. Установка производства водорода (тит. 205) и
осуществляется в соотвествии с требованиями СП 11-110-99 «Авторский надзор за
строительством зданий и сооружений».
Сроки выполнения Работ:
Начало - 04.03.2013г.
Окончание – 31.12.2013 г.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость Работ, выполняемых Субподрядчиком в рамках настоящего Договора,
определяется по фактическим затратам и представляется Подрядчику ежемесячно в
виде расчета, содержащего количество человеко-часов, использованных для
выполнения работы, и ставки возмещения специалистов Субподрядчика, а также
суммы фактических командировочных расходов.
Ставка возмещения специалистов Субподрядчика принимается в размере 1084,17
(Одна тысяча восемьдесят четыре рубля 17 копеек) рубля чел./час, с учетом НДС 18%
165,38 (Сто шестьдесят пять рублей 38 копеек) рублей.
Рабочий день одного специалиста Субподрядчика при выполнении авторского
надзора считается 8-ми часовым.
Расходы по Договору, связанные с направлением работников Субподрядчика в
командировку компенсируются, дополнительно, в следующем порядке:
а) Проживание в г. Тюмени - по предъявлению фактических затрат, исходя из тарифа
гостиниц эконом-класса (1 местный стандартный номер).
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
б) Проезд командированных специалистов до места строительства и обратно - по
предъявлению фактических затрат (проездных билетов), с учетом следующих
тарифов: авиа - эконом класс, железнодорожный - купе эконом класса.
в) Оплата времени в пути - исходя из расчета "2 дня в пути на 1 приезд"
(16 чел/часов по указанной ставке трудозатрат).
Указанные расходы включаются в Акты сдачи-приёмки выполненных работ.
Факт присутствия специалистов Субподрядчика на площадке строительства Объекта,
в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, фиксируется
Сторонами в Журнале авторского надзора, (далее - Журнал). Журнал ведется по
форме Приложения А к Своду правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за
строительством зданий и сооружений».
Время, затраченное на выполнение работ специалистами Субподрядчика,
подтверждается табелями учёта рабочего времени, согласованными с Заказчиком и
утверждёнными Подрядчиком, а так же фактическим графиком работ специалистов
и информацией по трудозатратам в офисе сотрудников Субподрядчика,
согласованным с Заказчиком и утверждённым Подрядчиком. Объём выполненных
Субподрядчиком работ за отчётный период согласовывается с Заказчиком и
утверждается Подрядчиком на основании представленного отчёта.
Во исполнение условий п. 1.1. настоящего Договора, выезд специалистов
Субподрядчика на площадку строительства Объекта, в том числе для целей
промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых
работ, осуществляется по письменному запросу Подрядчика.
Оплата фактически выполненных Работ осуществляется Подрядчиком ежеквартально
по Актам сдачи-приемки работ, и на основании согласованных с Подрядчиком
расчетов стоимости работ по форме Приложения №1 к настоящему Договору. К акту
сдачи-приемки выполненных работ прилагается отчет о проведенной работе за
оплачиваемый период, подписанный представителем Подрядчика.
Оплата выполненных Работ осуществляется Подрядчиком ежеквартально, в течение
25 (Двадцати пяти) банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приёмки работ
при наличии выставленного Субподрядчиком счёта на оплату и счета-фактуры.
Субподрядчик на каждый платеж выставляет Подрядчику счет-фактуру в течение 5
(Пяти) календарных дней после подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ.
Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с
расчётного счёта Подрядчика.
После завершения выполненных Работ по настоящему Договору Сторонами
оформляется Соглашение, подтверждающее фактическую стоимость выполненных
Работ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Права и обязанности Подрядчика:
Подрядчик обязан организовать доступ специалистам Субподрядчика ко всем
объектам строительства и местам производства строительно-монтажных работ.
Организовать
совместную
деятельность
специалистов
Субподрядчика
с
представителем
Подрядчика,
осуществляющим
технический
надзор
за
строительством объекта.
Подрядчик обязан регулярно изучать представляемые Субподрядчиком в рамках
Договора документы и своевременно принимать решения, относящиеся к
компетенции Подрядчика, чтобы избежать задержек выполнения Работ
Субподрядчиком.
Не менее чем за 2 (Два) календарных дня до необходимой даты прибытия
специалистов Субподрядчика, известить в письменном виде Субподрядчика о
необходимости его присутствия на объекте строительства.
3.1.4. Подрядчик обязан информировать Субподрядчика об изменении сроков
строительства в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня, когда ему стало об
этом известно от ЗАО «Антипинский НПЗ».
3.1.5. Подрядчик оказывает содействие специалистам Субподрядчика, выполняющим
Работы по настоящему Договору, в получении доступа в помещение
ЗАО «Антипинский НПЗ», пользование телефоном, факсом в указанном помещении.
3.2. Права и обязанности Субподрядчика:
3.2.1. Субподрядчик вправе беспрепятственно посещать площадку строительства и
наблюдать за ходом выполнения Работ в течение их подготовки и выполнения. Он
также имеет право проводить дополнительный осмотр или испытание конструкций
независимо от того, выполняются они, монтируются или уже закончены.
3.2.2. Субподрядчик обязан обеспечить направление своих специалистов для выполнения
Работ на объекте, в количестве и в сроки, согласованные с Подрядчиком.
3.2.3. Субподрядчик обязан в период пребывания в командировке специалистов
Субподрядчика ежедневно производить записи в Журнале о соответствии или
несоответствии строительно-монтажных работ требованиям рабочей документации и
знакомить с записью представителей Подрядчика и Производителя работ.
Журнал авторского надзора ведется в 2 (Двух) идентичных экземплярах: один
экземпляр находится на хранении у представителя ЗАО «Антипинский НПЗ», другой
экземпляр находится на хранении у представителя Подрядчика.
3.2.4. Информировать Подрядчика о несвоевременном и некачественном выполнении
указаний специалистов Субподрядчика, осуществляющих авторский надзор.
3.2.5. Специалисты Субподрядчика на Объектах работают согласно трудовому
законодательству РФ в соответствии с режимом работы, установленным
Подрядчиком. Субподрядчик несет ответственность за соблюдение своими
специалистами в местах выполнения Работ действующего законодательства и иных
нормативно-правовых актов, в том числе правил и инструкций по охране труда и
технике безопасности.
4.1.
5.1.
5.2.
а)
б)
5.3.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
Документы, касающиеся Договора, такие как: Документация, акты сдачи-приемки
работ, счет-фактура, предложения об изменениях, дополнениях, приостановлении,
прекращении Договора, дополнительные соглашения к нему, а также
сопроводительные письма к указанным выше документам пересылаются заказной
почтой с обратным уведомлением или путём передачи их представителю получающей
стороны с распиской о получении.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
Ежеквартально до 5 (Пятого) числа месяца следующего за отчетным периодом
Субподрядчик вместе с отчётными документами о выполненных Работах направляет
Подрядчику Акт сдачи-приёмки работ в 2 (двух) экземплярах и счёт на оплату в
1 (одном) экземпляре.
Подрядчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения от
Субподрядчика Акта сдачи-приемки работ:
подписывает Акт сдачи-приёмки выполненных Работ;
или направляет в адрес Субподрядчика мотивированный отказ от оформления Акта
сдачи-приёмки выполненных работ в порядке, указанном в Статье 4 Договора.
В случае мотивированного отказа Подрядчика от приемки выполненных работ и
оформления Акта сдачи-приёмки работ Сторонами в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней, с момента получения Субподрядчиком мотивированного отказа, составляется
двусторонний Акт с перечнем замечаний и несоответствий. Субподрядчик устраняет
ошибки за свой счет и в согласованные с Подрядчиком сроки.
6.1.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Субподрядчик не должен использовать документы, данные и другую информацию,
полученную от Подрядчика, для каких-либо иных целей, кроме исполнения
настоящего Договора. Субподрядчик не вправе разглашать техническую
информацию, ноу-хау, чертежи и данные, переданные ему Подрядчиком в рамках
настоящего Договора.
7.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все необходимые действия,
предотвращающие разглашение и противоправное использование конфиденциальной
информации.
8.1.
8.2.
9.1.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
Cпоры, возникающие при заключении, исполнении и расторжении настоящего
Договора Стороны будут стремиться решить путем переговоров - досудебным
(претензионным) порядком урегулирования споров - путем предъявления претензий,
срок рассмотрения которых составляет 30 (Тридцать) дней с момента получения
претензии.
Все неурегулированные путем переговоров споры, разногласия или требования,
возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются в
Арбитражном суде Республики Башкортостан.
9. ФОРС-МАЖОР
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влекущих невозможность
полного или частичного исполнения одной из Сторон своих обязательств по
настоящему Договору, ни одна из Сторон не будет нести ответственность. Под
обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются
обстоятельства, определяемые в соответствии с п.3 ст.401 Гражданского Кодекса РФ и
возникшие после заключения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить
разумными действиями. В случае наступления таких обстоятельств, срок выполнения
настоящего Договора соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.
Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или
неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более
60 (шестидесяти) календарных дней, Стороны проводят переговоры о дальнейшем
исполнении обязательств по настоящему Договору. Если в ходе таких переговоров
Стороны не смогли придти к единому мнению, то каждая из Сторон имеет право
прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне
предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие
Договора. Форс-мажорным обстоятельством не являются изменения в налоговом
законодательстве РФ. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом
сроке их действия и прекращения их действия, Сторона, для которой они наступили,
извещает контрагента в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких
обстоятельств. При отсутствии извещения или несвоевременном извещении Сторона,
не известившая или несвоевременно известившая контрагента, лишается права
ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, и обязана возместить контрагенту
документально оформленные убытки контрагента, причиненные отсутствием такого
извещения.
Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен подтверждаться Торговопромышленной палатой.
9.2.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий Договор только путем
заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и имеют юридическую силу только в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны надлежащим образом
уполномоченными на то представителями Сторон.
Все предшествующие переписка, письменные и устные соглашения и переговоры,
касающиеся предмета Договора, не нашедшие своего отображения в его документах,
теряют всякую юридическую силу с момента подписания настоящего Договора.
Стороны обязуются в течение 3 (Трёх) календарных дней уведомлять друг друга об
изменении своего юридического и почтового адресов и банковских реквизитов.
При реорганизации Сторон, как юридических лиц, их права и обязательства по
настоящему Договору переходят к правопреемнику.
Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей
стороне без письменного согласия контрагента по настоящему Договору.
В случае если содержание какого-либо пункта или условия Договора оказывается
недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов и
условий Договора сохраняется. В этом случае Стороны по настоящему Договору
должны заменить такой недействительный пункт или условие другим,
действительным пунктом или условием, как можно более точно отвечающим его
значению и экономическому требованию.
Иные отношения, не определенные настоящим Договором, но непосредственно из
них вытекающие, подлежат урегулированию в соответствии с Гражданским Кодексом
РФ, а также другими актами действующего законодательства РФ.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой из
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Форма расчета стоимости работ по авторскому надзору
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК
ГУП ИНХП РБ
Юридический (почтовый) адрес:
450065, г. Уфа,
ул. Инициативная, д.12
ИНН 0277006059
КПП 027701001
КПП 025250001
р/с 40602810006000107259
Отделение № 8598 Сбербанка России г. Уфа
кор/с 30101810300000000601
БИК 048073601
ОКПО 00151807
тел./факс (347) 242-25-11, 295-91-11, 260-80-72
Директор
ГУП ИНХП РБ
___________________ Э.Г. Теляшев