ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № _____

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № _____
г. Тюмень
«___» ___________2008 г.
_________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик», в лице _______________________________________________, действующего на
основании ____________________, с одной стороны, и ________________________, именуемое
в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ____________________________, действующего на
основании _______________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. По Договору Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика, в установленный срок,
собственными силами и/или с привлечением соисполнителей выполнить строительномонтажные работы на объектах Подрядчика (далее по тексту Работа), а Подрядчик обязуется
принять выполненную Работу и оплатить её в соответствии с условиями Договора.
1.2. Субподрядчик обязуется выполнить Работу в соответствии с условиями Договора и
полученной от Подрядчика проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном
порядке.
1.3. При исполнении своих обязательств, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации (далее по тексту РФ) и условиями Договора.
2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Стоимость Работ определяется Дополнительным соглашением Сторон по каждому объекту
в отдельности.
2.2. Окончательная стоимость Работ определяется по фактически выполненным объемам работ,
подтвержденным актами выполненных работ формы КС-2 и справками о стоимости
выполненных работ формы КС-3.
2.3. При выявлении в процессе выполнения Договора необходимости выполнения Работ, не
учтённых проектно-сметной документацией или учтённых в меньших объёмах, а также при
внесении Подрядчиком изменений в переданную Субподрядчику техническую
документацию, Подрядчик принимает выполненные дополнительные Работы на тех же
условиях, что и основные Работы, если они являются профильными.
2.4. Изменение объёмов Работ, не являющихся профильными, и их стоимость согласовываются
Сторонами
путем
заключения
Дополнительного соглашения
и утверждения
соответствующей сметной документации на дополнительные Работы.
2.5. Подрядчик производит оплату работ в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента
подписания промежуточного акта выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости
выполненных работ формы КС-3, счета-фактуры.
2.6. Окончательный расчёт производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента
приемки Работ эксплуатирующей организацией.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ определяются в Дополнительных соглашениях по каждому
объекту в отдельности.
4. Обязанности Субподрядчика
4.1. В течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения рассмотреть с привлечением
соисполнителей специальных Работ переданную Подрядчиком проектно-сметную
документацию и направить Подрядчику свои замечания и предложения по устранению
выявленных ошибок и погрешностей.
4.2. Выполнить и сдать Работу в объёме и сроки, предусмотренные Договором, в соответствии
с техническими условиями и чертежами, согласно ВСН-19-89 и СНиП 12-01-2004
«Организация строительства», ГОСТ, СНиП и СТ.
4.3. Субподрядчик не имеет права без согласия Подрядчика менять адреса производства
Работ и перевыполнять объёмы Работ, определённые в Договоре.
4.4. Субподрядчик обязан:
использовать полученные от Подрядчика финансовые и материальные средства только
для производства Работ по Договору;
обеспечить соблюдение персоналом Субподрядчика требований по соблюдению
техники безопасности, пожарной безопасности, охране труда, правил окружающей среды, в том
числе сохранение в надлежащем состоянии почвенного слоя земли, водоемов и зеленных
насаждений, расположенных на строительной площадке и прилегающей к ней территории;
назначить руководителя Работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на
стройплощадке и информировать об этом Подрядчика;
подавать ежедневные сводки на выполненные объемы Работ не позднее 10 часов дня,
следующим за днем производства Работ, по телефонам ________________________________;
ежемесячно предоставлять Подрядчику для рассмотрения документацию на
выполненный объем Работ: акт выполненных работ формы КС-2 до 15 числа; справку о
стоимости выполненных работ формы КС-3 - до 20 числа. Подрядчик вправе не принимать
акты КС-2, переданные на рассмотрение после 20 числа;
вести журнал производства работ.
4.5. Выполнять геодезические работы при выполнении Работ по Договору.
4.6. Субподрядчик отвечает за соответствие качества выполненных Работ условиям Договора
в течение гарантийного срока, предусмотренного для выполняемых по Договору Работ
действующими нормативами.
4.7. Субподрядчик обязан за свой счёт своевременно ликвидировать дефекты и недостатки,
выявленные в выполненных Работах во время действия гарантийного срока. В случае если
Субподрядчик не выполняет свои гарантийные обязательства, Подрядчик имеет право
устранить дефекты и недостатки сам или привлечь для их устранения третьих лиц с отнесением
расходов на счет Субподрядчика.
Гарантийный срок начинается с даты принятия Подрядчиком выполненных Работ
эксплуатирующей организацией и подписания окончательной справки КС-3.
4.8. Субподрядчик в период производства Работ несёт ответственность за повреждения,
произошедшие по вине Субподрядчика, в том числе подземных и надземных коммуникаций,
расположенных в зоне производства Работ.
В случае повреждения подземных и надземных коммуникаций, произошедших по вине
Субподрядчика, Субподрядчик восстанавливает их и компенсирует убытки владельцам за
свой счёт.
4.9. Субподрядчик самостоятельно организует охрану поставленных на строительную
площадку материалов, конструкций, машин и механизмов.
4.10. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания
смонтированных сооружений.
4.11. Принимать участие в проведении опробований и испытаний, приёмки подлежащих
закрытию Работ, конструкций и систем, сдаче после завершения отдельных видов Работ, работе
приёмочной комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию.
4.12. В течение 3 (Трёх) календарных дней после выполнения Работ освободить строительную
площадку от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, материалов,
конструкций и строительного мусора.
4.13. Немедленно уведомлять представителя Подрядчика о событиях и обстоятельствах,
которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения Работ, качество и сроков их
завершения или не достижения указанных в технической документации характеристик и
показателей объекта Работ.
4.14. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по
охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
4.15. До начала выполнения работ, предусмотренных договором, подписать и передать
Подрядчику Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на объекте,
выполнить мероприятия, указанные в Акте-допуске.
4.16. Перед началом работ для проведения вводного инструктажа предоставить
Подрядчику список рабочих (с указанием ФИО, профессии, года рождения), документ о
прохождении медицинского осмотра, документ о квалификации или получении
специальных знаний.
4.17. Назначить ответственных за выполнение работ на объекте, ответственных за
электрохозяйство, охрану труда, промышленную безопасность и предоставить копии
приказа об этом Подрядчику (в отдел охраны труда).
4.18. Обеспечить участников работ спецодеждой с символикой своего предприятия,
необходимыми средствами защиты и предохранительными приспособлениями.
4.19 Нести в полном объёме ответственность за ущерб, причинённый Подрядчику, в
результате судебных решений по иску третьих лиц за противоправные действия персонала
Субподрядчика и привлекаемых соисполнителей.
4.20 При сдаче Работ предоставить Подрядчику надлежащим образом оформленные акты
законченного объектом строительства.
5. Обязанности Подрядчика
5.1. В течение 3 (Трёх) календарных дней со дня подписания Договора передать
Субподрядчику утверждённую и согласованную в установленном порядке проектно-сметную
документацию в части выполняемых Работ.
5.2. В течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения рассмотреть замечания и
предложения Субподрядчика по выявленным погрешностям и ошибкам в проектно-сметной
документации, принять по ним решения и сообщить об этом Субподрядчику.
5.3. Обеспечить финансирование Работ в соответствие с условиями Договора.
5.4. Передать Субподрядчику по акту техническую документацию на геодезическую
разбивочную основу и на закреплённые на территории знаки этой основы с
освидетельствованием их в натуре в объёме определённом требованиями нормативных
документов по строительству.
5.5. Подрядчик обязан:
- назначить из аппарата службы Подрядчика или привлеченного со стороны представителя
службы Подрядчика и лиц, его замещающих при его отсутствии на площадке, наделить его
необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора, определить его
рабочее место на площадке и сообщить об этом Субподрядчику.
- обеспечить строительную готовность объекта для производства Субподрядчиком
соответствующих Работ по Договору.
- в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня получения акта выполненных работ
формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 подписать их или
направить Субподрядчику свои замечания в письменной форме.
5.6. Подрядчик несёт ответственность за сохранность переданных ему законченных
Субподрядчиком Работ до сдачи объекта рабочей комиссии. При повреждении Подрядчиком
конструкций составляется двухсторонний акт, при этом Работы по восстановлению
повреждений возлагаются на Подрядчика.
5.7. Подрядчик имеет право в любое время суток проверять соблюдение
Субподрядчиком требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической
безопасности, с выдачей обязательных к выполнению предписаний.
6. Производство, сдача и приёмка работ
6.1. Субподрядчик приступает к Работе после передачи ему строительной площадки и
выполнения Подрядчиком п.5.1.
6.2. Субподрядчик вправе приступить к выполнению Работ до момента получения аванса в
порядке, предусмотренном Дополнительным соглашением к Договору, что, в свою очередь, не
влечет применения к Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных п.7.3.Договора.
6.3. Работы выполняются в сроки и в объемах, указанных в Дополнительных соглашениях к
Договору. Если сроки выполнения Работ по согласованию с Подрядчиком переносятся на
зимний период, то при осуществлении расчетов за выполненные Работы учитывать зимнее
удорожание Работ, согласно действующим нормам.
6.4. В случае, когда представитель Подрядчика не удовлетворён ходом или качеством Работ,
риалов, выявления случаев выполнения Работ с нарушением действующих строительных норм
и правил, требований проекта или ведением Субподрядчиком записей в журнале производства
работ, он излагает свои претензии и замечания в соответствующем разделе журнала
производства работ и даёт предписание к устранению допущенных Субподрядчиком
нарушений в указанные им сроки.
6.5. Если Субподрядчик признаёт справедливыми претензии и замечания представителя
Подрядчика Субподрядчик незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов
и завершает Работу в возможно короткие сроки, уведомляя об этом представителя
Подрядчика.
При несогласии Субподрядчика с требованиями представителя Подрядчика,
изложенными в предписании, он направляет свои возражения в письменном виде руководству
Подрядчика.
6.6. Стороны договорились разрешать все возникающие разногласия путем переговоров, а при
отрицательном результате переговоров – путем создания согласительной комиссии с
привлечением независимых экспертов. Решение данной комиссии считается окончательным и
принимается Сторонами к исполнению. Оплата привлекаемых для работы комиссии
специалистов производится той стороной, действия которой признаны комиссией
неправомерными.
6.7. Субподрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом
строительства представителю Подрядчика.
6.8. При проведении контроля и надзора за ходом строительства Подрядчик не вправе
вмешиваться в хозяйственно-распорядительную деятельность Субподрядчика.
6.9. Если при выполнении предусмотренных проектом Работ будут обнаружены физические
или
искусственные
препятствия,
Субподрядчик
приостанавливает
выполнение
соответствующих Работ, уведомляя об этом представителя Подрядчика в возможно короткий
срок. Подрядчик проводит обследование выявленных препятствий и предоставляет
Субподрядчику техническое решение и, по согласованию с Субподрядчиком, определяет
стоимость дополнительных работ и сроки их выполнения.
6.10. Готовность отдельных видов Работ и конструктивных элементов подтверждается
подписанием представителями Подрядчика и Субподрядчика актов промежуточной сдачиприемки выполненных работ (Приложение №2), актов устранения выявленных недостатков
работ (Приложение №3) или актов освидетельствования скрытых Работ (Приложение №1).
Субподрядчик за 2 (Два) рабочих дня в письменной форме информирует Подрядчика о
готовности к приемке ответственных конструкций, скрытых Работ, приемка которых
производится путем подписания Сторонами промежуточных актов.
6.11. В случае, если закрытие Работ выполнено без их приемки или с нарушением порядка,
предусмотренного п.6.10 Договора, то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую
часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Подрядчика, согласно его
указанию, а затем восстановить ее.
6.12. Субподрядчик приступает к выполнению последующих Работ после письменного
разрешения представителя Подрядчика, внесённого в журнал производства работ.
6.13. За 3 (Три) рабочих дня до окончательной сдачи-приёмки выполненных Работ
Субподрядчик передаёт Подрядчику 2 (Два) экземпляра исполнительной документации на
выполненные строительно-монтажные работы и проведённые испытания, письменное
подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным Работам,
схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых
при геодезических разбивочных работах, схемы выполненных в натуре подземных
коммуникаций на территории строительной площадки.
7. Ответственность Сторон
7.1. За нарушение сроков выполнения Работ Субподрядчик выплачивает Подрядчику пени в
размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день нарушения, от суммы
нарушения за каждый день нарушения.
7.2. В случае отказа Субподрядчика от выполнения Работ по Договору Субподрядчик
возмещает Подрядчику расходы по найму третьей организации для производства Работ по
Договору.
7.3. В случае нарушения расчетов за выполненные Работы Подрядчик выплачивает
Субподрядчику штраф в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на
день нарушения, от суммы нарушения за каждый день нарушения.
7.4. Кроме предусмотренных Договором санкций за невыполнение обязательств сторона,
нарушившая условия Договора, возмещает другой стороне убытки, выразившиеся другой
стороне в расходах, утрате или повреждении её имущества.
7.5. Сторона, чьи права были нарушены вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения другой стороной условий Договора, вправе принимать решение о применении
штрафных санкций, предусмотренных настоящим разделом, на своё усмотрение.
Штрафные санкции за нарушение договорных обязательств, а также суммы возмещения
убытков, включая упущенную выгоду, причитаются стороне на основании их признания, в том
числе путем их перечисления, стороной, не исполнившей или ненадлежащим образом
исполнившей обязательств по Договору, либо на основании вступившего в законную силу
соответствующего решения суда.
Размер и порядок взыскания штрафных санкций, установленный Договором, может быть
изменен по соглашению Сторон.
7.6. Стороны Договора обязуются не разглашать сведения, содержащие коммерческую тайну,
которые стали им известны в ходе реализации требований и положений Договора. В случае
разглашения таких сведений, сторона, пострадавшая от разглашения сведений, вправе
требовать возмещения убытков в порядке, установленном действующим законодательством.
7.6. Во всем ином, не оговоренном в настоящем разделе, Подрядчик и Субподрядчик несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.
Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Сторона освобождается от ответственности и за частичное и за полное неисполнение
обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств
непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например, наводнением, пожаром,
эпидемиями, военным конфликтом, военным переворотом, террористическими актами,
гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иными
административными вмешательствами со стороны государственных органов, или каких-либо
других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих
влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, если они
значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той частим, которая подлежит
выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств
непреодолимой силы оформляются двухсторонним соглашением, с приложением
удостоверяющих документов.
8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
такие обстоятельства и их последствия.
9. Расторжение Договора
9.1. Подрядчик вправе потребовать расторжение Договора в одностороннем порядке в
соответствии с условиями Договора.
О расторжении Договора Подрядчик уведомляет Субподрядчика за 15 (Пятнадцать) рабочих
дней до момента расторжения Договора.
Расторжение Подрядчиком Договора может производиться в следующих случаях:
- задержка Субподрядчиком начала строительства более чем на 15 (Пятнадцать) рабочих дней
по причине, не зависящей от Подрядчика;
- в случае не исполнения Субподрядчиком графика производства строительно-монтажных
работ на срок свыше 30 (Тридцать) календарных дней;
- аннулирование лицензии на строительную деятельность, вступление в законную силу
государственных актов, лишающие Субподрядчика права на производство работ;
- в случаях неоднократных нарушений требований охраны труда, промышленной,
пожарной и экологической безопасности, которые могут повлечь производственный
травматизм и заболеваемость, и непринятия Субподрядчиком соответствующих мер к
нарушителям.
9.2. Субподрядчик вправе потребовать расторжение Договора в следующих случаях:
- при остановке Подрядчиком выполнения строительно-монтажных работ по причинам, не
зависящим от Субподрядчика, на срок, превышающий 30 (Тридцать) календарных дней;
- уменьшение стоимости работ более чем на 1/3 в связи с внесением Подрядчиком изменения в
проектную документацию;
- утраты Подрядчиком возможности дальнейшего финансирования работ.
10. Решение спорных вопросов
10.1. Все возникающие разногласия (споры) по исполнению Сторонами условий Договора
подлежат разрешению путем переговоров.
10.2. В случае недостижения соглашения разногласия (споры) передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд Тюменской области.
11. Срок действия Договора
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает своё действие после
надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
12. Юридические адреса и реквизиты Сторон
ПОДРЯДЧИК:
СУБПОДРЯДЧИК:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____
к Договору субподряда № ______ от «____» ________________ г.
г. Тюмень
______________ г.
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на
основании
__________________,
с
одной
стороны,
и
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в
лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное
соглашение о нижеследующем:
1. Субподрядчик обязуется выполнить _________________________________________
на объекте: «____________________________________________» (далее по тексту Работы),
а Подрядчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в соответствии с
условиями Договора субподряда № _______ от _________________ 200_ г.
2. Стоимость работ, предусмотренных п. 1 настоящего Дополнительного соглашения
является ориентировочной и составляет __________ (_______________________________)
рублей,
в
том
числе
НДС
___________________
(_____________________________________________) рублей. Окончательная стоимость
Работ определяется по фактически выполненным объемам работ, подтвержденным актами
выполненных работ формы КС-2 и справками стоимости выполненных работ формы КС-3.
3. Подрядчик производит авансирование в размере до 30 % от стоимости строительномонтажных работ, указанной в п. 2 настоящего Дополнительного соглашения.
4. Календарные сроки выполнения строительно-монтажных работ:
начало – «___» ________________ г.;
окончание – «___» ________________ г.
5. Настоящее дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения,
фактически возникшие между сторонами до его подписания и действует до полного
исполнения обязательств сторонами.
6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением
стороны будут руководствоваться договором субподряда № _________ от «___»
___________ г. и действующим законодательством.
7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
8. Подписи сторон:
От Подрядчика:
_________________ /
м.п.
От Субподрядчика:
/
_________________ /
м.п.
/
Приложение №1
к Договору субподряда №____ от ___________200_ г.
Акт освидетельствования скрытых работ
ОБРАЗЕЦ
АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ
(наименование работ)
выполненных в
(наименование и место расположения объекта)
"
"
г.
Комиссия в составе:
(фамилия, инициалы, должность)
произвела осмотр работ,
выполненных
(наименование строительно-монтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие
работы:
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектно-сметной
документации
(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)
3. При выполнении работ применены
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие
документы, подтверждающие качество)
4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной
документации
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)
5. Дата: начала работ
окончания работ
Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами,
строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству
(монтажу)
(наименование работ и конструкций)
Комиссия: (подпись)
(подпись)
От Подрядчика:
_________________ /______________/
М.П.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
От Субподрядчика:
________________ /______________/
М.П.
Приложение № 2
к Договору субподряда № __________
от ________________ 200__ г.
Образец:
АКТ
(промежуточной) сдачи-приемки выполненных работ по
__________________________________________________________________________
Тюмень
«___»________200__г.
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Представители:
Подрядчика ________________________________________________________________________
Субподрядчика_______________________________________________________________________
1. Работы выполнялись в период: ________________________________________________________ Ответственный
руководитель ___________________________________________________________ Производитель
работ__________________________________________________________________
2. Работы произведены на основании: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. При устройстве выполнены следующие работы: ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.При производстве работ применены следующие материалы: _______________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Комиссия проверила наличие и содержание следующих документов:________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Решение комиссии:
Предъявленный к сдаче объект:_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________принимается в эксплуатацию _____________________________
Комиссия:
______________________/____________________________________________
Подпись
расшифровка подписи
______________________/____________________________________________
Подпись
расшифровка подписи
от Подрядчика
от Субподрядчика:
___________________________
/______________/
м.п.
___________________________ /_____________/
м.п.
Приложение № 3
к договору субподряда № _________
от « __» ________ г.
Образец:
АКТ УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ (РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ)
город Тюмень
«____»_________ 200__ года
______________________________________ (сокращенное наименование ________ «_____»),
в лице _______________________________________, действующего на основании
_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и
_____________________________________________ (сокращенное наименование __________
«_____»), в лице _______________________________________, действующего на основании
__________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. При сдаче Субподрядчиком работ (результата работ) Подрядчиком были выявлены и
зафиксированы в акте сдачи-приемки работ (результата работ) от «_____» ___________ 200___
года
следующие
недостатки:______________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2. На основании Договора № ________ от «___»______________ года Субподрядчик
устранил вышеуказанные недостатки работ (результата работ) полностью.
3. Настоящий акт устранения выявленных недостатков работ (результата Работ) составлен
в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон, после его подписания Сторонами, настоящей акт является неотъемлемой
частью Договора.
Подписи Сторон
от Подрядчика____________________
от Субподрядчика______________________