2014 г. - Главное управление строительства дорог и аэродромов
advertisement
«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель начальника – руководитель дорожно-строительного комплекса ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» ___________________А.И. Козинский «___» ________ 2014 г. Документация к размещению заказа у единственного поставщика. 1) Способ закупки: Размещение заказа у единственного поставщика. 2) Сведения о Заказчике: Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства». 3) Место нахождения и почтовый адрес Заказчика: Место нахождения и почтовый адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.6, стр.1. 4) Контактная информация: - контактное лицо: по техническим вопросам – Суфиянов Р.Р. контактный телефон/факс: +7 (495) 797-44-41 доб. 323 адрес электронной почты: sufiyanovrr@gusda.ru; - по вопросам проведения процедуры– Коновалов А.Н. контактный телефон/факс: 8 (495) 797-44-41 доб. 129 адрес электронной почты: KonovalovAN@gusda.ru. 5) Предмет договора: поставка запчастей силоса на объект «Степь»: № п/п 1 Наименование ТМЦ Конус стальной окрашенный КР2 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Ед. изм. шт Кол-во 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Уголок стальной окрашенный М3 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Конус стальной окрашенный ПК1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Секция стальная окрашенная СК1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Секция стальная окрашенная СК2 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Секция стальная окрашенная СК3 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Секция стальная окрашенная СК4 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Секция стальная окрашенная СК5 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Секция стальная окрашенная СК6 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Секция стальная окрашенная СК7 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Секция стальная окрашенная СК8 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Секция стальная окрашенная СК9 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Секция стальная окрашенная СК10 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Секция стальная окрашенная СК80 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Секция стальная окрашенная СК81 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Секция стальная окрашенная СК82 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р1-1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р1-2 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р2-1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р2-2 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р3-1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р4-1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р4-2 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р4-3 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р5-1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р5-2 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р6-1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р6-2 для сборно-разборного шт 20 шт 1 шт 10 шт 6 шт 12 шт 6 шт 10 шт 4 шт 10 шт 2 шт 7 шт 3 шт 2 шт 2 шт 4 шт 60 шт 30 шт 40 шт 20 шт 20 шт 10 шт 40 шт 10 шт 10 шт 10 шт 40 шт 20 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р7-1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р7-2 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р8-1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р9-1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р9-2 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р9-3 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р10-1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р10-2 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р10-3 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р11-1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р11-2 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р12-1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р12-2 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р13-1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р13-2 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р14-1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р15-1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Прокладка резиновая пористая Р16-1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Болт (М16х60,58) стальной с шестигранной головкой Болт (М16х70,58) стальной с шестигранной головкой Болт (М16х80,58) стальной с шестигранной головкой Гайка стальная (М16,5) шестигранная Шайба стальная 16.01.016 Гайка стальная (М16-6Н.4.016) шестигранная Связь стальная окрашенная СВ1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Связь стальная окрашенная СВ2 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Связь стальная окрашенная СВ3 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Стойка стальная окрашенная СТ1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Стойка стальная окрашенная СТ2 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу шт 10 шт 10 шт 4 шт 1 шт 10 шт 1 шт 5 шт 240 шт 5 шт 4 шт 92 шт 20 шт 30 шт 20 шт 10 шт 20 шт 12 шт 4 шт шт шт шт шт шт шт 2 646 424 224 3 538 6 588 3 538 5 шт 12 шт 3 шт 4 шт 1 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Шайба стальная плоская Ш1 Болт (М16х50,58) стальной с шестигранной головкой Болт (М20-6Gх95,58) стальной с шестигранной головкой Гайка стальная (М20,5) шестигранная Шайба стальная плоская 20.01 Гайка стальная (М20-6Н.5.016) шестигранная Кронштейн стальной окрашенный КР3 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Кронштейн стальной окрашенный КР4 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Кронштейн стальной окрашенный КР5 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Лестница стальная окрашенная Л1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Заполнение стальное окрашенное М12 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Заполнение стальное окрашенное М13 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Заполнение стальное окрашенное М14 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Заполнение стальное окрашенное М15 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Уголок стальной окрашенный М16 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Уголок стальной окрашенный М17 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Уголок стальной окрашенный М18 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Уголок стальной окрашенный М19 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Уголок стальной окрашенный М21 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Уголок стальной окрашенный М22 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Ограждение стальное окрашенное ОГ1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Ограждение стальное окрашенное ОГ2 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Ограждение стальное окрашенное ОГ3 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Ограждение стальное окрашенное ОГ4 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Ограждение стальное окрашенное ОГ5 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Ограждение стальное окрашенное ОГ6 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Ограждение стальное окрашенное ОГ7 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Ограждение стальное окрашенное ОГ8 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Площадка стальная окрашенная П2 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Стойка стальная окрашенная СТ4 для сборно-разборного силоса шт шт шт шт шт шт шт 24 191 12 12 24 12 8 шт 2 шт 3 шт 1 шт 5 шт 10 шт 4 шт 8 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 6 шт 3 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 V=500т к бетонному заводу Стойка стальная окрашенная СТ5 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Поручень перил стальной окрашенный У1 для сборноразборного силоса V=500т к бетонному заводу Поручень перил стальной окрашенный У2 для сборноразборного силоса V=500т к бетонному заводу Уголок перил стальной окрашенный У3 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Фасонка стальная окрашенная Ф1 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Фасонка стальная окрашенная Ф2 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Фасонка стальная окрашенная Ф3 для сборно-разборного силоса V=500т к бетонному заводу Болт (М10х35,58) стальной с шестигранной головкой Болт (М10х40,58) стальной с шестигранной головкой Болт (М12-6Gх40,58) стальной с шестигранной головкой Болт (М12-6Gх45,58) стальной с шестигранной головкой Болт (М12-6Gх50,58) стальной с шестигранной головкой Болт (М16-6Gх65,58) стальной с шестигранной головкой Гайка стальная (М10,5) шестигранная Гайка стальная (М12,5) шестигранная Шайба стальная плоская 10.01 Шайба стальная плоская 12.01 Гайка стальная (М10-6Н.5.016) шестигранная Гайка стальная (М12-6Н.5.016) шестигранная Шайба стальная 16.01 шт 9 шт 5 шт 3 шт 4 шт 1 шт 2 шт 8 шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт 52 122 35 17 6 53 174 58 348 116 174 58 488 6) Сумма договора составляет: 3 541 948 (три миллиона пятьсот сорок одна тысяча девятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, не включая НДС 18%. 7) Место поставки товара: Забайкальский край, Оловянинский район, ст. Степь. 8) Сроки поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора. 9) Условия оплаты товара оказания услуг: 100% в течение 5 (Пяти) рабочих дней по факту поставки товара и подписания товарной накладной (ТОРГ-12), при предоставлении оригиналов счетов-фактур. ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____ г. Москва «___» ___________ 201_г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя главного инженера – главного механика Куркова Владимира Михайловича, действующего на основании Доверенности № 730 от 01.01.2014 г., с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Курганстальмост» (ЗАО «Курганстальмост»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Парышева Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем: 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется поставить Товар, указанный в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), в срок, предусмотренный настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях настоящего Договора. 1.2. Наименование, ассортимент, качественные или технические характеристики Товара, цена, объем (количество), сроки поставки, место поставки, порядок оплаты определяются Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 2.1. Поставляемый Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, установленным на данный вид Товара, и удостоверяться сертификатами (паспортами) качества. 2.2. Все документы должны быть составлены на русском языке и полностью соответствовать действующим на момент поставки стандартам и требованиям действующего законодательства РФ. 3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Цена Товара указана в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и увеличению не подлежит. 3.2. Если переданный Покупателю счет не соответствует требованиям действующего законодательства РФ либо содержит ошибки, то Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара до предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленного счета. В этом случае срок оплаты начинает исчисляться только с момента предоставления надлежаще оформленного счета. 3.3. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента списания денежных средств с его расчетного счета. 3.4. Положение п. 5 статьи 488 Гражданского кодекса РФ не применяется. С момента поставки Товара и до полной его оплаты Покупателем Товар, не оплаченный Покупателем либо оплаченный не полностью, не считается находящимся в залоге у Поставщика и Покупатель имеет право распоряжаться Товаром по своему усмотрению. 4.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 4.1. Поставщик обязан поставить Товар в срок, согласованный Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 4.2. Датой поставки Товара является: - в случае доставки Товара транспортом Покупателя – дата получения Покупателем Товара на складе Поставщика и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12; - в случае доставки Товара транспортом Поставщика – дата получения Товара на складе Покупателя и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. 4.3. Право собственности на Товар, риск случайной утраты или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. 4.4. Право досрочной поставки допускается только с письменного согласия Покупателя. 4.5. Покупателю поставляется Товар, прошедший таможенную очистку и свободный от уплаты всех необходимых налогов, акцизов, сборов и других законных, обоснованных и подлежащих уплате платежей. 4.6. Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие документы на поставленный Товар: - оригинал счет-фактуры на отгруженный Товар; - оригиналы документов, подтверждающих качество Товара; - оригинал товарной накладной по форме ТОРГ-12; - оригинал товарно-транспортной накладной. 4.7. Поставщик по требованию Покупателя обязан передать Покупателю любой иной документ, относящийся к данной поставке, предусмотренный действующим законодательством РФ. 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 5.1. Приемка по качеству осуществляется согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7. 5.2. Приемка по количеству осуществляется согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965№ П-6. 5.3. Если Поставщик поставляет Товар с просрочкой более чем 7 (семь) календарных дней, то Покупатель вправе отказаться от приемки Товара. 5.4. В случае несоответствия Товара по наименованию, количеству, (или) ассортименту, техническим характеристикам Покупатель вправе требовать соразмерного изменения цены Товара либо отказаться принимать такой Товар. 5.5. Качество Товара (скрытые недостатки) проверяется Покупателем в течение всего гарантийного срока, установленного на данный вид Товара. 5.6. При несоответствии Товара заявленному качеству Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: - соразмерного уменьшения стоимости Товара; - в срок, указанный Покупателем, заменить некачественный Товар качественным, в этом случае расходы по вывозу некачественного Товара возлагаются на Поставщика; - отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовать от Поставщика принять поставленный некачественный Товар обратно и потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объеме. В указанном случае Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения уведомления Покупателя вернуть уплаченные денежные средства за Товар. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. В случае нарушения срока оплаты поставленного Товара, установленного в соответствии с условиями настоящего Договора, Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 6.2. В случае нарушения срока поставки, установленного в соответствии с условиями настоящего договора, Поставщик обязан уплатить по требованию Покупателя пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 6.3. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 7. ФОРС-МАЖОР 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. 8.2. При недостижении согласия споры разрешаются Арбитражным судом г. Москвы. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 9.2. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам осуществляется с письменного согласия Сторон. 9.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 9.4. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Поставщика за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения. Покупатель вправе отказаться от части Товара, уведомив об этом Поставщика. 9.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 9.8. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение № 1 – Спецификация. 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПОКУПАТЕЛЬ: ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» ИНН 3665024208 / КПП 774301001 Юридический адрес: 125212, г. Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6, стр.1 Адрес для почтовой корреспонденции: 125212, г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6, стр.1 Банковские ревизиты: Р/сч 40502810200130000008 в ОАО Банк ВТБ г.Москва К/сч 30101810700000000187, БИК044525187 Заместитель главного инженера – главный механик ___________________________В.М. Курков ПОСТАВЩИК: ЗАО «Курганстальмост» Юридический адрес: 640023, г. Курган, ул. Загородная, 3. Фактический адрес: 640023, г. Курган, ул. Загородная, 3. Телефон: /352-2/ 47-81-17, факс /352-2/ 47-80-15, 47-80-78, 47-80-18 ИНН 450 100 1235 / КПП 450 101 001 р/с 407 028 109 320 20 00 2186 в Курганском ОСБ 8599 г. Курган к/с 301 01 810 1 0000 0000 650 БИК 043 735 650 ОКПО 046 97 311 р/с 407 028 106 0026 1003 365 филиал ГПБ, г. Екатеринбург к/с 301 018 108 0000 0000 945 БИК 046 568 945 Генеральный директор _______________________________________________Парышев Д.Н.
