ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ ЦЕПИ

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГУП «Завод МПБО-2»
____________А.В.Засядь-Волк
« » августа 2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ ЦЕПИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ПРОЕКТ ДОГОВОРА
2
Техническое задание
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет запроса котировок, начальная (максимальная) цена
договора
1. Предметом настоящего запроса котировок является право
заключения договора на изготовление тяговой цепи (далее – Услуга).
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 675 840 ( шестьсот
семьдесят пять тысяч восемьсот сорок ) рублей 00 копеек в т.ч. НДС.
3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности продукции (ОКДП), соответствующий предмету настоящего
запроса котировок: 2917240 –цепи тяговые
Код ОКВЭД 28.15-Производство подшипников, зубчатых передач,
элементов механических передач и приводов.
2. Цели и правовое основание для оказания услуг
1. Целью данной закупки является изготовление тяговой цепи .
2. Основанием для оказания услуг является: Устав СПб ГУП «Завод
МПБО-2», Положение о закупке СПб ГУП «Завод МПБО-2».
3. Источник финансирования договора
1. Источник финансирования: собственные средства предприятия.
4. Форма, сроки и порядок оплаты
1. Оплата, производится Заказчиком в рублях, путем перечисления
денежных средств платежным поручением на расчетный счет
Исполнителя на основании счета, выставленного Исполнителем.
2. Сроки и порядок оплаты осуществляется Заказчиком в
соответствии с условиями договора.
5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара.
1. Местом оказания услуг является:
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Янино-1.
2. Условия и сроки оказания услуг:
Начальный срок оказания услуг - с момента заключения договора.
3
Срок выполнения работ- 20 рабочих дня с даты
договора.
6. Порядок формирования цены договора
подписания
1. Договор заключается с участником, предложившим наименьшую
цену.
2. Цена договора включает все расходы Исполнителя, понесенные в
связи с исполнением договора, в том числе уплачиваемые Исполнителем
налоги, сборы, таможенные и иные платежи.
3 Если в процедуре закупки участвует участник, работающий по
упрощенной системе налогообложения, цены всех
участников
сравниваются без учета НДС.
7. Место предоставления котировочных заявок
1. Котировочные заявки (Приложение № 2) подаются участниками в
запечатанных конвертах и должны быть доставлены участниками по адресу:
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Завод по
механизированной переработке бытовых отходов», 188689, Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Янино-1, тел. 426-85-70, каб. 3.3. с
предъявлением паспорта ответственного лица, подающего котировочную
заявку.
Ответственное лицо: Новикова Е.А.
График приема котировочных заявок:
Понедельник-Четверг: с 9:00 до 17:00ч.
Пятница: с 9:00 до 16: 00ч.
По всем техническим вопросам обращаться:
Главный инженер Валеев Олег Мисхатович, тел.426-85-70
2. Котировочные заявки могут подаваться со дня, следующего за днем
размещения на официальном сайте извещения о запросе котировок.
3.Последний день приема котировочных заявок-предшествующий
рабочий день до даты подведения итогов запроса котировок, указанной
ниже.
4. Подведение итогов запроса котировок произойдет по адресу: СанктПетербургское государственное унитарное предприятие «Завод по
механизированной переработке бытовых отходов», 188689, Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Янино-1, в 10 ч. 00 мин. «19» августа 2015
года.
8. Требования к участникам размещения заказа.
Для участия в процедуре закупки участник должен соответствовать
следующим требованиям:
1) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участнике размещения заказа;
4
2)Требованию о непроведении ликвидации участника закупкиюридического лица и об отсутствии решения арбитражного суда о
признании участника закупки-юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3)Деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
об
административных
правонарушениях РФ на день подачи заявки;
4)Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за 2014 год.
9.Срок подписания договора победителем запроса котировок
Переданный Исполнителю договор должен быть подписан и передан
Заказчику в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения.
Раздел 3. Требования к сроку предоставления гарантии качества услуг
1.
Гарантийный срок в соответствии с ТЗ.
Раздел 4. Перечень приложений к ТЗ, являющихся его неотъемлемой
частью
1.
2.
3.
Приложение № 1 – Форма котировочной заявки;
Приложение № 2 – Техническое задание.
Приложение № 3 – Проект договора.
Приложение №1
К техническому заданию на право заключения договора на
изготовление тяговой цепи.
Форма котировочной заявки
На фирменном бланке предприятия
Исх. № _____ от _____________
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Наименование участника ___________________________________________
исходя из требований к закупаемой продукции (оказываемых услуг,
выполняемых работ) дает согласие на участие в процедуре запроса котировок
на _____________________________________________________________
1. Место нахождения юридического лица (фактическое, юридическое)
Контактный телефон/факс-обязательно
ИНН
КПП
ОГРН
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ОКПО
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг
3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ,
место оказания услуг.
4. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
5. Участник размещения заказа согласен исполнить условия договора.
6.Участник
относится
к
субъектам
среднего
и
малого
6
предпринимательства (да или нет).
7. Цена товара, работ, услуг (с указанием сведений о включенных в нее
расходов, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей).
8. Подписывая настоящую котировочную заявку, участник дает
согласие на обработку персональных данных согласно закону РФ № 152-ФЗ
от 27.07.2006г. «О персональных данных»
Настоящим подтверждаем (ю):
-соответствие участника проведения процедуры закупки требованиям,
устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
являющихся предметом Договора;
-непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
процедуры
закупки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи котировочной заявки;
-отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника осуществления закупок по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
осуществления
процедуры
закупки
считается
соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения котировочной заявки не
принято;
-отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
В случае признания нас победителем в проведении запроса котировок
обязуемся обеспечить подписание договора в 5 (пяти)-дневный срок.
Всего: ______________
в том числе НДС.
(___________________________) руб.,
(прописью)
7
Подписывает руководитель участника – юридического лица
(индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель
участника, действующий на основании доверенности либо устава).
Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется
печатью в случае ее наличия.
Место для печати предприятия.
Согласно ст. 21 п. 6 Положения о закупках СПб ГУП «Завод МПБО-2» к
котировочной заявке прилагаются копии документов, которые должны быть
прошнурованы, заверены печатью и подписью руководителя (с указанием
должности), обязательно с указанием количества листов:
- Свидетельство о присвоении ИНН;
- Свидетельство о присвоении ОГРН;
- Копия Устава (с указанием лица (органа) действующего от имени
организации);
- Копия ЕГРЮЛ полученная не менее чем за 2 месяца до даты подачи
котировочной заявки.
8
Приложение №2
К техническому заданию на право заключения договора на
изготовление тяговой цепи.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На изготовление тяговой цепи.
Количество и наименование
№
Наименование
п/п
1
Тяговая
цепь
М
112-4-160-2-1,2-2-1-1в
соответствии с ТЗ
Длина
(м)
122,88
Цепь тяговая пластинчатая по ГОСТ 588-81 должна иметь следующие
параметры:
 Полотно цепи должно скользить по направляющим при помощи катков
с ребордами. Катки должны быть установлены на оси, которые одним
концом должны быть запрессованы в пластину цепи, а другой конец
должен быть зафиксирован в пластине цепи при помощи шплинта.
Одна из пластин цепи должна иметь отогнутую часть, позволяющую
закрепит на ней один конец несущей пластины конвейера.
 Разрушающая нагрузка должна быть не менее 112 кН.
 Шаг цепи должен составлять 160 мм.
9
Сборочный чертеж тяговой цепи.
Гарантия на цепь-1год
По всем техническим вопросам
Ответственный Никитенко Вячеслав Васильевич т.426-85-70 доб.268
e-mail: [email protected]
10
Приложение № 3
ДОГОВОР № __________
г. Санкт-Петербург
"__" ______________ 2015 г.
____________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны и, СПб ГУП «Завод
МПБО-2»,именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника ФЭСГлавного бухгалтера Леонтьевой Светланы Витальевны, действующей на
основании доверенности №54 от 03 апреля 2015 года, с другой стороны, на
основании Решения Комиссии по закупкам СПб ГУП «Завод МПБО-2»,
протокол от ___________ № _____, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с
Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору)
Заказчика
в
установленный
срок
выполнить
работы
по изготовлению цепи (далее – работы), а Заказчик обязуется оплатить
оказанные Подрядчиком работы на условиях, установленных настоящим
договором.
2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
полного исполнения сторонами обязательств по Договору.
2.2. Работа считается оказанной Подрядчиком и принятой
Заказчиком после подписания Сторонами или их уполномоченными
представителями акта выполненных работ.
2.3. Срок выполнения работ-20 рабочих дней с даты подписания
Договора.
3.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость
выполняемых
работ
по
Договору
составляет
________руб.__коп. (___________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС (18%) _______ руб. __ коп. (______ рублей ___ копеек).
3.2. Стоимость Договора включает в себя все расходы Исполнителя,
связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Технического
задания (Приложение № 1), а также расходы на оплату доставки, налогов,
11
сборов, других обязательных платежей.
3.3. Стоимость настоящего Договора может быть снижена по
соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объема
оказанных работ и иных условий исполнения настоящего Договора.
3.4. Аванс не предусмотрен.
3.5. Расчет по Договору производятся Заказчиком по факту оказания
услуг на основании акта приемки выполненных работ, счёта, счета-фактуры в
течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания акта.
3.6.
Оплата работ производится Заказчиком за счет собственных
средств.
3.7. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ
путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на
расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Обязанность
Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных
средств с лицевого счета Заказчика.
3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований
технического задания, иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до
устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ,
соблюдением сроков их выполнения.
4.1.2. По окончанию выполнения Подрядчиком работ организовать
приемку их результатов или предоставить мотивированный отказ.
4.1.3.Обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в
соответствии с условиями Договора.
4.1.4. В течение 10 рабочих дней со дня получения акта приемки
выполненных работ подписать акт или дать перечень замечаний и доработок,
которые Подрядчик устраняет за свой счет в установленный Заказчиком
срок.
4.1.5. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения работ по
настоящему Договору.
4.2. Подрядчик обязан:
12
4.2.1. Выполнить предусмотренные Договором работы, обеспечив их
надлежащее качество в соответствии с условиями Договора, требованием
технических специалистов Заказчика, а также в соответствии с правилами и
нормами, установленными действующим законодательством при проведении
таких работ.
4.2.2. В течение срока действия Договора по первому требованию
Заказчика беспрепятственно предоставлять сведения о ходе выполнения
работ, а также обеспечивать проверку объема и качества выполненных работ
на месте их выполнения. По итогам проверки составляется акт проверки,
который является основанием для применения штрафных санкций,
предусмотренных Договором.
4.2.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания
Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика,
устранять обнаруженные им недостатки в выполненных работах или
отступления от условий Договора.
4.2.4.
Немедленно письменно предупреждать Заказчика при
обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств (форс-мажор),
которые создают невозможность завершения выполняемых работ в
установленный срок.
4.2.5. Проводить необходимые мероприятия по обеспечению
выполнения правил техники безопасности, охраны труда и соблюдения норм
природоохранного законодательства.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. В любое время знакомится с ходом выполнения работ, не
вмешиваясь во внутреннюю хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.2. Отказаться в одностороннем порядке от работ Подрядчика, при
неоднократном нарушении сроков выполнения работ, а также в случае, если
качество выполняемой работы не соответствует действующим нормативным
актам России, включая ГОСТ, СНиП и иных.
4.3.3. В любое время запрашивать Подрядчика об объемах
выполненных работ, прогнозируемых сроках завершения выполнения.
4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Привлекать к работе третьих лиц по согласованию с Заказчиком,
в случае отсутствия данного согласования, Подрядчик обязан выполнить
работы, являющиеся предметом настоящего договора своими силами
(трудовыми ресурсами).
4.4.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в
соответствии с условиями настоящего Договора.
5.СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. По окончании выполнения работ Подрядчик обязан передать
Заказчику тяговую цепь в соответствии с Техническим заданием
(Приложение №1 настоящего Договора).
13
5.2. При сдаче-приемке работ оформляется Акт приемки выполненных
работ, в соответствии с п. 3.5. настоящего Договора, с участием
уполномоченных лиц от Заказчика и Подрядчика, который должен быть
подписан Сторонами.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ,
Сторонами составляется акт с перечнем замечаний и сроками их устранений.
Подрядчик устраняет перечисленные недостатки своими силами и
средствами, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в срок,
установленный Заказчиком.
5.4. Работы считаются выполненными надлежащим образом с момента
подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ между Заказчиком и
Подрядчиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из
сторон своих обязательств по Договору виновная сторона несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
условиями настоящего Договора.
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, указанных в
настоящем Договоре, Заказчик вправе начислить Подрядчику пени в размере
1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.
Подрядчик
обязан
уплатить
начисленные
пени
в
течение
3-х рабочих дней с даты получения требования от Заказчика
6.3. В случае нарушения установленных сроков устранения
обнаруженных недостатков (дефектов) в выполненной работе, в соответствии
с п. 5.3 настоящего Договора, Заказчик вправе запросить с Подрядчика
штраф в размере 1% от общей стоимости Договора.
6.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от выполнения
обязательств по договору.
6.5. В случае неисполнения обязательств Заказчиком по оплате товара
в установленный п. 3.5. настоящего Договора срок, Заказчик по требованию
Подрядчика обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,1% от цены
Договора за каждый день просрочки.
6.6.Заказчик имеет право на взыскание пени при окончательном
расчете.
7.
ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в
случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств
по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств,
которые возникли после заключения настоящего Договора и
14
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а
также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Стороны обязуются подтвердить наступление форс-мажорных
обстоятельств официальной информацией компетентных органов.
7.3. Обязательство доказывания наступления форс-мажорных
обстоятельств лежит на стороне, не выполнившей свои договорные
обязательства.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. В случае расторжения Договора, возмещение расходов,
понесенных Сторонами в пределах фактически оказанных услуг,
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
гражданского
законодательства и условиями настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор расторгается:
8.3.1. На основании письменного соглашения Сторон;
8.3.2. В одностороннем порядке со стороны Заказчика, в случае:
- неисполнения своих обязательств со стороны Подрядчика;
- если отступления от предоставления Услуги от условий технического
задания не были устранены Подрядчиком в установленные Заказчиком
сроки, либо являются существенными и неустранимыми;
- без объяснения причин с уведомлением другой стороны не менее чем
за 20 дней до расторжения договора. При этом Заказчик оплачивает
фактически понесенные и подтвержденные Подрядчиком затраты на
выполнение работы в рамках договора, до момента извещения другой
стороны о расторжении Договора. Уведомление может быть отправлено
одним из следующих способов: почтой, телетайпом, электронной или иной
связью позволяющей достоверно установить, что документ исходил от
Стороны по Договору. Действие Договора считается прекращенным с
момента получения Подрядчиком уведомления.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме
и подписаны Сторонами. Все приложения настоящего Договора являются его
неотъемлемой частью.
9.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
15
Федерации.
9.4. В случае изменения юридического или фактического адреса,
банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления этих событий.
9.5. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и
обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия
противоположной Стороны.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1. К настоящему Договору прилагаются
неотъемлемой частью:
10.1.1. Техническое задание - Приложение №1.
и
являются
11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН
Заказчик
СПб ГУП «Завод МПБО-2»
ИНН 7806044006, КПП 470 301 001
188689, Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Янино-1
Р/с 406 028 107 554 101 008 79
Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России»
к/с 301 018 105 000 000 006 53
БИК 044 030 653
ОГРН 1037816014015
Тел: (812) 611-18-20, Факс (812) 611-18-21
e-mail: [email protected]
Начальник ФЭС-Гл. бухгалтер
С.В.Леонтьева
Подрядчик
его
16
Приложение №1 к договору№
от
августа 2015г.
Техническое задание
на изготовление тяговой цепи.
Количество и наименование
№
Наименование
п/п
1
Тяговая
цепь
М
112-4-160-2-1,2-2-1-1в
соответствии с ТЗ
Длина
(м)
122,88
Цепь тяговая пластинчатая по ГОСТ 588-81 должна иметь следующие
параметры:
 Полотно цепи должно скользить по направляющим при помощи катков
с ребордами. Катки должны быть установлены на оси, которые одним
концом должны быть запрессованы в пластину цепи, а другой конец
должен быть зафиксирован в пластине цепи при помощи шплинта.
Одна из пластин цепи должна иметь отогнутую часть, позволяющую
закрепит на ней один конец несущей пластины конвейера.
 Разрушающая нагрузка должна быть не менее 112 кН.
 Шаг цепи должен составлять 160 мм.
17
Сборочный чертеж тяговой цепи.
Гарантия на цепь-1год
По всем техническим вопросам
Ответственный Никитенко Вячеслав Васильевич т.426-85-70 доб.268
e-mail: [email protected]
Заказчик
Начальник ФЭС-Гл. бухгалтер
С.В.Леонтьева
Подрядчик