14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Договор подряда №
г. Санкт-Петербург
« »
2014
Закрытое акционерное общество «Газпромнефть-Северо-Запад», именуемое в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», в лице заместителя Генерального директора по развитию бизнеса
__
_______________________________, действующего на основании ___________________ от
«___»______20__ г. с одной стороны, и ____________________________ ____________________ от
___________), в лице ______________________, действующего на основании _______________,
именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется выполнить работы
по демонтажу существующих ворот, закупке, поставке и установке 2 (двух) комплектов распашных
ворот и обогреваемых пандусов на автоматическую, бесконтактную мойку на объекте Заказчика
АЗС № 101, расположенной по адресу г. Москва ул. Поляны вл.2 (далее- Объект).
Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к
Договору) утвержденным Заказчиком.
1.2. Заказчик обязуется принять результат работы в установленном договором порядке и
оплатить обусловленную договорную цену.
2. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА
2.1. Общая договорная цена, подлежащая оплате Подрядчику, составляет ________________
(_____), в том числе НДС (18%) в сумме ________________ (_____).
2.2. Цена Договора соответствует локально-сметному расчету, согласованному Сторонами
(Приложение №5 к Договору) и включает в себя стоимость Оборудования и Работ.
2.3. Договорная цена является фиксированной, твердой и изменению не подлежит.
2.4. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.
3.1. Сроки поставки Оборудования и выполнения Работ согласованы Сторонами и указаны в
Календарном графике (Приложение №2 к Договору).
3.2. Никакие задержки и нарушения сроков в выполнении работ не могут служить основанием
для требования Подрядчиком о продлении срока выполнения работ, кроме тех случаев, когда такое
нарушение сроков непосредственно связано с виновными действиями (бездействием) Заказчика.
3.3. После окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику акты о приемке выполненных
работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 по работам,
выполненным за отчетный период. Заказчик обязан проверить работы, указанные в акте по форме
КС-2, справке по форме КС-3 и в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения подписать
вышеуказанные документы, либо заявить мотивированный отказ от их подписания. Заказчик вправе
отказаться подписывать указанные в настоящем пункте Договора акты по форме КС-2 и справки по
форме КС-3 в случае выявления недостатков в работах Подрядчика.
Подписываемые в соответствии с настоящим пунктом Договора акты по форме КС-2 и справки
по форме КС-3 являются документами, фиксирующими объёмы работ, выполненные Подрядчиком в
отчётном периоде, и их стоимость. Сдача-приёмка результата выполненных работ по Договору
осуществляется Сторонами в порядке, установленном п.3.3.-3.5. настоящего Договора.
1
3.4. По завершении всех работ по Договору, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о
готовности результата работ к сдаче. Также Подрядчик направляет Заказчику составленный
Подрядчиком и подписанный со стороны Подрядчика акт приёма-передачи результата работ по
Договору.
При сдаче-приёмке результата работ Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с
результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации и иного использования результата работ
(ст.726 ГК РФ),Подрядчик среди прочих документов обязательно передаёт Заказчику паспорта,
сертификаты на применяемое оборудование (материалы), акты освидетельствования скрытых работ,
если он производились.
3.5. Заказчик обязан осуществить приёмку результата работ и подписать акт приема-передачи
результата выполненных работ по Договору или заявить мотивированный отказ от его подписания в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности
результата работ к сдаче. Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненных работ, в
случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком требований настоящего Договора.
При отказе Заказчика от подписания акта приёма-передачи результата работ Заказчик
направляет Подрядчику письмо о выявленных при приемке результата работ недостатках и/или
недостающих документах и Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков
их устранения. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки и представить недостающие
документы в срок, установленный Заказчиком, но в любом случае в срок не более 7 (семи) рабочих
дней с даты получения Подрядчиком от Заказчика письма с мотивированным отказом от приёмки
результата работ. После устранения Подрядчиком выявленных недостатков, дефектов и
неисправностей Сторонами подписывается акт сдачи-приемки работ по устранению дефектов и
неисправностей.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
4.1. Подрядчик выполняет все работы без аванса.
4.2 Заказчик перечисляет Подрядчику денежные средства, указанные в п.2.1. Договора, в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи результата
работ.
4.3. Платежи по Договору осуществляются банковским переводом. Обязательства Заказчика по
оплате денежных средств в рамках настоящего Договора считаются исполненными с даты списания
соответствующих сумм денежных средств со счета Заказчика в пользу Подрядчика.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
5.1. Подрядчик подтверждает и гарантирует, что:
5.1.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Договору в
соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами и техническими
регламентами.
5.1.2. Подрядчик тщательно изучил Техническое задание (Приложение №1 к Договору) и
полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя
все расходы, риски и трудности выполнения работ.
5.1.3. Подрядчик получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять
на сроки, стоимость и качество работ.
5.1.4. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по
Договору.
5.2. В рамках выполнения работ по Договору Подрядчик принимает на себя обязательство:
5.2.1. Выполнить все работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с условиями
Договора, Технического задания (Приложение 1 к Договору), с требованиями технических
регламентов, СНиП, СН, СП, ГОСТ, в том числе тех, которые носят рекомендательный характер.
Любые отклонения от Технического задания (Приложение 1к Договору), в том числе, не влияющие
на технологию и качество работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.
2
5.2.2. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых
профессиональных допусков, разрешений на право производства работ, требуемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе
разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.
5.2.3. Подрядчик гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от
лица Подрядчика, выполняет их в соответствии действующим законодательством РФ.
Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ
привлеченными им субподрядчиками.
5.2.4. Устранять все недостатки в результате работы, выявленные при приемке, а также в
гарантийный период, в сроки, установленные сторонами по Договору.
5.2.5. Предоставляет Заказчику возможность в любое время проверять ход выполнения работ,
качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, техническую характеристику
любого элемента работ
5.2.6. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика производить уступку прав и обязанностей по
настоящему Договору третьим лицам.
5.2.7. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в
том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика в период действия настоящего
Договора, последний обязуется предоставить Заказчику информацию об изменениях в течение 2
(двух) рабочих дней с момента наступления этих изменений по адресу электронной почты
[email protected] в течение трех календарных дней после таких изменений с
подтверждением соответствующими документами.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
6.1. Согласовывать материалы и оборудование поставки Подрядчика.
6.2. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном
Статьей 4 Договора.
6.3. Осуществлять контроль над сроками и качеством выполнения работ.
6.4. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу,
назначить полномочного сотрудника/работника представителя Заказчика, осуществляющего
контроль за выполнением Работ на объекте, а также уведомить Подрядчика о назначенном
представителе.
6.5. Осуществить
приемку выполненных работ в порядке, установленном настоящим
Договором.
7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
7.1. Работы по настоящему Договору осуществляются с использованием материалов и
оборудования Подрядчика, поставляемых в счет Договорной цены . Подрядчик согласовывает с
Заказчиком производителей и стоимость материалов и оборудования, предполагаемых к
использованию при выполнении работ по настоящему Договору путем подписания локальногосметного расчета (Приложение №5 к Договору). .
7.2. При складировании и хранении материалов и оборудования, Подрядчик обеспечивает
принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. Подрядчик несет
ответственность за сохранность материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ. В
случае утраты, порчи и/или повреждения материалов и оборудования, допоставка (замена)
необходимого их количества осуществляется за счет Подрядчика.
7.3. Все предоставляемые материалы и оборудование должны соответствовать условиям
Договора, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Оригиналы этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены
Заказчику вместе с документами, указанными в п. 3.4. Договора.
3
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
8.1. Качество выполненных Подрядчиком работ, а также материалов и оборудования поставки
Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих действующих на территории РФ
и указанных в настоящем Договоре нормативных документов.
8.2. Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору,
составляет 1 год от даты подписания Сторонами Акта приема-передачи результата работ.
8.3. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного
срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной
эксплуатации результата работ.
8.4. В период действия гарантийного срока Подрядчик за свой счет обязуется в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика о выявленных
недостатках как выполненных работ, так и поставленного и смонтированного оборудования
осуществить устранение выявленных недостатков, ремонт любой неисправной части Оборудования,
при условии соблюдения Заказчиком правил его эксплуатации.
9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств оплачивает Подрядчику:
- за задержку расчета за выполненные работы согласно п.4.2. Договора Заказчик выплачивает
Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
до фактического исполнения обязательства по оплате, но не более 10% от цены работ по Договору.
9.2. Подрядчик за нарушение договорных обязательств оплачивает Заказчику:
- за задержку сроков выполнения работ согласно п. 3.1. Договора, а также за нарушение сроков
устранения недостатков в работе (п. 3.5., 5.2.6. 8.4. Договора), Подрядчик выплачивает Заказчику
неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до
фактического исполнения обязательства.
9.3. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность
перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Договоре,
Техническом задании (Приложение 1к Договору) и нормативной документации, указанной в
настоящем Договоре.
9.3.1. В случае нарушения подрядчиком сроков. Указанных в п. 9.2. настоящего Договора более
чем на 14 (четырнадцать ) календарных дней, Заказчик вправе выполнить соответствующие работы
своими силами, либо привлечь стороннюю организацию, возложив все расходы непосредственно на
Подрядчика. Подрядчик обязуется возместить указанные в настоящем пункте расходы Заказчика в
течение 5 9пяти) рабочих дней с даты получения от него соответветствующего счета.
9.4. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая
другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая
свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить
причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
9.5. Оплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форсмажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение,
землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При
возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты по
обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.
10.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в
письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных
4
обстоятельств, но, не позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней после наступления таких
обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено компетентным
органом государственной власти.
10.3. Срок действия Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и
устранения его последствий.
10.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев,
Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения
обязательств по Договору либо о расторжении Договора.
11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в
связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При
этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати)
календарных дней, следующих за датой их поступления.
11.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением
претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив
об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:
12.1.1. Когда Подрядчик допустил нарушение срока выполнения работ, установленного
Договором, более чем на 14 (четырнадцать ) календарных дней.
12.1.2. Когда Подрядчик:
 допускает задержку начала выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных дней по
причинам, не зависящим от Заказчика;
 допускает два и более случая недостатков в работе, которые делают ее результат не
пригодным для предусмотренного Договором использования либо ухудшают результат работ;
12.1.3. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.
12.2.
Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
12.3. В случае нарушения Подрядчиком требований, указанных в п. 5.2.9. настоящего
Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты
прекращения Договора.
13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1.
Все изменения и Дополнения к Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
13.2.
Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые
обязательства, которые вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в
форме Дополнения или изменения к Договору.
13.3. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
13.4. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению
Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению
таких препятствий.
13.5. При необходимости выполнения дополнительного объема работ, не предусмотренного
настоящим Договором, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору.
5
14. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
14.2. Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по
Договору.
14.3. Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой стороны.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1: Техническое задание;
Приложение № 2: Календарный план выполнения работ ;
Приложение № 3: Акт о недоделках и замечаниях (форма);
Приложение № 4:Локальный сметный расчет
Приложение №5 Обязательство соблюдению применимого законодательства
в сфере противодействия мошенничеству и коррупции
Приложение №6 Соглашение в области
промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты
16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
"ЗАКАЗЧИК"
Наименование организации: ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»
Юридический адрес: 191024, г. С-Петербург, ул. Херсонская, д.12/14, Лит. А
Фактический адрес: 191024, г. С-Петербург, ул. Херсонская, д.12/14, Лит. А
ИНН 7827004526, КПП 783450001,
р/с: 40702810900000002851,
банк Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Санкт-Петербурге
БИК 044030827
к/с: 30101810200000000827
"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
Наименование организации: ______________________________
Юридический адрес: ______________________________
Фактический адрес: ______________________________
ИНН ___________, КПП ___________,
р/с: ______________________,
банк ______________________ БИК ___________
к/с: ______________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
6
От ЗАКАЗЧИКА:
От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
__________________________
___________________________
Наименование организации __________________________(И.О. Фамилия)
7