Приложение к Извещению №2. Договор

Приложение №2 к Документации №119/МКК-14
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
на выполнение работ по уборке и очистке кровель, желобов и водосточных труб, в зимний
период от снега, наледи и сосулек; в весенний период от листвы и мусора, находящихся на
территории филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»,
расположенного по адресу: 143430 Россия, Московская область, Красногорский район, пос.
Нахабино –1
г. Москва
«____» ________________ 2014 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственнокоммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве
иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России), в дальнейшем именуемое
- «Заказчик», в лице директора филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"
Европина Артемия Аркадьевича, действующего на основании № 7346-001/дк от 14.10.2014г., и
_______________
,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
__________________________________,
действующего(ей)
на
основании
_________________________, c другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в
отдельности «Сторона», по результатам ________________________________, проведенного в
соответствии с Положением о закупках ГлавУпДК при МИД России (Протокол Рабочей
(котировочной) комиссии № __________________________ от «________»_____________________
2014 г), заключили настоящий Договор (именуемый далее – «Договор») о нижеследующем:
Статья 1.
Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по уборке и очистке
кровель, желобов и водосточных труб: в зимний период от снега, наледи и сосулек; в весенний
период от листвы и мусора (далее – "Работы") в объёме 32079,9 на объектах филиала ГлавУпДК
при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб" (далее –"Объект"), по адресу: МО, Красногорский рн, п. Нахабино-1. ОКДП - 7493090
1.2. Работы по настоящему Договору производятся в соответствии с Заявкой (Приложение
№ 2 к настоящему Договору) Заказчика и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему
Договору):
- в зимний период: с декабря 2014г. по 28 февраля 2015г.
- в весенний период: с 1 марта 2015г. по 30 апреля 2015г.
Работы выполняются по письменной Заявке Заказчика (Заявка в отсканированном виде
отправляется на электронную почту Подрядчика, оригинал выдается на руки представителю
Подрядчика или отправляется курьерской службой на указанный адрес в ст. 11 настоящего
Договора).
В заявке будет указан срок выполнения работ (срочные работы либо работы в обычном
режиме). Срочные работы выполняются в течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения
Заявки, обычные - не более 8 (Восьми) календарных дней с даты получения Заявки.
В Заявке на срочные работы не может быть указано более 50% от всех кровель, указанных в
Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются положениями Главы
37 Гражданского кодекса РФ.
Статья 2.
Приемка выполненных работ. Стоимость Работ и порядок финансирования.
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании Соглашения о
договорной цене (Приложении № 3 к настоящему Договору).
2.2. После фактического выполнения работ составляется Акт сдачи-приемки выполненных
работ в 2 (двух) экземплярах по каждому объекту с указанием фактического объема выполненных
работ и направляется для подписания Заказчику. Заказчик обязан подписать полученный Акт
сдачи-приемки выполненных работ в течение 3 (трех) дней, либо предоставить мотивированный
отказ от подписания вышеуказанного Акта. По истечении вышеуказанного срока и при отсутствии
мотивированного отказа Заказчика, работы считаются выполненными в полном объеме,
принятыми Заказчиком и подлежащих оплате.
2.3. На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ по каждому объекту,
составляется общий Акт выполненных работ за каждый месяц, с указанием полного объема работ
и стоимости фактически выполненных работ, подлежащей оплате.
2.4. Расчет производится ежемесячно на основании подписанных сторонами Актов
выполненных работ за месяц, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления
Подрядчиком счета и счет-фактуры.
2.5. Если в ходе выполнения работ по настоящему Договору будет выявлена необходимость
проведения дополнительных работ по независящим от Подрядчика обстоятельствам, Сторонами
составляется соответствующий Акт. При этом, изменение стоимости Работ по настоящему
Договору (не более 10% от стоимости работ по настоящему Договору, указанной в пункте 2.1
настоящей статьи) и сроки выполнения дополнительных работ согласовываются Сторонами до
начала их проведения и оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.6. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ Подрядчик обязан
устранить их за счет собственных средств и собственными силами в установленный Заказчиком
срок. Если недостатки по вине Подрядчика не были устранены или не устранены в установленный
срок, Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ и
устраняет недостатки своими силами или привлечением сторонней организации, с последующим
возмещением затрат за счёт Подрядчика.
Статья 3.
Права и обязанности Сторон.
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнять Работы в объеме и сроки, указанные в Заявках, и сдать их Заказчику в порядке,
предусмотренным настоящим Договором.
3.1.2. В случае выявления обстоятельств, прямо или косвенно препятствующих выполнению
Подрядчиком работ, или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным,
незамедлительно сообщить об этом Заказчику.
3.1.3. Назначить уполномоченного представителя Подрядчика.
3.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной
безопасности, соблюдение СНиП и СанПиН во время проведения работ на объектах.
3.1.5. Предоставить Заказчику список работников Подрядчика для выполнения работ до начала
производства работ.
3.1.6. Подрядчик несет полную ответственность за соответствие квалификации привлекаемых им
специалистов и рабочей силы квалификационным требованиям, предъявляемым к работникам по
используемым специальностям, а также за наличие у них надлежащим образом оформленных
разрешений на работу и пребывание в РФ.
3.1.7. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм
по любым претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с
увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения
работ Подрядчиком по настоящему Договору как в отношении персонала Подрядчика, так и иных
лиц.
3.1.8. За ущерб, причиненный в процессе выполнения работ по настоящему Договору, отвечает
Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые
отвечает Заказчик, либо такой ущерб был причинен в результате наступления обстоятельств
непреодолимой силы.
3.1.9. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет
действующие правила и нормы по безопасному ведению работ, в том числе при производстве
работ на высоте, обеспечивает безопасные условия труда и соблюдение правил техники
безопасности персоналом.
3.1.10. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о любом происшествии на
объекте, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье персонала и
принимаемых мерах по устранению последствий происшествия.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.Предоставить доступ Подрядчику (рабочим, ответственным лицам Подрядчика) к месту
проведения работ на Объекте.
3.2.2. Назначить уполномоченного представителя Заказчика и уведомить об этом Подрядчика.
3.2.3. Обеспечить готовность объектов для проведения работ: своевременный, беспрепятственный
доступ на кровли, оповещение жильцов о проведении работ, функционирование инженерных
сетей, необходимых Подрядчику для выполнения работ.
3.2.4. Предоставить Подрядчику возможность пользования на весь срок действия настоящего
Договора помещением на Объекте для складирования оборудования, инвентаря, материалов,
переодевания и хранения рабочей одежды сотрудников Подрядчика. Подрядчик обязуется
использовать такое помещение только для цели исполнения настоящего Договора.
3.2.5. Производить оплату стоимости работ Подрядчика в сроки и в порядке, установленные в
Статье 2 настоящего Договора.
3.2.6. Освободить от автотранспорта и оградить прилегающую территорию Объекта, сигнальными
лентами и др. материалами Заказчика для обеспечения безопасности проведения Подрядчиком
Работ по настоящему договору, а также исключения причинения вреда третьим лицом, в ходе
выполнения работ по настоящему Договору.
3.3. Подрядчик имеет право:
3.3.1. На оплату фактически выполненных работ, в соответствии с порядками и сроками,
установленными данным договором.
3.3.2. В случае, если погодные условия (ураганные ветра, дневная температура воздуха ниже -25
градусов) препятствуют выполнению работ, по согласованию с Заказчиком перенести срок
начала или хода выполнения работ.
3.4.Заказчик имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, а также за
соблюдением сроков их выполнения.
3.4.2. Заказчик не несет ответственности в отношении выплаты установленной законом
компенсации, за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или
иного лица, принятого для выполнения работ Подрядчиком, без исключений.
3.4.3. Заказчик, на основании письменного мотивированного уведомления, может потребовать от
Подрядчика удаления любого нанятого для работы на строительной площадке лица, которое, по
мнению Заказчика:
- однократно нарушает дисциплину и требования техники безопасности;
- проявляет некомпетентность или небрежность при исполнении своих должностных обязательств;
- неоднократно осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью других лиц или
причиняющие вред окружающей среде;
- не соблюдает любые положения настоящего Договора.
Статья 4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2.Штрафные санкции, налагаемые административными органами на Заказчика из-за
невыполнения/ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств, возмещаются
Подрядчиком в полном объеме.
4.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ в соответствии с
условиями настоящего Договора.
4.4. В случае если оплата за выполненные Работы по Договору не будет произведена по вине
Заказчика в сроки, установленные Договором, Подрядчик вправе потребовать выплаты пени в
размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки до даты
фактической оплаты, но не более 10% от суммы просроченного платежа. Требование об оплате
пени оформляется Подрядчиком в письменной форме.
4.5. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик
выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы платежа, подлежащего выплате в
соответствующий период, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы платежа,
подлежащей выплате в соответствующий период. Пени начисляется со дня, следующего за днем,
установленным настоящим Договором для окончания срока выполнения работ.
Статья 5.
Разрешение споров.
5.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, не
урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г.
Москвы.
Статья 6.
Особые условия.
6.1. В связи с особенностями проведения Работ на действующих объектах фонда Заказчика:
Подрядчик обязуется:
- обеспечить высокую культуру производства Работ (Работы проводить в опрятной
спецодежде;
- привлекать к выполнению Работ специалистов и квалифицированную рабочую силу,
квалификация и опыт которых позволяют осуществлять надлежащее качество и своевременность
выполнения работ по настоящему Договору.
- нести полную ответственность за соответствие квалификации привлекаемых им
специалистов и рабочей силы квалификационным требованиям, предъявляемым к работникам по
используемым специальностям, а также за наличие у них надлежащим образом оформленных
разрешений на работу и пребывание в РФ.
- допускать рабочих подрядной организации на территорию МЗК МКК при наличии
документов, удостоверяющих личность (паспорт);
- соблюдать разрешенную продолжительность рабочего дня;
- выполнять требования сотрудников охраны по соблюдению установленного порядка и
пропускного режима;
-до начала выполнения Работ по настоящему Договору предоставить Заказчику приказы на
ответственных лиц за технику безопасности и противопожарную безопасность на Объекте для
согласования со структурными подразделениями Заказчика, а также списки рабочих с
паспортными данными и отметкой о регистрации по представленной Заказчиком форме;
- выполнять противопожарные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности и
охране окружающей среды в течение всего периода нахождения на Объекте и производства Работ;
- обеспечить противопожарную безопасность производства Работ на Объекте;
- заблаговременно, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня, письменно оповещать Заказчика о
необходимости проведения Работ в субботние и воскресные дни;
-
приостанавливать
проведение
Работ
на
Объекте
или
сокращать
их
дневную
продолжительность по требованию ответственных представителей Заказчика на период
проведения мероприятий, с оформлением причины, сроков и времени приостановки;
- в случае нанесения ущерба имуществу Заказчика по вине Подрядчика при проведении Работ
(затопление помещений, повреждение имущества и т.д.) устранить или возместить нанесенный
ущерб.
Статья 7.
Конфиденциальность информации.
7.1. Конфиденциальной информацией признается вся информация, хранящаяся у Заказчика,
которая имеет действительную или потенциальную коммерческую и иную ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам, не имеющая свободного доступа на законном основании.
Конфиденциальная информация включает в себя, (но не ограничивается):
- алгоритм и технические средства охраны объектов, слаботочные системы Заказчика;
- способы и условия поддержания жизнедеятельности на объектах Заказчика.
Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки за передачу,
предоставление и разглашение в любой возможной форме информации, признанной
конфиденциальной в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.2. Без предварительного письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе
распространять в любых формах в рекламных и иных целях (в том числе, размещать на сайтах в
сети Интернет, публиковать в средствах массовой информации, периодических печатных
изданиях, рекламно-информационных материалах, развешивать объявления, плакаты, рассылать
проспекты и т.п., распространять на радио, телевидении, в иных формах периодического
распространения массовой информации) любую информацию, касающуюся Заказчика, в том
числе, о финансовом положении, общем характере или отдельных видах деятельности и т.д.)
7.3. В случае нарушения указанного условия договора Подрядчик возмещает
Заказчику причиненные убытки, а также уплачивает неустойку в размере 300 000 рублей за
каждый документально подтвержденный факт нарушения.
Статья 8.
Форс – мажор.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, предусмотренных в статье 401 Гражданского кодекса РФ, в случае если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на условия исполнения настоящего Договора.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана известить в
письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств
не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления.
8.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящей Статьи, будут длиться более 3
(Трех) месяцев, Сторона, в отношении которой не выполняются обязательства, имеет право
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке после письменного
уведомления об этом другой Стороны.
Статья 9.
Расторжение Договора
9.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком любого из
своих обязательств по Договору, в том числе при нарушении сроков выполнения Работ, а также в
случае существенного изменения обстоятельств, из которых Заказчик исходил при заключении
Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем
направления в адрес Подрядчика соответствующего письменного уведомления.
9.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работы расторгнуть Договор
в одностороннем внесудебном порядке, уплатив Подрядчику часть от указанной в статье 2
Договора стоимости Работ пропорционально части Работы, фактически выполненной до
получения Подрядчиком письменного уведомления о расторжении Договора.
9.3. В случаях, предусмотренных в пунктах 9.1 и 9.2 Договор считается расторгнутым в
одностороннем внесудебном порядке с даты, указанной в письменном уведомлении о расторжении
Договора.
9.4. В случае расторжения настоящего Договора, при условии, что Подрядчик приступил к
выполнению Работ, Заказчик обязуется в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента подписания
сторонами соглашения о расторжении Договора оплатить все фактически выполненные Работы.
Статья 10.
Дополнительные условия.
10.1. Настоящий Договор подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, вступает в действие с момента его подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств по нему.
10.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком любого из
своих обязательств по настоящему Договору,
либо в случае существенного изменения
обстоятельств, из которых Заказчик исходил при заключении настоящего Договора, либо в случае
возникновения ситуации, при которой возникает опасность срыва сроков производства Работ,
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем
направления в адрес Подрядчика соответствующего письменного уведомления.
10.3. В случае изменения у любой из Сторон реквизитов, указанных в Статье 11 Договора,
соответствующая Сторона обязана известить об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с даты их изменения.
10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора, на дату его заключения являются:
Приложение № 1 -Техническое задание.
Приложение № 2 - Форма Заявки
Приложение № 3 - Протокол согласования цены
Статья 11.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию
дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел
Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России)
Юридический и почтовый адрес: 119034 г. Москва, Пречистенка, д.20,
Филиал ГлавУпДК при МИД России Московский Загородный Клуб
«Москоу кантри Клаб»
Расчетный счет: ____________________________________________
кор.счет ____________________ БИК __________ ИНН __________,
КПП ________, ОКВЭД __________
ОГРН ___________
Подрядчик: ______________________________________
Юридический адрес: _________________________________________;
Почтовый адрес: ____________________________________________
тел./факс: ____________
Р/с ____________________ в ___ КБ ________ г. ____________
К/с ____________________, КПП ___________
ИНН __________, БИК ___________, ОКВЭД ____, ОКПО ____________.
ОГРН _____________
Подрядчик:______________________
_________________________________
_________________________________
Заказчик: Директор филиала ГлавУпДК
при МИД России
МЗК "Москоу Кантри Клаб".
___________________/_____________/
_______________________/Европин А.А./