ДОГОВОР ПОСТАВКИ № - Главный радиочастотный центр

Приложение № 2
к документации о закупке
к извещению о закупке
от 18 апреля 2012 года № 15
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ № ______
г. Нижний Новгород
«___»________ 2012года
Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр
Приволжского федерального округа» (ФГУП "РЧЦ ПФО"), именуемое в дальнейшем
"Покупатель", в лице __________________, действующего на основании ________, с
одной стороны, и_______________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
_________________, действующего на основании _________________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется передать в сроки, установленные настоящим договором, а
Покупатель принять и оплатить радио контрольное оборудование и аксессуары к данному
оборудованию (далее – оборудование) согласно Спецификации (Приложение к настоящему
Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ЦЕНА
2.1.
Стоимость Оборудования определяется в Спецификации.
Общая сумма договора составляет: __________ (___________________) рублей ___
копеек, в т.ч. НДС 18% ______________ (_______________) рублей _____ копейки.
Стоимость доставки Оборудования по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ошарская, д.69 и
стоимость поверки включены в цену договора.
3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Оборудование, заказанное согласно настоящему Договору, должно быть
поставлено в срок ____ (______) _____ c даты подписания договора, при условии соблюдения
Покупателем порядка оплаты, установленного настоящим Договором. Поставщиком может
быть осуществлена досрочная поставка оборудования.
3.2. Отгрузку Оборудования должны сопровождать документы, оформленные в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: счет-фактура,
товарная накладная и свидетельство о поверке, действующее в течение 10 (десяти) месяцев с
даты подписания договора, методики поверки, инструкции по эксплуатации Оборудования на
русском языке. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру после получения
авансового платежа.
3.3. Факт получения Оборудования оформляется товарной накладной, которая
подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя в момент
передачи Оборудования Покупателю.
3.4. Оплата стоимости оборудования по настоящему договору производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 50% в течение 10
банковских дней со дня подписания договора, окончательный расчет производится в течение 5
банковских дней со дня подписания Заказчиком Товарной накладной на основании
выставленных Исполнителем счетов.
3.5. Оплата по настоящему Договору производится после выделения Покупателю
бюджетных субсидий на эти цели. В случае неполного выделения (не выделения) субсидий
Покупателю оплата может быть приостановлена, уменьшена или могут быть изменены
сроки оплаты. Покупатель уведомляет Поставщика об изменении условий оплаты в
течении 5 (пяти ) банковских дней с даты получения соответствующей информации.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
4.2. В случае нарушения сроков поставки Покупатель имеет право начислять
Поставщику пеню в размере 0,1% от общей суммы поставки за каждую неделю задержки
поставки со дня направления Покупателем претензии Поставщику, но всего не более 10% от
этой суммы. При этом право на получение такой пени возникает у Покупателя после того,
как он выставит Поставщику претензию с обоснованным расчетом пени, а Поставщик
признает их, либо после того, как суд вынесет решение присудить пени должнику в случае,
если претензия не выставлялась и должником не признавалась.
4.3. При проведении окончательных расчетов с Поставщиком по настоящему Договору
Покупатель вправе в одностороннем порядке удержать из причитающейся к выплате Поставщику
денежной суммы начисленную им сумму неустойки за нарушение Поставщиком срока
исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.4. Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке и
потребовать от Поставщика возврата перечисленных средств и возмещения причиненных ему
убытков в случаях:
- нарушения срока исполнения обязательств по настоящему Договору более чем на 30
(тридцать) календарных дней;
- выявления недостатков в работе оборудования и/или допущенных Поставщиком
отступлений от требований настоящего Договора и приложений к настоящему Договору в
течение гарантийного срока, которые не были устранены в согласованные Сторонами сроки или
являются неустранимыми, либо повторно проявляются после их устранения Поставщиком, из-за
чего использование оборудования по назначению становится невозможным.
Денежные средства должны быть перечислены Поставщиком на расчетный счет
Покупателя в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Поставщиком
соответствующего уведомления Покупателя.
4.5. В случае просрочки в оплате оборудования Поставщик имеет право начислять
Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченного в срок оборудования за каждую
неделю задержки оплаты со дня направления Поставщиком претензии заказчику, но всего не
более 10% от этой суммы. При этом право на получение такой пени возникает у Поставщика
после того, как он выставит Покупателю претензию с обоснованным расчетом пени, а
Покупатель признает их, либо после того как суд вынесет решение присудить пени
должнику в случае, если претензия не выставлялась и должником не признавалась. Данное
положение не будет распространяться на первый авансовый платеж.
4.6. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения установленных настоящим
Договором и Спецификациями обязательств.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Качество оборудования должно полностью соответствовать техническим условиям
завода-изготовителя. Гарантийный период на поставляемое в рамках настоящего Договора
оборудование
составляет
___________(_________________)
________.
Поставщик
осуществляет гарантийное обслуживание и ремонт Оборудования в авторизированном центре в
срок не более 1 (одного) месяца с момента обращения Покупателя.
5.2. В течение гарантийного периода Поставщик безвозмездно предоставляет
Покупателю обновление встроенного программного обеспечения Оборудования.
6. УПАКОВКА
6.1. Со стороны Поставщика должны быть приняты все меры по обеспечению
сохранности Оборудования во время упаковки, хранения, транспортировки.
6.2 Поставляемое оборудование должно находиться в транспортной упаковке,
обеспечивающей целостность приборов. Упаковка должна быть приспособлена как к
крановым перегрузкам, так и к перегрузкам любым другим способом.
2
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора,
должны быть разрешены путем переговоров. При не достижении согласия споры решаются в
соответствии с действующим в РФ законодательством, в арбитражном суде по месту
нахождения Истца.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны не несут ответственность за какую-либо задержку, полное или
частичное неисполнение любого из своих обязательств по этому Договору, если
неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как война, вооруженный
конфликт, гражданские беспорядки, стихийные бедствия, пожар, взрыв, введение правил
или действия правительства или правительственных органов или иных обстоятельств,
находящихся вне контроля сторон.
8.2. В случае если любые из указанных обстоятельств будут сохраняться в течение 3-х
или более месяцев, любая сторона имеет право аннулировать настоящий Договор при
предварительном уведомлении другой стороны. При прекращении договора по
основаниям, указанным в настоящем пункте, стороны обязаны осуществить взаиморасчеты
по своим обязательствам на день прекращения Договора.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все поправки и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при
наличии подписей обеих сторон. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и
обязательства третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
9.2. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон,
третий экземпляр для Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Нижегородской области.
9.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения всех обязательств по настоящему Договору.
10. РЕКВИЗИТЫ
Покупатель: ФГУП РЧЦ ПФО»
Поставщик:
Адрес: 603950, г. Н.Новгород, ул. Ошарская,
69,
ГСП 200
тел.(831) 278-48-65
Банковские реквизиты:
ИНН 5260095780 КПП 525350001
ОКОНХ 523006 ОКПО 57174323
Р/с 40502810642050000039 в Волго-Вятском
Банке Сбербанка РФ,
г. Нижний Новгород
К/с 30101810900000000603, БИК 042202603
От имени Покупателя
От имени Поставщика
_____________
_____________
__________________ /_________________/
__________________ /_________________/
3
Приложение
к проекту договора поставки
от________№____________
УТВЕРЖДАЮ
УТВЕРЖДАЮ
/_________/
/_________/
«____» _________________2012 года
«____» ______________2012 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование,
марка,
производитель
поставляемых
товаров
Технические и
функциональные
характеристики
поставляемых
товаров
Анализатор
спектра
Стандарт
частоты
Измеритель
мощности
и
КСВ
Литиевоионная батарея
Мягкая сумка
для переноски
Дополнительные
характеристики
Кол-во Цена за ед. (с
НДС),
руб.
Сумма (с
НДС),
руб.
1
комп.
2
комп.
2
комп.
1 шт.
3 шт.
ИТОГО:
Общая стоимость договора _______ рублей ___ копеек (__________), в том числе НДС 18%,
что составляет ___________ (_________________________________).
______________________
____________________
__________________ /_________________/
__________________ /_________________/
4