проект договора приложение №8

Приложение № 8
к Тендерной документации
Договор №
о закупке работ способом открытого тендера
г. Алматы
«___» _____________ 2014 года
Товарищество с ограниченной ответственностью «Корган-Казатомпром»
(ТОО «Корган-Казатомпром»), созданное и действующее по законодательству
Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Бижигитова О-Р.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _____ «_____» (_____ «_____») (полное и сокращенное наименование Поставщика),
созданное и действующее по законодательству Республики Казахстан, именуемое(ый)
в дальнейшем «Поставщик», в лице _____ _____ (должность, фамилия, имя,
отчество
уполномоченного
лица),
действующего
на
основании
_____
___________________ (Устава, Положения, Доверенности № ____ от
«____»_________201___г., и т. п.), с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», руководствуясь Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным
обществом
«Фонд
национального
благосостояния
«Самұрық-Қазына»
и
организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия)
которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самұрық-Қазына» на праве
собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета
директоров АО «Самрук-Қазына» от 26 мая 2012 года (протокол № 80), а также
Протоколом об итогах открытого тендера по закупке _____ от _____ 201___ года (Лот
№ ___) прошедшего _____ _____ 201___ года, заключили настоящий договор о
закупке работ способом открытого тендера о нижеследующем.
В Договоре нижеперечисленные термины и аббревиатуры
будут иметь следующее толкование:
1) Договор – соглашение, достигнутое между Заказчиком и Поставщиком,
зафиксированное в письменной форме и подписанное Сторонами со всеми
Приложениями и дополнениями к нему, а также со всей необходимой документацией,
на которую в Договоре есть ссылки;
2) Цена Договора – сумма, которую должен уплатить Заказчик Поставщику по
условиям Договора за полное и надлежащее исполнение им всех своих обязательств;
3) Работы – пошив специализированного форменного обмундирования, для
охранных подразделений ТОО «Корган-Казатомпром», выполняемые Поставщиком
Заказчику в соответствии с условиями Договора;
4) Претензия – уведомление, письмо, направляемые одной Стороной другой
Стороне в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по
Договору;
5) Местное содержание – процентное содержание стоимости оплаты труда
граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от
общего фонда оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей)
местного происхождения, установленной в товарах, работах, услугах в соответствии с
критериями достаточной переработки или полного производства резидентами
Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по договору о закупках;
2
6) DDP (Инкотермс – 2010) – означает, что Поставщик считается выполнившим
свои обязанности по поставке, когда он предоставит готовую продукцию в
распоряжение Заказчика;
7) Готовая продукция - специализированное форменное обмундирование, для
охранных подразделений ТОО «Корган-Казатомпром»;
8) Результат выполненных Работ – специализированное форменное
обмундирование, для охранных подразделений ТОО «Корган-Казатомпром».
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется из своих материалов, своими силами, средствами,
инструментами и оборудованием, выполнить работы по пошиву специализированного
форменного обмундирования, для охранных подразделений ТОО «КорганКазатомпром» (далее – Работа), и сдать результат выполненных Работ Заказчику в
установленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять результат выполненных
Работ, и оплатить их в соответствии с условиями Договора.
1.2. Требования к выполнению Работ по Договору определяются Техническим
заданием на выполнение Работ указанных в Приложении № 1 к Договору, являющемся
его неотъемлемой частью.
1.3. Поставщик обязан приступить к выполнению Работ в течение 1 (Одного)
рабочего дня с даты подписания Сторонами Договора.
1.4. Поставщик выполняет Работы в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с
момента подписания Сторонами Договора, с учетом доставки готовой продукции в
место поставки указанной в пункте 5.1. Договора.
1.5. Работы по Договору считаются выполненными Поставщиком полностью и
надлежащим образом с даты подписания уполномоченными представителями Сторон
Акта приема-сдачи результата выполненных Поставщиком Работ.
2. Цена Договора
2.1. Цена Договора составляет _____ (прописью) тенге, с учетом (без) НДС.
2.2. Цена Договора в течение срока действия Договора увеличению не
подлежит.
3. Порядок оплаты
3.1. Оплата за Работу по условиям Договора осуществляется в тенге по банковским
реквизитам Поставщика, указанным в Договоре.
3.2. Оплата осуществляется Заказчиком по факту поставки готовой продукции на
условиях 100% оплаты, путем перечисления денег на расчетный счет Поставщика в
течение ______ (________) рабочих дней с момента подписания Сторонами актов
приёмки-сдачи результатов выполненных работ, согласно пункту 5.1. Договора и при
условии предоставления Поставщиком Заказчику следующих документов:
1) счета-фактуры на выполненную Работу, с выделенными НДС;
2) расходные накладные на результат выполненных Работ (готовую
продукцию);
3) сертификаты соответствия на готовую продукцию;
4) расчет доли местного содержания;
5) акта приёмки-сдачи результата выполненных Поставщиком Работ.
4. Права и обязанности Сторон
3
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Приступить к выполнению Работ в течение 1 (Одного) рабочего дня с
даты подписания Сторонами Договора;
4.1.2. Выполнить Работы в соответствии с условиями Договора;
4.1.3. Предоставлять
Заказчику
по
его
требованию
необходимую
документацию, относящуюся к Работам, указанным в пункте 1.1. Договора, и
создавать условия для проверки Заказчиком хода выполнения Работ;
4.1.4.Передать Заказчику результат выполненных Работ, по Акту приема-сдачи
результатов выполненных Работ с приложением накладной;
4.1.5.По завершении Работ предоставить Заказчику Акт приема-сдачи
результата выполненной Работы с приложением комплектов форменного
обмундирования;
4.1.6.В случае невозможности выполнения Работ в предусмотренные Договором
сроки или выяснения в процессе выполнения Работ неизбежности получения
отрицательного результата, или нецелесообразности продолжения Работ, письменно
уведомить об этом Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты обнаружения
указанных обстоятельств;
4.1.7.Гарантировать Заказчику передачу полученного по Договору результата
Работ, не нарушающих исключительных прав третьих лиц;
4.1.8.Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых
объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам, и
приобретение прав на их использование;
4.1.9.Не передавать результат выполненных по Договору Работ и связанной с
ними информации третьим лицам, в том числе и черновой и оригинальной научнотехнической документации;
4.1.10. Не привлекать третьих лиц к исполнению Договора без письменного
согласия Заказчика;
4.1.11. Не реализовывать результат Работы третьим лицам;
4.1.12. Предоставить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после полного
исполнения обязательств по Договору отчет, подтверждающий долю местного
содержания в закупаемых Заказчиком Работах, по форме, установленной в
Приложении № 2 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью;
4.1.13. Устранить за свой счет недостатки в результатах выполненных Работ,
обнаруженных при приемке;
4.1.14. Не позднее срока, указанного в Акте приема-сдачи результатов
выполненных Работ, внести дополнения и изменения в результаты выполненных
Работ по обоснованным замечаниям Заказчика;
4.1.15. Проводить Работы в соответствии с правилами техники безопасности
труда, согласно требованиям стандартных норм и правил Республики Казахстан;
4.1.16. Предоставить копию приказа о назначении ответственного руководителя
по выполнению Работ, предусмотренных Договором;
4.1.17. Надлежащим образом выполнить в полном объеме все свои
обязательства, предусмотренные условиями Договора, приложениями к нему.
Использовать при работе материалы, имеющие установленные законодательством
Республики Казахстан сертификаты, согласованные с Заказчиком.
4.1.18. Предоставлять Заказчику сертификаты соответствия на результат
выполненных Работ согласно требованиям постановления Правительства Республики
Казахстан «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике
Казахстан» от 20 апреля 2005 года №367;
4.1.19. Передать Заказчику вместе с результатом выполненных Работ счетфактуру, акт приема-передачи и накладную, а также иные необходимые документы,
4
удостоверяющие количество, комплектность, наименование, качество (экспертное
заключение на всю партию готовой продукции), гарантийные обязательства;
4.1.20. Выполнять иные обязанности, предусмотренные и вытекающие из
положений Договора, обычаев делового оборота и законодательства Республики
Казахстан, необходимые для полного и надлежащего исполнения своих обязательств
по Договору.
4.2. Поставщик имеет право:
4.2.1.При выполнении Работ привлекать с письменного согласия Заказчика
третьих лиц в качестве субподрядчиков. При этом Поставщик несет ответственность
за действие 3 (Третьих) лиц как за собственные действия;
4.2.2.По согласованию с Заказчиком, досрочно сдать результат выполненных
Работ, предусмотренный Договором, не нарушая норм, правил, технических условий,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан для данного вида Работ.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1.В течение 5 (пяти) рабочих дней подписать представленный Поставщиком
Акт приема-сдачи результата выполненных Поставщиком Работ, или заявить
мотивированный отказ от его подписания;
4.3.2.Своевременно производить оплату выполняемых Поставщиком Работ в
соответствии с условиями Договора.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1.Контролировать ход выполнения Работ Поставщиком по Договору, без
вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;
4.4.2.Использовать переданный ему результат Работ по своему усмотрению;
4.4.3.На возмещение убытков, причиненных Заказчику по вине Поставщика при
выполнении Работ;
4.4.4.Взыскать сумму начисленных пени, штрафов в случае неисполнения и
(или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
4.4.5.Осуществлять иные права, предусмотренные и вытекающие из положений
Договора, обычаев делового оборота и законодательства Республики Казахстан.
5. Условия поставки готовой продукции
5.1. Результат выполненных Работ (готовая продукция) поставляется на
условиях DDP (Инкотермс 2010) по адресам указанным в заявках Заказчика:
Республика Казахстан, ЮКО – Созакский район, п. Таукент, п. Кыземшек, п. Тайконур
(филиал «Таукент Корган-Казатомпром» п. Таукент, офис ТОО «Таукентское горнохимическое предприятие»), Кызылординская область – п. Шиели, п. Жанакорган
(филиал «Шиели Корган-Казатомпром» п. Шиели, ул. Ш. Есенова, офис ТОО «РУ-6»)
5.2. Право собственности на результат выполненных работ (готовое форменное
обмундирование) и риск случайной гибели, переходят от Поставщика к Заказчику с
момента передачи результата выполненных Работ на склад Заказчика и подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон товарной накладной.
5.3. Готовая продукция считается поставленной Заказчику с момента передачи
её на склад Заказчика и немедленного исполнения Поставщиком подпунктов 4.1.18. и
4.1.19. пункта 4.1. Договора. Неисполнение Поставщиком обязанностей,
предусмотренных указанными подпунктами Договора, влечет отказ Заказчика от
принятия
результата
выполненных
Работ
и
наступление
последствий,
предусмотренных пунктом 8.1.-8.2. Договора.
5.4. Приемка готовой продукции по качеству проводится Заказчиком в
соответствии с сертификатами соответствия (если подлежит сертификации),
декларацией о соответствии (в случаях, установленных законодательством) на
5
поставленную продукцию и техническими условиями изготовления продукции,
установленными заводом-изготовителем.
6. Гарантии Поставщика
6.1. Поставщик гарантирует, что качество готовой продукции соответствует
качеству и характеристикам, указанным в ГОСТах и (или) технических условиях её
изготовления на заводах-изготовителях, которые подтверждены сертификатами
соответствия,
декларацией
о
соответствии
(в
случаях,
установленных
законодательством Республики Казахстан).
6.2. В случае недостачи готовой продукции, несоответствия её наименованию
техническим характеристикам и (или) поставки некачественной продукции
Поставщиком Заказчику по условиям Договора, Заказчик в течение 7 (Семи) рабочих
дней с момента обнаружения недостачи, несоответствия наименованию, техническим
характеристикам и (или) не качественности готовой продукции, составляет Акт о
недостаче результата выполненных Работ, несоответствии наименованию,
техническим характеристикам и (или) несоответствии качества готовой продукции
условиям Договора и направляет его в адрес Поставщика указанного в разделе 16
Договора.
6.3. Поставщик обязуется заменить Заказчику некачественную готовую
продукцию,
продукцию
несоответствующую
наименованию,
техническим
характеристикам на продукцию надлежащего качества, соответствующий
наименованию, техническим характеристикам и (или) допоставить недостающее
количество Продукции за свой счет, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты
предъявления Заказчиком претензии или Акт о недостаче готовой продукции,
несоответствии её наименованию, техническим характеристикам и (или)
несоответствии качества условиям Договора, но в этом случае результат выполненных
Работ считается поставленным Поставщиком с даты его замены ненадлежащего
качества, несоответствующего наименованию и (или) допоставки недостающего её
количества.
6.4. Претензии по некачественному результату выполненных Работ и
несоответствию его наименованию, количеству принимаются Поставщиком в течение
срока указанного в пункте 6.5 Договора с момента поставки некачественной и не
соответствующей наименованию Продукции.
6.5. Поставщик предоставляет гарантию качества на весь результат
выполненных Работ с момента их поставки Заказчику в течение гарантийного срока,
установленного Договором в 12 (Двенадцать) календарных месяцев (или больший
срок в зависимости от его специфики) со дня подписания Сторонами товарнотранспортной накладной. В течение указанного срока Поставщик бесплатно
производит вывоз и замену или ремонт поставленной некачественной Продукции, а
также производит поставку замененного результата выполненных Работ до места,
указанного Заказчиком, своими силами и за свой счет.
7. Упаковка и маркировка
7.1. Готовая продукция должна поставляться в стандартной упаковке согласно
требованиям ГОСТов на соответствующий вид Товаров, с учетом необходимых и
(или) дополнительных маркировок.
7.2. Упаковка должна выдержать без каких-либо ограничений интенсивное
подъёмно-транспортное воздействие или нагрузку, а также воздействие любых
экстремальных температур, соли и осадков во время транспортировки готовой
продукции, погрузочно-разгрузочных работ и его открытого хранения.
6
7.3. Поставщик ответственен перед Заказчиком:
7.4. за повреждение готовой продукции, вызванное ненадлежащей и (или)
недостаточной упаковкой;
7.5. за расходы, понесенные Заказчиком в связи с неполной и (или)
неправильной маркировкой.
8. Ответственность Сторон
8.1. За нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных пунктом 1.4.
Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за
каждый календарный день просрочки до дня фактического исполнения обязательств
Поставщиком по Договору, но не более 10% от цены Договора.
8.2. В случае нарушения Поставщиком сроков, указанных в пунктах 6.3. и 6.5.
Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от
цены Договора за каждый календарный день просрочки до дня фактического
исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, но не более 10% от цены
Договора.
8.3. В случае поставки Поставщиком Заказчику результата выполненных Работ
ненадлежащего качества, несоответствующего наименованию, Заказчик вправе
требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5 % от цены Договора.
8.4. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в пункте 3.2., Договора, по
вине Заказчика, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1%
от неоплаченной в срок денежной суммы, за каждый календарный день просрочки, но
не более 10% от суммы подлежащей оплате.
8.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 8.1-8.3
Договора, Заказчик получает право выставить платежное требование-поручение на
выплату начисленных пени (штрафов), подтвержденных документально, на любой
банковский счет Поставщика, которое подлежит исполнению без дополнительного
акцепта отправителя денег (Поставщика).
8.6. В случае нарушения Поставщиком обязательств об упаковке и маркировке
Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от цены
повреждённого результата выполненных Работ вследствие ненадлежащей и (или)
недостаточной упаковки и (или) маркировки.
8.7. В случае непредставления Поставщиком отчета по доле местного
содержания в закупаемых Заказчиком Работах, согласно подпункту 4.1.12. пункта 4.1
Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5 % от
цены Договора, а также 0,15% от цены договора за каждый 1% невыполненного
местного содержания, но не более 10% от цены договора.
8.8. В случае нарушения Поставщиком срока представления отчёта по доле
местного содержания в закупаемых Заказчиком Работах, согласно подпункту 4.1.12
пункта 4.1. Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в
размере 5% от цены Договора за каждый календарный день просрочки, но не более
10% от цены Договора.
8.9. В случае предоставления Поставщиком недостоверной информации по
доле местного содержания в закупаемых Заказчиком Работах, Заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать от
Поставщика возмещения убытков, понесённых Заказчиком в связи с предоставлением
Поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в
закупаемых Работах.
8.10. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 8.2., 8.3.
Договора и достижения пени 5 %, Заказчик вправе выставить платежное требованиепоручение на оплату, возврат ранее перечисленных денег в порядке предоплаты за
7
выполняемые Работы по Договору и начисленной пени (подтвержденных
документально) на любые счета Поставщика, которое подлежит исполнению без
дополнительного акцепта отправителя денег (Поставщика).
8.11. Уплата пени (штрафов) не освобождает Стороны от обязанностей по
исполнению всех своих обязательств по Договору, а также от обязанностей возместить
убытки (реальный ущерб и упущенная выгода), понесенные одной Стороной в
результате несоблюдения другой Стороной условий Договора.
8.12. Обязательства по уплате пени и (или) штрафа возникают у виновной
Стороны со дня получения от другой Стороны письменного требования об уплате
пени и (или) штрафа. При отсутствии такого письменного требования, обязательства
по уплате пени и (или) штрафа у виновной Стороны не возникают. Если предъявлено
требование об уплате пени, штрафа, то пеня, штраф подлежит уплате в течение 5
(Пяти) рабочих дней после предъявления одной из Сторон соответствующего
требования.
8.13. Ответственность за соблюдение норм и правил безопасности при
проведении Работ по Договору несет Поставщик. При этом Поставщик несет
ответственность за вред, причиненный, как своим работникам, так и работникам
Заказчика, если последние участвуют в испытаниях, в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Республики Казахстан по охране труда и технике
безопасности.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному
исполнению любой из Сторон своих обязательств по Договору, в частности, но, не
ограничиваясь, следующие обстоятельства: стихийные бедствия, войны, военные
действия любого характера, блокада и другие.
9.2. Сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после возникновения таких обстоятельств,
письменно поставить в известность другую Сторону об их начале. Документы,
выданные компетентными уполномоченными органами (организациями), являются
достаточным основанием, свидетельствующими о подобных обстоятельствах и их
длительности.
9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Поставщик должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких
обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных
инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору,
насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения
Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.
9.4. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении
обстоятельств, освобождающих её от ответственности, лишает её права ссылаться на
факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, кроме случая, когда
надлежащее извещение оказалось невозможным вследствие указанных обстоятельств.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 20
(Двадцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего
исполнения обязательств по Договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет
иметь права на возмещение другой Стороной возможного ущерба.
10. Конфиденциальность
8
10.1. Информация и данные, полученные Сторонами в связи с исполнением
Договора, являются конфиденциальными.
10.2. Стороны обязуются воздерживаться от разглашения информации,
указанной в пункте 10.1. Договора, без письменного согласия другой Стороны, кроме
случаев, связанных с исполнением требований суда, правоохранительных и иных
государственных органов или же случаев, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан.
10.3. В любом случае Стороны обязуются следить за тем, чтобы при
оформлении документации, необходимой для исполнения Договора, передаваемая
информация ограничивалась строго необходимыми сведениями.
11. Порядок прекращения Договора
11.1. Действие Договора может быть досрочно прекращено по соглашению
Сторон.
11.2. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения одной из
Сторон своих обязательств по Договору, другая Сторона вправе по основаниям,
предусмотренным Договором и законодательными актами Республики Казахстан,
расторгнуть Договор или в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора, уведомив об этом противоположную Сторону письменно. Уведомление о
расторжении договора или об отказе от Договора вступает в силу со дня получения
такого уведомления другой Стороной, если более поздний срок не указан в таком
уведомлении.
11.3. В течение 30 (тридцати) рабочих дней после направления одной Стороной
другой Стороне письменного уведомления, в соответствии с пунктом 11.2 Договора,
Стороны производят денежные расчеты по фактически поставленной Поставщиком
готовой продукции по Договору.
11.4. Поставщик, в случае расторжения Договора по его вине, обязан в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика о
расторжении Договора или об отказе от Договора возместить пени и (или) штрафы,
предусмотренные Договором, и уплатить Заказчику штраф в размере 20% от Цены
Договора.
12. Порядок разрешения споров и разногласий
12.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору или в
связи с ним, решаются путем взаимных переговоров.
12.2. В случае невозможности решения споров и разногласий путем взаимных
переговоров, они подлежат рассмотрению по месту нахождению Истца.
12.3. Применимым правом по Договору является материальное и
процессуальное право Республики Казахстан.
13. Изменения и дополнения условий Договора
13.1. Не допускается вносить в Договор изменения, которые могут изменить
содержание условий проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основой
для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 133
Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального
благосостояния «Самұрық-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов
9
голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО
«Самұрық-Қазына» на праве собственности или доверительного управления,
утвержденных решением Совета директоров «Самрук-Қазына» от 26 мая 2012 года
(протокол № 80).
14. Прочие условия
14.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства
по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
14.3. Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14.4. Все Приложения, изменения и (или) дополнения к Договору
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме,
подписаны и скреплены печатями обеих Сторон.
15. Срок действия Договора
15.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.
16. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик:
ТОО «Корган-Казатомпром»
Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Богенбай батыра, зд. 168
РНН 600700570389
IBAN KZ646010131000061553
в АОФ АО «Народный Банк Казахстана»
BIC HSBKKZKX
BIN 060340002661
КБе 17.
Тел./факс: 8 (727) 244-70-62
Генеральный директор
Поставщик:
_____ «_____»
Республика Казахстан, _____(индекс)
_____________________________
Бижигитов О-Р.Б.
___________________
БИН
РНН
ИИК
в АО «_____»
БИК
_____ (должность)
10
Приложение № 1
к Договору №__________
о закупке работ способом открытого тендера
от «_____» __________ 201___ года
Техническая спецификация
по электронным закупкам работ по пошиву специализированного форменного обмундирования, для охранных подразделений ТОО «КорганКазатомпром», способом открытого тендера, через информационную систему электронных закупок
среди отечественных товаропроизводителей
№
лота
Наименование
заказчика
Наименование работы
2
3
Срок
Условия
поставки
поставки (в
готовой
Единица
Количест соответстви продукции,
измерени
во, объем
ис
выполнения
я
ИНКОТЕРМ
работ,
С 2000)
оказания
услуг
4
5
6
7
Место
поставки
готовой
Цена за
продукции, единицу в тг,
выполнения
без учета
работ,
НДС
оказания
услуг
8
Общая сумма, без
учета НДС, тенге
9
10
8 000
8 000 000,00
1000
ИТОГО Лето:
DDP
8 000 000,00
ЮКО, Созакский район, п.Таукент,
п.Кыземшек, п.Тайконур;
Кызылординская область п.Шиели,
п.Жанакорган
Летние комплекты
форменного
обмундирования, для
охранных подразделений
ТОО «Корган-Казатомпром»
состоящие из: (Мужская
куртка укороченная серого
цвета, мужские брюки,
комплект
зауженного к низу силуэта,
серого цвета, мужская
рубашка с коротким рукавом
серо-голубого цвета, галстук
серого цвета, футболка
трикотажная серо-голубого
цвета, кепи серого цвета).
15 (пятнадцать) рабочих дней с
момента подписания договора
1
ТОО «Корган-Казатомпром»
ЛЕТНЕЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФОРМЕННОЕ ОБМУНДИРОВАНИЕ
11
*Полное описание и характеристика работ указывается в техническом описании к технической спецификации
Техническое описание к технической спецификации
по электронным закупкам работ по пошиву специализированного
форменного обмундирования, для охранных подразделений ТОО «КорганКазатомпром», способом открытого тендера, через информационную систему
электронных закупок
среди отечественных товаропроизводителей
ЛЕТО
Наименование
Куртка мужская с
шевроном на спине,
на груди на рукавах
Техническое описание.
Куртка с притачным поясом с эластичной резиной по бокам. На
плечах декоративные погоны на пластмассовых пуговицах или
металлических кнопках. Рукава длинные, двухшовные с
притачными манжетами на пластмассовых пуговицах или
металлических кнопках. Воротник – отложной. На
биркодержатель крепиться пакетик «зип-лок » (с кусочками
используемых материалов и запасной фурнитурой). В левый
боковой шов втачана бирка по уходу, с указанием
производителя и год выпуска. На полочке два накладных
нагрудных кармана с клапаном на одной пластмассовой
пуговице или металлической кнопке. Над левым нагрудным
карманом настрачивается нагрудный шеврон «КУЗЕТ». По
спинке – кокетка. Под кокеткой настрачивается наспинный
шеврон «КУЗЕТ». На рукавах на расстоянии 12см от
декоративных пагон настрачивается шеврон округленной
формы с изображением логотипа охранного предприятия.
Центральная застёжка на замок-молнию, защищённую
ветрозащитной планкой «планстрон» на трех пластмассовых
пуговицах или металлических кнопках. Куртка на подкладе.
Все конструктивные линии подчёркнуты отделочными
строчками, в углах всех карманов – закрепки. Ткань основная –
37% хб. 63% полистер, 220г/кв.м., цвет – серый. Подкладочная
ткань, цвет – чёрный. Ткань обладает высокой прочностью и
воздухопроницаемостью.
Брюки мужские.
Брюки на притачном поясе со шлёвками и двумя патами на 2-х
пластмассовых пуговицах по бокам, для регулирования
полноты. Карманы: два боковых и один задний в «рамку», под
карманом пуговица с пробитой петлёй. Гульфик на замкемолнии. Передние половинки брюк на подкладе. Все
конструктивные линии подчёркнуты отделочными строчками, в
углах всех карманов – закрепки. Ткань основная – 37% хб. 63%
полистер, 220г/кв.м., цвет – серый.
Подкладочная ткань, цвет – чёрный. Ткань обладает высокой
прочностью и воздухопроницаемостью.
13
Рубашка мужская с
короткими рукавами.
Футболка.
Рубашка с короткими рукавами на притачном поясе с
эластичной резиной по бокам, отложным воротником на стойке,
с двумя накладными нагрудными карманами с клапанами на
одной пластмассовой пуговице. По спинке кокетка с защипами.
Полочка с кокеткой. Центральная застёжка – рубашечные
пуговицы на застроченной планке. Над левым нагрудным
карманом нашивается нагрудный шеврон «КУЗЕТ». По спинке
– кокетка. Ткань – сорочечная, цвет – голубой. Состав ткани:
33% - вискоза, 67% - полиэстер.
Футболка свободного покроя с круглым вырезом горловины и
короткими рукавами. Ткань – трикотаж «кулирная гладь».
Галстук.
Галстук с фиксированным узлом, на эластичной резине и с
металлической застёжкой. Цвет – серый.
Бейсболка.
Бейсболка с пластмассовым козырьком, обтянутой основной
тканью и регулирующейся застёжкой сзади. Цвет – серый.
Наспинный шеврон
«КУЗЕТ».
На куртке
Шеврон прямоугольной формы выполнен методом вышивки.
Размер шеврона 280,00*80,00 мм. Фон – серый; рамка – жёлтая;
вышивка – жёлтая.
Нагрудный шеврон
«КУЗЕТ».
На куртке
Шеврон прямоугольной формы выполнен методом вышивки.
Размер шеврона 120,00*30,00 мм. Фон – серый; рамка – жёлтая;
вышивка – жёлтая.
Нарукавный шеврон
обозначающий
принадлежность к
охранной структуре
На куртке
Шеврон округленной формы выполнен методом печати или
вышивки диаметром 10см
От Заказчика:
От Поставщика:
____________________ О-Р. Бижигитов
__________________
Приложение № 2
к Договору №__________
о закупке работ способом открытого тендера
от «_____» __________ 201___ года
Отчетность по местному содержанию в работах
Стоимос
№ п/п
ть
Догов Договор
ора
а
(m)
(СДj)
KZT
1
2
m
ИТ
ОГ
О
Суммарная
стоимость
товаров в
рамках
договора
(СТj)
KZT
Cуммарная
стоимость
договоров
субподряда
в рамках
договора
(ССДj)
KZT
Доля фонда
оплаты
труда
Кол-во
казахстанс
товаров
№
ких
Закупленн
п/п
кадров,
ых
Това
выполняю
поставщик
ра
щего
ом в целях
(n)
j-ый
исполнения
договор
договора
(Rj)
%
1
2
n
Сертификат СТKZ
Цена
товара
KZT
Доля КС
согласно
Стоим
Сертифик
ость
ата
(CTi)
СТ-KZ
Номер
KZT
(Ki)
%
Дата
выдачи
Примеча
ние
Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания,
утвержденной постановлением Правительства №367 от 20.03.09. (с изменениями и дополнениями от 03.09.2009г.), по следующей формуле:
15
Общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги),
m
включая договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и
субподрядчиками и т.д.
j
Порядковый номер договора;
СДj
Стоимость j-oгo договора;
CTj
Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого
договора;
КСр/у
CСДj
Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-oгo договора
Rj
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников поставщика
n
договора
S
местное содержание (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг),
или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;
Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).
о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;
і
Доля местного содержания (%):
Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения
____________________________ М.П.
Ф.И.О. руководителя, подпись
**КСр/у = ___________
Порядковый номер товара
Стоимость i-ого товара;
**CТiуказывается
итоговая доля казахстанского содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)
Ki
Доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «CT-KZ»;
Генеральный
директор/директор _______________________
Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «CT-KZ»;