Договор - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение

Заявка №223/44-7/535/1648 от 09.07.2012г.
Договор
г. Королёв
«__» ______ 2012г.
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Обносова Бориса
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
____________________ ________________________, действующего на основании ___________,
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Протокола
конкурсной (аукционной) комиссии № ___________ от _____________________ о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить с
использованием своих расходных материалов в соответствии с Техническим Заданием
(далее - ТЗ Приложение №1 являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора)
перенос шахты приточной вентиляции системы П-9 титанового отделения цеха 22/5
корп.76,(далее – Работа) ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и сдать
её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2.Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в
соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием (Приложение № 1 к
настоящему Договору) и Сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.3. Работа по настоящему Договору выполняется на территории Заказчика по адресу:
Московская обл., г.Королёв, ул.Ильича, д.7. корп.76 титановое отделение цеха 22/5 (далее
- Объект).
Исполнитель приступает к выполнению Работ на следующий рабочий день после
передачи ему Заказчиком комплекта документации, необходимой для выполнения Работ,
и Объекта по акту приема-передачи и выполняет их в течение 60 календарных дней.
Исполнитель имеет право выполнить Работы досрочно.
2.Права и обязанности сторон
2.1.Заказчик обязуется:
2.1.1.Предоставить Подрядчику нежилое помещение для хранения материалов,
инструментов, оборудования и спецодежды.
2.1.2.Передать Подрядчику
по Акту приема-передачи Объект, и документацию,
необходимую для выполнения Работ в течении 5-ти рабочих дней с момента подписания
настоящего Договора.
2.1.3..Оплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
2.1.4.Обеспечить Подрядчику доступ к электроснабжению.
2.1.5.Обеспечить возможность прохода специалистов Подрядчика к месту выполнения
Работ в соответствии с внутренним распорядком предприятия Заказчика.
2.1.6..Заказчик вправе проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.2.Подрядчик обязуется :
2.2.1.Принять у Заказчика по Акту приема-передачи Объект, и документацию,
необходимую для выполнения Работ.
2.2.3.Своевременно выполнить Работы в соответствии с ТЗ.
2.2.4. Не привлекать для выполнения Работ третьих лиц.
Заявка №223/44-7/535/1648 от 09.07.2012г.
2.2.5.Не передавать документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней
данные без письменного согласия Заказчика.
2.2.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные в связи с этим убытки
в полном объеме. Возмещение убытков осуществляется Подрядчиком на основании
претензии Заказчика, с приложением копий документов, подтверждающих понесенные
Заказчиком убытки.
2.2.7.При использовании помещений Заказчика, Подрядчик обязуется соблюдать правила
противопожарной безопасности и санитарии, а также несет ответственность за
выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды.
2.2.8.Оформление на ввоз и вывоз материальных ценностей с территории предприятия
Подрядчиком оформляется дополнительно, в установленном порядке.
2.2.9.Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике
безопасности, противопожарной безопасности и охране окружающей среды.
3.2.10.Обеспечить сохранность имущества переданного ему Заказчиком по Акту приемапередачи, и в случае его повреждения или утраты по своей вине, восстановить его за свой
счет или возместить его стоимость Заказчику.
2.2.11.Обеспечить уборку места производства работ от мусора.
2.2.12.Вывезти с территории Заказчика в течение 7 (семи) дней после окончания работ
принадлежащее ему оборудование, инструменты, инвентарь, временные сооружения и
другое имущество.
3.Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.
Общая
стоимость
Работ
по
настоящему
Договору
составляет
___________________________________________, в т.ч. НДС 18%___________________.
3.2.. Работа выполненная по настоящему Договору оплачивается Заказчиком, в течение
15 (пятнадцати ) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных
Работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в безналичном порядке, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4.Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств, с
расчетного счета Заказчика в пользу Исполнителя.
4.Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству РФ.
4.2. В случае нарушения сроков оплаты за выполненные Работы по настоящему
Договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1
% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работы по настоящему
договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки в размере 0,1%
от её стоимости, за каждый день просрочки. Неустойка подлежит взысканию, как в
период просрочки выполненных Работ, так и после выполнения просроченного
обязательства.
4.4.Заказчик не несет никакой ответственности за несоблюдение техники безопасности
персоналом Подрядчика при производстве Работ и не возмещает Подрядчику затраты,
связанные с трудовыми увечьями персонала Подрядчика.
5. Сдача и приемка работ
Заявка №223/44-7/535/1648 от 09.07.2012г.
5.1.Подрядчик в течении 3-х рабочих дней с момента окончания Работ по настоящему
Договору предоставляет Заказчику Акт сдачи- приемки выполненных Работ, по форме
КС-2 и справку по форме КС-3, оформленный паспорт и сертификат на использованное и
установленное оборудование и инструкцию по эксплуатации на русском языке..
5.2.Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки
выполненных Работ обязан подписать его или дать мотивированный отказ.
В случае мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем
недостатков и сроков их устранения.
6. Порядок вступления в силу и расторжения договора
6.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
6.2.Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они оформлены в
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон, а также
скреплены их печатями.
6.3. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Гарантийные обязательства
7.1.Подрядчик гарантирует:

выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями
настоящего Договора;

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и
действующими нормами;

своевременное устранение всех дефектов и недостатков, выявленных при
приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации ;
7.2.Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 1
(одного) года со дня ввода в эксплуатацию объекта, в отношении которого
осуществлялись работы по настоящему договору.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты и недостатки, то
гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение
недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет и в согласованные Сторонами
сроки.
8. Прочие условия
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы,
а именно: пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом исполнение
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства, но не свыше одного месяца.
Если указанные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из
сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и должна в
течение 5 дней известить другую сторону в письменной форме о наступлении и
прекращении таких обстоятельств. Доказательством обстоятельств форс-мажора будет
являться сертификат, выданный Торгово-промышленной палатой.
8.2.Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в арбитражном суде
Московской области.
8.3.Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре стороны
руководствуются действующим ГК РФ.
Заявка №223/44-7/535/1648 от 09.07.2012г.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик
ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"
141075 Московская область г. Королев
ул.Ильича д.7
ИНН 5099000013
ЗАО «ВТБ 24» г. Москва
Р/С 40502810208010001305
К/С 30101810100000000716
БИК 044525716
КПП 997850001
Тел. 519-20-02, 511-94-39
Генеральный Директор
_______________________Б.В.Обносов
Подрядчик
Заявка №223/44-7/535/1648 от 09.07.2012г.
Приложение №1 к договору № от «___»_______ 2012г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на перенос шахты приточной вентиляционной системы П-9 титанового отделения
цеха 22/5 корп.76 на территории ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение»
Раздел 1. Требования к товарам, работам, услугам.
Работа по переносу шахты приточной вентиляции должна производиться аттестованными
специалистами: вентиляционниками, строителями, сварщиками, имеющими допуск к
работе на высоте (Н=6м) и соблюдающих правила ПБ и ТБ.
Раздел 2. Требования к описанию товаров, работ, услуг.
В полу, в панельной плите-перекрытии подвала и 1 этажа, пробить отверстие размером
1100х1100 на расстоянии от стены 350мм. В воздуховоде приточной вентсистемы, в
подвале, отсоединить участок, который входит в стену, и заглушить стальным листом
δ=1мм размером 1100х1100, а сверху вырезать отверстие соосно с отверстием в
перекрытии. Изготовить шахту из оцинкованного стального листа δ=1мм 1100х1100 L=6м.
Верхнюю часть шахты перфорировать с 3-х сторон L=1500 отв. D=20мм и расстояния
между ними 15мм. Кронштейны из уголка ст.50х50х4 крепить к стене. Шахту установить
вертикально в отверстие воздуховода, перфорацией вверх, крепить кронштейнами через
3м к стене.
Раздел 3. Требования к поставщику.
Предложения принимаются только от юридических лиц, только от фирм, проработавших
на рынке не менее 3-х лет.
Раздел 4. Оценочная стоимость.
1.Максимальная стоимость монтажа составляет 184894,72 руб.
Раздел 5. Требования к представленной документации и предложению поставщика.
Поставщик оборудования должен обеспечить наличие сертификатов, паспортов и
инструкций по эксплуатации на русском языке.
Заказчик
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение»
Генеральный директор
______________Б.В.Обносов
Подрядчик