ДОГОВОР ПОДРЯДА № на текущий ремонт

ДОГОВОР ПОДРЯДА №
на текущий ремонт
г. Кызыл
«
» ______________ 2011 г.
Управление федеральной почтовой связи Республики Тыва – филиал ФГУП «Почта России»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ревенко Владимира Петровича,
действующего на основании Положения об УФПС Республики Тыва - филиале ФГУП «Почта
России» №1.1.1-44/30-НД от 31.12.2009 г., и генеральной доверенности №941/ЮД от 27.07.2011 г.,
с одной стороны, и _____________________________________ в лице генерального директора
__________________________________________________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. На условиях настоящего Договора Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить
своими силами текущий ремонт помещений Аппарата управления, УФПС Республики Тыва
- филиала ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: 667000, г. Кызыл, ул. Дружбы, д.156А.
(далее - Работы). Работы по настоящему Договору должны быть выполнены, в соответствии с
утверждённой Заказчиком Дефектной ведомостью. Подрядчик обязуется сдать в установленном
порядке результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость
выполненных Подрядчиком Работ.
1.2. Объём и содержание работ по настоящему Договору определяются дефектной ведомостью,
утверждённой Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Общая сумма договора и порядок расчетов
3.1.
Общая
стоимость
работ
по
настоящему
Договору
составляет:
__________________________________________________________________________ .
3.2. Цена Договора, указанная в пункте 3.1., является твердой и не подлежит изменению в
течение всего срока действия Договора.
3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего
Договора в следующем порядке:
3.3.1. Не позднее десяти дней после подписания настоящего Договора Заказчик производит
авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от цены Договора с последующим зачетом в
стоимость оплачиваемых работ.
3.3.2. Окончательный расчёт производится Заказчиком за фактически выполненный
Подрядчиком объем работ на основании счета-фактуры, Акта о приемке выполненных работ формы
№ КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением
сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Заказчик обязан в течение трех дней после получения от Подрядчика извещения об
окончании работы осмотреть и принять результаты работ, а при обнаружении отступлений от
Договора, ухудшающих качество работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об
этом Подрядчика.
3.2.2 Заказчик обязан оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки,
установленные настоящим Договором.
3.2.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за соответствием объёма, стоимости и
качества Работ условиям Договора и требованиям действующего законодательства РФ, не
вмешиваясь в оперативную и хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.2.4. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ
отступления от условий Договора строительного подряда, которые могут ухудшить качество работ,
или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. В случае, если Заказчик не
сделает такого заявления, он теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные недостатки.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Сдать результат Работ досрочно, письменно (по факсу) известив Заказчика не менее чем
за 3 (три) рабочих дня.
3.3.2. Без предварительного письменного согласия привлекать специализированные
организации для выполнения работ по настоящему договору, оставаясь ответственным перед
Заказчиком за их действия.
3.4. Подрядчик обязуется:
3.4.1. Подрядчик обязан обеспечить производство работ в полном соответствии со
строительными нормами и правилами.
3.4.2. Подрядчик обязан выполнить работу из своих материалов, на своем оборудовании и
своими силами.
3.4.3.Подрядчик обязан обеспечить производство работ квалифицированным персоналом,
имеющим опыт работ по соответствующей специальности.
3.4.4. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество выполнения всех работ.
3.4.5.Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
3.4.6. Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности и охране окружающей среды.
3.4.7. Подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в смете, в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором и сдать выполненные работы Заказчику.
3.4.8. Подрядчик обязан по окончании работ сдать их по акту о приемке выполненных работ
КС-2.
3.4.9. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки. В течение
трех дней с момента подписания акта выполненных работ освободить объект.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором,
Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки выполнения работ в размере
3% от общей стоимости работ указанного в п. 3.1 до фактического исполнения обязательств.
4.3. Заказчик несет полную материальную ответственность за сохранность оборудования и
иного имущества Подрядчика, находящегося на объекте Заказчика.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не
более чем до « _____ » __________________ 2011 года.
6. Гарантии качества по сданным работам
6.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается 2 (два) года и
исчисляется с момента подписания акта о приемке выполненных работ КС-2.
6.2. Заказчик, обнаруживший после приемки Работ отступления от условий настоящего
договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки
(скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан
известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении. При обоснованности претензий
Заказчика Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в дополнительно согласованный срок,
устранить недостатки Работ.
Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их
устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня
получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения
недостатков.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться следствием
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природные явления,
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно
известить другую сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств.
Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами
компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Несообщение о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким
обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Договору.
8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами в
претензионном (досудебном) порядке. Срок рассмотрения письменной претензии – 10 (десять)
календарных дней, с момента ее получения.
8.2. При не достижении согласия, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд
Республики Тыва.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы, по
одному для каждой из Сторон.
9.2. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны
письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.
9.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, при условии
подписания их полномочными представителями обеих Сторон.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно и
подписываются полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
- Приложение №1 – Дефектная ведомость
10. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
УФПС Республики Тыва –
филиал ФГУП «Почта России»
адрес: Кызыл, ул. Дружба, 156а
р/с 40502810800100000130
БИК 049304738
к/с 30101810100000000737
в филиале Республики Тыва
ОАО АКБ «Связь-Банк» г.Кызыл.
ИНН/КПП 7724261610/170102001
Подрядчик
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
«____»______________ 2011г.
Директор УФПС Республики Тыва –
филиала ФГУП «Почта России»
___________________В.П. Ревенко
«____»_________________ 2011г.
М.П.
М.П.