ДОГОВОР № 2

ДОГОВОР № 2
город Москва
10 января 2012 года
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский
геологический нефтяной институт» (ФГУП «ВНИГНИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице,
Генерального директора Варламова Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СМУ – 306» (ООО «СМУ-306»), свидетельство о
допуске №0254.2-2010-7725211450-С-018, выданное 28.09.2010 г. НП «СРО «Альянс строителей», именуемое
в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Шепета Геннадия Александровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнить по заданию
Заказчика работу, определенную в пункте 1.2. Договора, и сдать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять
работу и оплатить ее.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика строительно-ремонтные работы в помещениях
коридора подвала; помещениях № 19, 17; мужских и женских санузлах, душевой лабораторного корпуса, по
адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.36. стр.2 (далее по тексту также – Работа), в объеме, определенном в
Смете к настоящему Договору.
2. Условия выполнения Работы
2.1. Стороны договорились, что Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения Работы.
2.2. Работы выполняются Подрядчиком, то есть своим материалом, своими силами и средствами.
Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работы третьих лиц (субподрядчиков). При этом за действия
субподрядчиков и качество выполненной ими работы ответственность перед Заказчиком будет нести
Подрядчик.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить Работу в полном объеме, определенном в Смете к настоящему Договору.
3.1.2. Выполнить Работу в сроки, определенные пунктом 4.2. настоящего Договора.
3.1.3. Сдать Заказчику результат выполненной Работы.
3.1.4. Незамедлительно сообщать Заказчику обо всех обстоятельствах, препятствующих надлежащему
выполнению Работ или исполнению иных взятых на себя по настоящему Договору обязательств, а также
обстоятельств, которые создают препятствия к завершению Работы в установленный Сторонами срок. При
возникновении указанных обстоятельств Подрядчик имеет право приостановить выполнение Работ до
получения от Заказчика соответствующих инструкций.
3.1.5. При выполнении Работы соблюдать режим работы предприятия Заказчика, выполнять
требования по технике безопасности, пожарной, санитарной, экологической безопасности, нести
ответственность за нарушение установленных норм и правил.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика создания всех необходимых условий для выполнения Работы по
настоящему Договору.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить Подрядчику выполненную по настоящему Договору
Работу.
3.3.2. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работы.
3.3.3. Сообщать Подрядчику обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению взятых на себя
по настоящему Договору обязательств.
1
3.3.4. Принять результат выполненной Работы у Подрядчика.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Вносить какие-либо изменения и дополнения в перечень работ, указанных в смете согласовывая
их с Подрядчиком.
3.4.2. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.
4. Срок выполнения Работы
4.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работы в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента подписания настоящего Договора.
4.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в срок до 10 апреля 2012 г.
4.3. Подрядчик вправе выполнить Работу досрочно, если такое выполнение не повлечет за собой
нарушений касательно качества выполненной Работы.
5. Стоимость (цена) Работы, порядок и сроки расчетов
5.1. Стоимость (цена) Работы составляет 1 658 672 руб. 66 коп.(один миллион шестьсот пятьдесят
восемь тысяч шестьсот семьдесят два рубля 66 коп.), в т.ч. НДС 18% - 253 017 руб. 86 коп. (двести пятьдесят
три тысячи семнадцать рублей 86 коп.).
5.2. Изменение общей стоимости работ и сроков окончания работ по настоящему Договору
возможно только по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного
соглашения, в случае, если произошли изменения в налоговом законодательстве РФ, либо также в
случае, если по указанию Заказчика внесены изменения в перечень работ, представленных в Смете.
5.4. Окончательная оплата выполняемых Подрядчиком работ производится в пятидневный срок после
подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки КС-3.
5.5. Оплата производится в рублях Российской Федерации на основании счетов Подрядчика.
6. Сдача-приемка выполненной Работы
6.1. Сдача-приемка выполненной Работы производится Сторонами в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. Местом сдачи-приемки выполненной Работы является место ее выполнения.
6.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную Работу (ее результат),
а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат Работы, или иных
недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
6.4. В случае обнаружения недостатков в Работе Подрядчик устраняет их незамедлительно и за свой
счет.
6.5. Сдача-приемка выполненной Работы осуществляется Сторонами по Акту сдачи-приемки (форма
КС-2, КС-3), оформляемому в письменной форме и подписываемому обеими Сторонами.
6.6. Объем выполненных Подрядчиком Работ должен соответствовать условиям настоящего Договора.
6.7. Подрядчик считается исполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента
передачи и приемки Заказчиком результата Работы по Акту сдачи-приемки выполненных Работ.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны обязуются исполнять взятые на себя по настоящему Договору обязательства
надлежащим образом и в полном объеме.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством России и положениями данного Договора.
7.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и
оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами
третьих лиц
7.4. Подрядчик несет ответственность в течение 1 (одного) года за качество выполненных по
настоящему Договору работ и обязуется своими силами и за свой счет исправить обнаруженные Заказчиком
2
недоработки в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии (в письменном виде, подписанной
Заказчиком).
7.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, оказавшегося во
владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора.
7.6. В случае нарушения условий договора и невыполнения Подрядчиком работы в срок, Заказчик
имеет право требовать, а Подрядчик обязуется оплатить пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от
общей стоимости работ. В случае просрочки платежа, Подрядчик имеет право требовать только
окончательной оплаты за выполненные работы.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору при условии, что их нарушение было обусловлено
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и которые возникли после заключения настоящего
Договора.
8.2. Под указанными форс-мажорными обстоятельствами в настоящем Договоре понимаются: пожар,
наводнение, землетрясение, ураган, иные стихийные бедствия, военные действия и вооруженные конфликты,
в том числе локального характера, террористические акты, забастовки, пикетирования, издание органами
государственной власти Российской Федерации (органами местного самоуправления) нормативно-правовых
документов, непосредственно влияющих на исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.3. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся: отсутствие денежных средств на счетах,
изменение в составе органов управления какой-либо из Сторон, нарушение обязательств контрагентов Сторон
и иные подобные обстоятельства.
8.4. Сторона, подвергнувшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно (в
срок не более 3 (трех) календарных дней) письменно сообщить об этом другой Стороне с приложением
подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств документов.
8.5. В случае наступления указанных в пункте 9.2. настоящего Договора обстоятельств срок
исполнения настоящего Договора увеличивается соответственно на срок действия форс-мажорных
обстоятельств.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все возникшие споры в рамках настоящего Договора разрешаются в соответствии с действующим
законодательством России и, по возможности, путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае разрешения спорного вопроса в судебном порядке, спор подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде города Москвы.
10. Срок действия Договора, условия расторжения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
10.2. Настоящий Договор действует до исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
10.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за
нарушение его условий.
10.4. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
10.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Подрядчику стоимости
работ, выполненных к моменту получения извещения об отказе Заказчиком об исполнении Договора.
12. Заключительные положения
12.1. Все условия настоящего Договора, а также содержание переговоров Сторон в ходе его
подписания и реализации, являются строго конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.
3
12.2. Недействительность одного или нескольких пунктов настоящего Договора не влечет
недействительности всего Договора в целом.
12.3. По всем вопросам, не урегулированным положениями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством России.
12.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
13. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
ФГУП
«Всероссийский
научноисследовательский геологический нефтяной
институт» (ВНИГНИ)
105118, г. Москва,
шоссе Энтузиастов, 36
ИНН/КПП 7720065597/772001001
р/сч 40502810638230100022
Сбербанк России ОАО
Лефортовское ОСБ №6901 г. Москвы
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 01423547
Подрядчик:
ООО «СМУ-306»
Генеральный директор
Генеральный директор
А.И. Варламов
Заказчик_____________________
115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д. 7, стр.2
ИНН/КПП 7725211450/772501001
р/с 40702810938250119988
Сбербанк России Люблинское ОСБ 7977
г. Москвы
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 59599669
Г.А. Шепет
Подрядчик ______________________
4