Приложение № 2 к Закупочной документации

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № _________
на проведение работ по предремонтному обследованию
заземляющего устройства ПС 110/6/6 кВ «Заречная-Новая»
«___» __________ 2013 г.
_________________________
(место заключения договора)
(дата заключения договора)
Общество с ограниченной ответственностью «Энергорезерв», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сомикова Сергея Анатольевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на
основании ________________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны,
на основании результатов размещения заказа путем открытого запроса предложений
(Протокол Закупочной комиссии № ____ от «___» _______________ 2013 г.), заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить по
заданию Заказчика работы по проведению предремонтного обследования оборудования
согласно Техническому заданию (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора, требований «Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей», действующей руководящей и нормативно-технической документации.
1.2. Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и уплатить
обусловленную договором цену.
1.3. Место проведения работ: Подстанция 110/6/6кВ «Заречная-Новая»,
Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, в 100 м западнее площадки западных
наклонных стволов ОАО «Шахта «Заречная», кадастровый (или условный) номер:
42:06:0111008:439:4.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора составляет _________________________________________ руб.
(___________________________________________ рубля 00 коп.), в том числе НДС (18%)
– ______________________ руб. (____________________________________________
рублей 00 коп.) и определяется в соответствии с Локальным сметным расчетом
(Приложение № 3), составленным Подрядчиком. Локальный сметный расчет приобретает
силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3) с
момента подтверждения его Заказчиком. Подтверждение Локального сметного расчета
Заказчиком означает его подписание в виде Приложения № 3 к настоящему Договору
уполномоченными представителями Сторон.
2.2. Цена Договора, указанная в п. 2.1, включает в себя все затраты Подрядчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1.Своими силами и средствами своевременно и должным образом выполнить
работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с Техническим
заданием (Приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.1.2. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую
документацию и информацию только для целей, предусмотренных настоящим Договором,
не разглашать и не передавать информацию третьим лицам без согласия Заказчика.
Страница 1 из 12
Заказчик _______________
Исполнитель _______________
3.1.3. Исполнять полученные в ходе оказания работ указания Заказчика, если такие
указания не противоречат условиям Договора.
3.1.4. Приостановить выполнение работ, незамедлительно проинформировав
Заказчика об обнаруженной невозможности получить требуемые результаты или о
нецелесообразности продолжения выполнения работ по обстоятельствам, не зависящим от
Подрядчика, до получения от него указаний о дальнейших действиях в течение 10
рабочих дней.
3.1.5. Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей
среды и правила техники безопасности.
3.1.6. Обеспечить выполнение работ штатным квалифицированным персоналом,
прошедшим специальную подготовку, обучение и проверку знаний в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
3.1.7. Передать Заказчику результаты выполненных работ в виде Технического
отчета об обследовании, а также документацию, разработанную в соответствии с
требованиями Технического задания (Приложение № 1).
3.1.8. Передать Заказчику подписанные со своей стороны Акты выполненных работ
(КС-2, КС-3) в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.1.9. Своими силами и за свой счет устранить допущенные недостатки в сроки,
установленные Сторонами в Актах выполненных работ.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить Подрядчику условия для оказания работ по Договору.
3.2.2. Предоставлять по запросу Подрядчика исходные данные, указанные в
Техническом задании (Приложение № 1), необходимые для оказания работ по Договору, в
течение 5 рабочих дней с момента получения запроса.
3.2.3. Своевременно принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с
условиями настоящего Договора.
3.2.4. Оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях,
обусловленных настоящим Договором.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются Подрядчиком
в следующие сроки:
Начало: с момента заключения Договора;
Окончание: 25 июля 2013 г.
4.2. Сроки завершения отдельных этапов выполняемых Подрядчиком работ
(промежуточные сроки) устанавливаются Сетевым графиком (Приложение № 2),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Сетевой график составляется
Подрядчиком. Он приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение № 2) с момента подписания уполномоченными представителями
Сторон.
4.3. Исполнитель имеет право сдать результат выполненных работ ранее срока
окончания, предусмотренного Договором (досрочно), с письменного согласия Заказчика.
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
5.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать
требованиям Технического задания (Приложение № 1), стандартам, техническим
условиям, другим нормам и правилам, действующим для данного вида работ.
5.2. Подрядчик несет ответственность за достоверность результатов обследования,
качество и своевременность выполненных работ.
5.3. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается равным 12 месяцев со
дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3).
Страница 2 из 12
Заказчик _______________
Исполнитель _______________
6. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту приемки
выполненных работ по форме № КС-2 и Справке о стоимости выполненных работ по
форме № КС-3, которые подлежат подписанию обеими Сторонами.
6.2. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня передачи Заказчику
результатов выполненных работ, Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2,
Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, Подрядчиком не будет
получен подписанный со стороны Заказчика Акт или мотивированный отказ от приёмки
работ с указанием обнаруженных недостатков, то работа считается принятой Заказчиком
и подлежит оплате на условиях настоящего Договора.
6.3. Если в ходе приемки выполненных работ, или в период гарантийного срока
Заказчиком будут обнаружены недостатки, то Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней
составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения при условии, что они не выходят за рамки, установленные Техническим
заданием (Приложение № 1).
6.4. Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приемке
работ, своими силами и за свой счет. После устранения недостатков сдача-приемка
выполненных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором.
7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
7.1. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от цены договора, что
составляет _______________ (________________________________________________)
рублей, в том числе НДС 18% ______________ (___________________________________)
рублей на основании выставленного счета на аванс. Исполнитель обязан в течение 3-х
дней с момента подписания Договора предоставить Заказчику счет на аванс. Заказчик
обязуется оплатить авансовый платеж в течение 30 дней с момента предоставления счета
на аванс.
В течение 5 дней со дня оплаты авансового платежа Исполнитель обязан
предоставить Заказчику счет-фактуру на сумму платежа в соответствии с требованиями
ст. ст. 168 и 169 НК РФ.
В случае непредставления или нарушения сроков предоставления счета-фактуры
Поставщик оплачивает Покупателю штраф в размере 1 000 рублей.
7.2. В течение пяти дней с момента подписания без замечаний Акта приемки
выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по
форме № КС-3 Подрядчик обязан передать Заказчику счет-фактуру, оформленный в
соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000 г.
7.3. Оплата выполненных и переданных Заказчику работ производится в течение 30
(тридцати) дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ по
форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 на основании
представленного Подрядчиком счета-фактуры.
7.3. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, в
отношении которого осуществляется обследование по настоящему Договору.
8.3. Подрядчик несет ответственность за безопасность труда своих работников в
Страница 3 из 12
Заказчик _______________
Исполнитель _______________
связи с выполнением обязательств, обусловленных настоящим Договором.
8.4. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения работ, Подрядчик
уплачивает Заказчику неустойку в размере двойной действующей ставки
рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств за каждый день
просрочки и возмещает Заказчику причиненные убытки в полной сумме сверх неустойки.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших
после заключения настоящего договора и делающими невозможным надлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору. Под обстоятельствами непреодолимой
силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, авария на транспорте,
военные действия любого характера.
9.2. В случае возникновения указанных в пункте 9.1. настоящего Договора
обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по настоящему Договору, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в
десятидневный срок с момента их наступления с приложением справки Торговопромышленной палаты, подтверждающей данные обстоятельства. Не извещение или
несвоевременное извещение другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы
лишает Сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, права
ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.
9.3. Срок исполнения обязательств для Стороны, находящейся под воздействием
обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90
календарных дней, то каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения настоящего Договора. При этом результат, имеющийся на момент отказа
одной из Сторон от исполнения договора, а также материалы и оборудование, переданные
Заказчиком для обеспечения выполнения работ, передаются Подрядчиком Заказчику, а
Заказчик оплачивает фактически выполненные Подрядчиком работы.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Право требования, принадлежащее одной из Сторон по Договору, не может
быть передано другому лицу по сделке (уступка права требования) без письменного
согласия другой Стороны.
10.2. Стороны обязуются не разглашать информацию, относящуюся к предмету и
условиям настоящего Договора, в том числе, коммерческого характера. Требование
настоящего пункта не распространяется на случаи раскрытия конфиденциальной
информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ, но в этом случае Стороны должны извещать друг
друга немедленно о характере и объеме предоставляемой информации.
11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут:
–
по соглашению сторон;
–
по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим
законодательством;
–
в случае одностороннего отказа (полного или частичного) от исполнения.
Договора, когда такой отказ допускается законом или настоящим Договором.
11.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться
(полностью или частично) в одностороннем (внесудебном) порядке от исполнения
Страница 4 из 12
Заказчик _______________
Исполнитель _______________
настоящего Договора, письменно предупредив Подрядчика об отказе от исполнения
договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым (полностью или
частично) с момента получения Подрядчиком письменного уведомления об отказе от
исполнения Договора. Уведомление направляется Подрядчику по почте заказным
письмом по адресу, указанному в настоящем Договоре, и считается полученным по
истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма.
11.3. В случае одностороннего отказа (полного или частичного) от исполнения
Договора Заказчик оплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально
части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, а
Подрядчик обязан передать Заказчику результат незавершенных работ.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются
сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем
переговоров, он подлежит разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения обязательств обеими Сторонами.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
13.3. В части, не урегулированной условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
13.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.5. Приложения к Договору:
–
Техническое задание (Приложение № 1), являющееся неотъемлемой частью
настоящего Договора;
–
Сетевой график (Приложение № 2), являющийся неотъемлемой частью
настоящего Договора;
–
Локальный сметный расчет (Приложение № 3), являющийся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ООО «Энергорезерв»
Юридический адрес общества:
650036, РФ, г. Кемерово,
ул. Терешковой, д. 41, оф. 311
Почтовый адрес общества:
650036, РФ, г. Кемерово,
ул. Терешковой, д. 41, корп. Б, оф. 306, 311
Тел/факс (384-2) 480-405 [email protected]
ИНН 4205239291, КПП 420501001,
ОГРН 1124205003658, ОКПО 37707763
р/с 40702810323060000840 в Филиале
«Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»,
БИК 045004774, к/с 30101810600000000774
Страница 5 из 12
Заказчик _______________
Исполнитель _______________
Директор ООО «Энергорезерв»
_______________ С.А. Сомиков
_______________
М.П.
М.П.
Страница 6 из 12
Заказчик _______________
Исполнитель _______________
Приложение № 1
к Договору № _________ от «___» __________ 2013 г.
на проведение работ по предремонтному обследованию
заземляющего устройства ПС 110/6/6 кВ «Заречная-Новая»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Предремонтное обследование заземляющего устройства
ПС 110/6/6 кВ «Заречная-Новая»
1. Общие положения
Необходимо выполнить следующие виды работ: предремонтное обследование
состояния заземляющих устройств подстанции, разработка мероприятий по ремонту
заземляющего устройства подстанции 110/6/6 кВ «Заречная-Новая».
2. Место, срок и условия выполнения работ
2.1. Работы выполняются на следующих объектах:
‒
Подстанция 110/6/6 кВ «Заречная-Новая», географически расположенная на
территории: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, в 100 м западнее площадки
западных наклонных стволов ОАО «Шахта «Заречная», кадастровый (или условный)
номер: 42:06:0111008:439:4.
Доставка персонала Подрядчика на объекты ООО «Энергорезерв» производится
транспортом, принадлежащим Подрядчику.
2.2. Подрядчик выполняет работы своим персоналом, оборудованием и
материалами. Результаты выполненных работ, заключения, протоколы, предоставляются
Заказчику и должны соответствовать требованиям нормативно-технической
документации.
2.3. Заказчик обеспечивает допуск персонала Подрядчика на подстанции.
2.4. Срок оказания услуг:
Начало: с момента заключения договора.
Окончание: 25 июля 2013 г.
3. Основные требования к выполняемой работе, подрядчику и оборудованию
3.1. Требования к объему и качеству выполняемых работ.
3.1.1. Предремонтное обследование состояния заземляющих устройств подстанций
включает в себя:
3.1.1.1. Проверка исполнения ЗУ ПС, построение исполнительной схемы:

Визуальный контроль состояния элементов заземляющего устройства;

Определение трасс прокладки горизонтальных заземлителей без вскрытия
грунта;

Выявление нарушений в горизонтальной сетке ЗУ;

Выявление дефектов и не соответствия требованиям ПУЭ.
Визуальный контроль состояния элементов ЗУ включает в себя: визуальную
проверку выполнения элементов ЗУ, качество монтажа, наличия заземляющих спусков с
оборудования, определение их сечения и места присоединения, проверку качества
болтовых и сварных соединений, а также проверку исполнения заземляющих устройств на
соответствие проекту и требованиям нормативно-технических документов.
Определение трасс и глубины прокладки продольных и поперечных
горизонтальных заземлителей в грунте, а также измерение сопротивлений металлосвязи
между оборудованием и заземляющим устройством. Оценку состояния конструкции
заземляющего устройства, системы молниезащиты и выявления существующих дефектов.
Страница 7 из 12
Заказчик _______________
Исполнитель _______________
Определение трасс и глубины прокладки продольных и поперечных горизонтальных
заземлителей в грунте.
3.1.1.2. Проверка металлосвязей оборудования с заземляющим устройством;
3.1.1.3. Определение сопротивления растеканию ЗУ;
3.1.1.4. Определение напряжений прикосновения на территории ПС;
3.1.1.5. Определение основных электрических характеристик грунта;
3.1.1.6. Расчет параметров ЗУ при замыканиях в первичной сети;
3.1.1.7. Расчет параметров ЗУ при разрядах молнии;
3.1.1.8. Расчет разных вариантов реконструкции ЗУ и выбор наиболее
оптимального по технико-экономическим параметрам;
3.1.1.9. Разработка мероприятий, схемы ремонта ЗУ ПС;
3.1.1.10. Выдача Технического отчета о состоянии заземляющего устройства
подстанции с разработкой мероприятий по эксплуатации и ремонту, включающего:
‒
сметно-экономический расчет стоимости работ по ремонту ЗУ.
Работы выполняются в соответствии с действующей нормативно-технической
документацией:

Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок, ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.-03.150-00, с измен. и доп.;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), главы 2.5, 4.2. Седьмое
издание. – М.: «Издательство НЦ ЭНАС». 2003 г.;

РД 34.45-51.300-97. Объёмы и нормы испытаний электрооборудования. 6-е
издание с изм. и доп. – М.: НЦ ЭНАС, 2001 г.;

РД 153-34.0-20.525-00. Методические указания по контролю состояния
заземляющих устройств электроустановок. – М.: СПО ОРГРЭС. – 2000. – 66 с.;

СТО 56947007- 29.130.15.105-2011. Методические указания по контролю
состояния заземляющих устройств электроустановок;

Справочник по проектированию электрических систем. – М.:
Энергоатомиздат, 1981;

Справочник по электрическим установкам высокого напряжения. – М.:
Энергоатомиздат, 1981;

ГОСТ 12.1.038-82 Система стандартов безопасности труда.
Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и
токов. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – С изм. и доп., 1988;

Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений / РД.
34.21.122-87;

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций / СО 153-34.21.122-2003;

Руководящие указания по защите электростанций и подстанций 3-500 кВ от
прямых ударов молнии и грозовых волн, набегающих с линий электропередачи / РД
34.20.114.
3.2. Требования к Подрядчику:
3.2.1. Подрядчик должен иметь действующее свидетельство о регистрации
электролаборатории Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору в соответствии с которым в разрешенные видов испытаний и
измерений входят:

комплексное обследование заземляющих устройств подстанций;

комплексное обследование систем молниезащиты.
3.2.2. Подрядчик должен иметь опыт аналогичных работ не менее 3(трех) лет, и
предоставить копии не менее одного выполненного договора по каждому из
запрашиваемых видов работ;
3.2.3. Подрядчик должен иметь опыт работы на энергообъектах Кемеровской
Страница 8 из 12
Заказчик _______________
Исполнитель _______________
области;
3.2.4. Подрядчик обязан иметь не менее одного выполненного договора на сумму
не менее 3 000 000,00 (Трех миллионов) рублей;
3.2.5. Подрядчик обязан выполнять требования по охране труда и техники
безопасности в соответствии с нормативными документами;
3.2.6. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном
объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в
установленном порядке);
3.2.7. Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом,
находиться в процессе ликвидации;
3.2.8. На имущество Подрядчика не должен быть наложен арест, экономическая
деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена;
3.2.9. Сведения о Подрядчике должны отсутствовать в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
3.2.10. Наличие в штате Подрядчика электротехнического персонала с правами:
выдающего наряд, отдающего распоряжение, ответственного руководителя,
производителя работ с соответствующими группами допуска по электробезопасности.
Минимальное количество персонала с соответствующими правами:

Ответственный руководитель – 2 человека;

Выдающий наряд, отдающий распоряжение – 2 человека;

Производитель работ – 3 человека;
3.2.11. Деятельность Подрядчика как юридического лица с момента
государственной регистрации до момента объявления закупок должна составлять не менее
5 (пяти) лет.
3.3 Требования к оборудованию.
3.3.1. Необходимо наличие у Подрядчика следующего оборудования:

Измеритель сопротивления заземления;

Измеритель сопротивления заземляющих устройств;

Цифровой четырехканальный осциллограф;

Калибровочный генератор;

Трассопоисковый прибор для определения исполнительной схемы ЗУ;

прибор для измерения сопротивлений металлосвязей и заземляющего
устройства, и для измерений напряжения прикосновения;

Приборы для измерения удельного электрического сопротивления грунта;

Генератор переменного тока частотой 50±10 Гц от 0 до не менее 5А для
имитации КЗ;

Генератор импульсов тока для имитации высокочастотной составляющей
тока КЗ;

Генератор импульсов тока для имитации тока молнии;

Программа расчета электрических параметров заземляющих устройств
(должна иметь свидетельство о регистрации в Роспатенте РФ);

Персональный компьютер;

Слесарный инструмент.
4. Требования к качеству, надежности, сертификации
Подрядчик обязан проводить обследование, выдавать заключения, которые должны
соответствовать техническому заданию Заказчика, стандартам, техническим условиям,
другим нормам и правилам, действующим для данного вида работ.
Страница 9 из 12
Заказчик _______________
Исполнитель _______________
5. Обеспечение материалами и оборудованием (Объемы материалов и
оборудования)
Обеспечение необходимой аппаратурой, программным обеспечением, расходными
материалами возлагается на Подрядчика. Транспортировку материалов, персонала, машин
и механизмов до объекта и обратно осуществляет Подрядчик своими силами.
6. Требования к безопасности, экологии
Подрядчик обязан выполнять требования безопасности при выполнении работ в
соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок, ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.-03.150-00, с измен. и дополнениями),
требования противопожарной безопасности, в соответствии с ВППБ 01-02-95 (РД 153-34.003.301-00), а также другой нормативно-технической документации, внутренними
инструкциями по охране труда Подрядчика.
7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание
результата работ
Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание результата
работ не предусматриваются.
8. Требования к приему-передаче выполненных работ
Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту приемки выполненных
работ по форме № КС-2 и Справке о стоимости выполненных работ по форме № КС-3,
которые подлежат подписанию обеими Сторонами в порядке и в сроки, установленные
договором.
Подрядчик направляет Заказчику 3 (три) экземпляра разработанной документации
на бумажных носителях, а также 1 (один) экземпляр в электронном виде на СD или DVD.
Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows,
MS Office, и Acrobat Reader. Табличную документацию в формате MS Excel.
9. Гарантии Подрядчика работ
9.1. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается равным 12 месяцев со
дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3).
9.2. Недостатки, дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются
Подрядчиком работ за его счет.
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Директор ООО «Энергорезерв»
_______________ С.А. Сомиков
_______________
М.П.
М.П.
Страница 10 из 12
Заказчик _______________
Исполнитель _______________
Приложение № 2
к Договору № _________ от «___» __________ 2013 г.
на проведение работ по предремонтному обследованию
заземляющего устройства ПС 110/6/6 кВ «Заречная-Новая»
СЕТЕВОЙ ГРАФИК
Составляется Исполнителем
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Директор ООО «Энергорезерв»
_______________ С.А. Сомиков
_______________
М.П.
М.П.
Страница 11 из 12
Заказчик _______________
Исполнитель _______________
Приложение № 3
к Договору № _________ от «___» __________ 2013 г.
на проведение работ по предремонтному обследованию
заземляющего устройства ПС 110/6/6 кВ «Заречная-Новая»
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Составляется Исполнителем
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Директор ООО «Энергорезерв»
_______________ С.А. Сомиков
_______________
М.П.
М.П.
Страница 12 из 12
Заказчик _______________
Исполнитель _______________