Котировка 40_11 3 Маршрутиз
реклама
Запрос котировочной цены Уважаемые господа! Заказчик: Учреждение Российской академии наук Институт математики и механики Уральского отделения РАН (ИММ УрО РАН) Почтовый адрес: 620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской 16. Тел.: (343)375-34-21, факс: (343) 374-25-81 E-mail: [email protected] Источник финансирования: федеральный бюджет. Ответственное лицо: Григорьев Алексей Михайлович, тел.(343) 375-34-38, 374-34-61. Объявляет запрос котировок на поставку: трех маршрутизаторов согласно перечню, указанному в Приложении 1 или эквивалент. Срок поставки: до 16 декабря 2011г. Место поставки: г.Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д.16, литер А. Максимальная цена контракта: 5 300,00 руб. (Пять тысяч триста руб. 00 коп.) Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указано в Приложении 4. Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на перевозку, разгрузку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Условия оплаты: согласно Проекту Государственного контракта. В случае Вашего согласия принять участие в данной котировке цен, просим представить котировочную заявку до 17 часов 00 минут (время местное) 14 ноября 2011г. по адресу: 620990, г.Екатеринбург, ул. С. Ковалевской 16, литер А, ком.123. Прием документов осуществляется в запечатанном конверте с пометкой «Котировка цен №40» в рабочее время с 9 часов до 17 часов (время местное). Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок будет производиться в 11 часов 30 минут (время местное) 15 ноября 2011г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской 16, литер А, ком.140. Участником запроса котировки цен может быть представлена только одна котировочная заявка. Срок подписания контракта: через 7 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте. Требование к участникам размещения заказа: - отсутствие сведений об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков. Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. Приложения: Приложение 1: «Перечень оборудования». Приложение 2: «Проект Государственного контракта» Приложение 3: «Форма котировочной заявки (котировки цен)» Приложение 4: «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» Председатель единой комиссии: С.Г. Завьялов Приложение 1: Перечень оборудования: Запрос котировок на поставку: трех маршрутизаторов согласно перечню, указанному в Приложении1 или эквивалент. № п/п 1. 2. Наименование оборудования: Маршрутизатор D-Link <DIR-620> Multifunction Wireless Router 3G/2G, CDMA, WiMAX (802.11b/g/n, 4UTP 10/100 Mbps,1WAN, USB,300Mbps) или эквивалент: Требования: - Беспроводной маршрутизатор 802.11n со встроенным 4-х портовым коммутатором и портом USB, с поддержкой сетей 3G/CDMA/WiMAX; - Соответствие стандартам 802.3 (Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control); - Частота 2.4 ГГц; - Firewall фильтрация по MAC-адресу, фильтрация пакетов; - Защищенные VPN-протоколы PPTP, PPPoE, L2TP; - Получение IP-адреса Static IP, Dynamic IP; - Максимальная скорость беспроводной передачи данных 300 Мбит/сек; - Стандарты беспроводной связи IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.16e (WiMAX); - Virtual Server; - Кнопки Reset, WPS; - Совместимость Поддерживаемые USB модемы 3G: Alcatel X200X, Alcatel X220X, Huawei E1550, Huawei E156G, Huawei E160G, Huawei E169G, Huawei E220, ZTE MF626, ZTE MF627 WiMAX: Samsung SWC-U200. CDMA: AnyDATA ADU-500A; - USB Host - (для подключения модема); - DHCP-сервер; - Порты Fast Ethernet - 4 порта 10/100 Мбит/сек; - Порты WAN - 1 порт RJ-45; - Поддержка схем обеспечения безопасности беспроводной передачи - WPA2; WPA; WEP-кодирование с 64- или 128-битным ключом; - Внешние антенны - 2 антенны (Несъемная+Несъемная); - Питание - От электросети; - Блок питания - Внешний, в комплекте; - Корпус – Пластик. Маршрутизатор D-link DIR-320 или эквивалент: Требования: - Тип устройства - роутер/точка доступа; - Вход данных (WAN-port) - до 54 Мбит/сек (802.11g); - Интерфейсы – USB; - Кол-во LAN портов - 4 порта; - Антенна - внешняя / съемная /; - Кол-во антенн – 1; - Стандарты безопасности - WEP, WPA, WPA2; - Ф-ции маршрутизатора - Принт-сервер, Поддержка VPN, Режим моста, Cетевой экран (Firewall); - Питание - через внешний адаптер питания. Срок гарантии: не менее 1 года. Максимальная цена контракта: 5 300,00 руб. (Пять тысяч триста руб. 00 коп.) Срок поставки: до 16 декабря 2011г. Кол-во (шт.): 2 1 Приложение 2: “УТВЕРЖДАЮ” Директор ИММ УрО РАН чл.-кор. РАН __________________В.И.Бердышев « » _____________2011г. Проект Государственного контракта: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____ г.Екатеринбург «___»_____________2011г. ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с одной стороны и Учреждение Российской академии наук Институт математики и механики Уральского отделения РАН, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, в лице директора Бердышева Виталия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании решения единой комиссии (протокол от «___»_____________2011г. №______) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. Поставщик поставляет три маршрутизатора(далее оборудование) согласно Перечню, который является неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1), а Государственный заказчик принимает и оплачивает поставляемое оборудование. 1.2. Счета являются неотъемлемой частью настоящего Контракта и должны содержать информацию о номенклатуре, ассортименте, количестве, ценах поставляемого оборудования. 2. Обязательства сторон 2.1. Во исполнение настоящего Контракта Поставщик обязуется: 2.1.1. Поставить оборудование Государственному заказчику до 16 декабря 2011г. 2.1.2. Поставить оборудование по цене, указанной в ценовом предложении, представленном на рассмотрение единой комиссии. 2.1.3. Одновременно с передачей оборудования, предоставить Государственному заказчику необходимую техническую документацию (технический паспорт, сертификат качества и т. п.). 2.2. Государственный заказчик обязан: 2.2.1. Оплатить Поставщику стоимость поставляемого оборудования в порядке установленном в разделе 4 настоящего Контракта. 2.2.1. Принять оборудование по количеству, качеству и комплектности с оформлением всех необходимых документов. 2.3. Государственный заказчик вправе: 2.3.1.Отказаться принять оборудование в случае выявления у него видимых дефектов и инициировать составление Акта о дефектах. 2.3.2. Государственный заказчик вправе отказаться от приобретения оборудования в случае нарушения сроков поставки оборудования. 3. Условия поставки, порядок оформления и выполнения Заказов 3.1. Оборудование должно быть доставлено с 13.00 до 16.00 часов (время местное) по адресу: г.Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д.16, литер А. 3.2. При приемке оборудования проверяется наличие всех необходимых документов на оборудование, определяется соответствие количества, комплектности, ассортимента, качества оборудования, устанавливается наличие дефектов непроизводственного характера (вызванные транспортировкой и т.д.) и др. 3.3. Приемка оборудования осуществляется комиссией, в состав которой входит представитель Поставщика. Поставщик обязан направить представителя, компетентного в вопросах определения количества, комплектности, ассортимента, качества и других характеристик оборудования. Представитель Поставщика должен иметь доверенность, подтверждающую его полномочия на участие в приемке оборудования и подписание необходимых документов. 3.4. Факт приема-передачи оборудования от Поставщика к Государственному заказчику в соответствии с действующим законодательством оформляется товарной накладной и счетомфактурой, которые подписывается полномочными представителями Поставщика и Государственного заказчика после приемки оборудования. Ссылка в накладных и счетах-фактурах на настоящий Контракт обязательна. 3.5. В случае обнаружения дефектов в поставленном оборудовании, Поставщик обязан заменить его на другое такой же марки, модели, либо устранить дефекты. С момента получения Поставщиком Акта о дефектах, замена производится немедленно при наличии на складе аналогичного оборудования, иначе - в течение 30 календарных дней. Устранение недостатков или замена оборудования и последующая доставка Государственному заказчику производится Поставщиком за свой счет. За дефекты, возникшие в результате нарушения условий монтажа и эксплуатации оборудования Государственным заказчиком, Поставщик ответственности не несет. 4. Стоимость и порядок оплаты 4.1. Стоимость поставляемого оборудования составляет ___________________________________руб. 4.2. Все платежи по данному Контракту осуществляются в рублях. 4.3. Государственный заказ осуществляет оплату по настоящему Контракту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия оборудования не позднее пяти дней с момента выставления счета-фактуры. 5. Гарантии Поставщика 5.1. Поставщик гарантирует Государственному заказчику, что обладает в необходимом объеме всеми правами в отношении поставляемого оборудования. 5.2. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого оборудования соответствует установленным в России Государственным Стандартам или техническим условиям изготовителя. 5.3. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования от всякого рода повреждений и коррозии при его перевозке. Оборудование должно быть упаковано таким образом, чтобы оно не могло перемещаться внутри тары при изменении ее положения. Поставщик несет ответственность перед Государственным заказчиком за повреждение или поломку оборудования вследствие ненадлежащей упаковки, а также за образование коррозии. 5.4. Поставщик гарантирует исправную работу оборудования в соответствии с условиями гарантии сервисных центров заводов-изготовителей. 5.5. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока отремонтировать или заменить неисправное или вышедшее из строя оборудование или часть оборудования. Ремонт или замена неисправного оборудования или частей оборудования осуществляются Поставщиком в течение 30 дней со дня получения неисправного оборудования Поставщиком. 5.6. Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование оригинальное, новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении. 6. Ответственность сторон 6.1. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или нарушения настоящего Контракта, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 6.2. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательства Государственный заказчик вправе потребовать от Поставщика выплатить неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается государственным или муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 6.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения возникающих споров путем переговоров. В случае невозможности решения споров в безарбитражном порядке все споры должны рассматриваться в Арбитражном суде Свердловской области. 7. Прочие условия 7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 7.2. Настоящий Контракт составлен в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон. 7.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до ______________ 2011 г. Приложения: 1. Перечень поставляемого оборудования. 2. Сертификаты на поставляемое оборудование. 8. Адреса и реквизиты сторон ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ________________ (подпись) В.И. Бердышев ПОСТАВЩИК ________________ (подпись) Приложение 3: Котировочная заявка (котировка цен) Дата:__________________ Кому: Учреждение Российской академии наук Институт математики и механики Уральского отделения РАН (ИММ УрО РАН) Почтовый адрес: 620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д.16. Тел. (343) 375-34-21 E-mail: [email protected] От:____________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ (наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты, участника размещения заказа, ИНН, контактный телефон организации) ________________________________________________________________________________________________________ (Название должности руководителя и его фамилия, имя, отчество) Уважаемые господа! Изучив Ваш запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить следующие товары (оказать услуги, выполнить работы): _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ (наименование и характеристики поставляемых товаров) на сумму ________________________________руб.____коп. Цена предлагаемой продукции включает в себя затраты на перевозку, разгрузку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Срок поставки: _____________________________________________________ Срок и условия оплаты: ________________________________________________________ Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить продукцию в соответствии с условиями и в сроки, установленные извещением о проведении запроса котировок и указанные в настоящей котировочной заявке, и Проекте Государственного контракта. Подтверждаем, что наша организация соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: - отсутствие сведений об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков. ________________________ (должность, Ф.И.О.) _________________ ________________ (подпись) (печать) Приложение №4: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. Определения начальной (максимальной) цены контракта на поставку трех маршрутизаторов согласно Перечню, указанному в Приложении 1, или эквивалент. 1. Маршрутизатор D-Link <DIR-620> Multifunction Wireless Router 3G/2G, CDMA, WiMAX (802.11b/g/n, 4UTP 10/100 Mbps,1WAN, USB,300Mbps) Количество – 2 шт. Средняя цена маршрутизатора: (1 690,00 + 1 710,00 + 1 840,00) / 3 = 1 746,67 (руб.) Средняя стоимость двух маршрутизаторов: 1 746,67 руб.*2 = 3 493,34 руб. 2. Маршрутизатор D-link DIR-320 Количество – 1 шт. Средняя цена маршрутизатора: (1 642,00 + 1 770,00 + 1 819,00) / 3 = 1 743,67 (руб.) Средняя стоимость трех маршрутизаторов: 3 493,34 + 1 743,67 = 5 237,01 руб. Принято решение объявить запрос котировок на поставку двух многофункциональных устройств согласно перечню, указанному в Приложении 1 по начальной (максимальной) цене: 5 300,00 руб. (Пять тысяч триста руб. 00 коп.)
