Котировка 11_10 Файл-сервер в компл

Запрос котировочной цены
Уважаемые господа!
Заказчик: Учреждение Российской академии наук Институт математики и механики Уральского
отделения РАН (ИММ УрО РАН)
Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской 16.
Тел.: (343)375-34-21, факс: (343) 374-25-81
E-mail: [email protected]
Источник финансирования: федеральный бюджет.
Ответственное лицо: Малыгин Ярослав Владимирович, тел.(343) 375-34-22, (343) 375-34-61
Объявляет запрос котировок на поставку:
указанному в Приложении 1, или эквивалент.
файл-сервера в комплекте согласно перечню,
Сроки поставки: до 1 декабря 2010г.
Место поставки: г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д.16.
Максимальная цена контракта: 27 900,00 руб.
(Двадцать семь тысяч девятьсот руб. 00 коп.)
Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на перевозку, разгрузку,
установку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных
платежей.
Условия оплаты: согласно Проекту Государственного контракта.
В случае Вашего согласия принять участие в данной котировке цен, просим представить
котировочную заявку до 17 часов 00 минут (время местное) 14 октября 2010г. по адресу:
620219, г.Екатеринбург, ул. С. Ковалевской 16, ком.123.
Прием документов осуществляется в запечатанном конверте с пометкой «Котировка цен №11» в
рабочее время с 9 часов до 17 часов (время местное).
Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок будет производиться в 11 часов 00 минут (время
местное) 15 октября 2010г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской 16, ком.140.
Участником запроса котировки цен может быть представлена только одна котировочная заявка.
Срок подписания контракта: через 7 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок на официальном сайте.
Требование к участникам размещения заказа:
- отсутствие сведений об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком
котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложения: Приложение 1: «Перечень оборудования».
Приложение 2: «Проект Государственного контракта»
Приложение 3: «Форма котировочной заявки (котировки цен)»
Председатель единой комиссии:
С.Г. Завьялов
Приложение 1:
Перечень оборудования:
Запрос котировок на поставку:
Приложении 1, или эквивалент.
№
п/п
файл-сервера в комплекте согласно перечню, указанному в
Наименование оборудования:
Кол-во
(шт.)
Файл-сервер в комплекте:
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Файл-сервер со следующими характеристиками:
QNAP NAS Server<TS-410> (4x3.5"/2.5"HotSwap HDD
SATA,RAID0/1/5/5+/6/JBOD,2xGbLAN,4xUSB2.0,2xeSATA)
Поддерживаемые уровни RAID 0, 1, 5, 6, 5+spare
Горячее резервирование (Hot Spare) Поддерживается
Язык интерфейса Русский
Процессор Marvell 800 МГц
Индикаторы Status, LAN, USB, eSATA, HDD 1, HDD 2, HDD 3, HDD 4
Память 256 Мб DDR2; 16 Мб Flash
Скачивание файлов без использования компьютера BitTorrent, FTP, HTTP
Охлаждение 1 вентилятор 9 см
Поддержка DLNA Есть встроенный UPnP/ DLNA media server (с TwonkyMedia)
Кнопки Power, USB one-touch-backup, Reset
Кол-во отсеков для HDD 4
Формат HDD 3.5", 2.5"
Интерфейс поддерживаемых HDD SATA
Уровень шума 33 дБ без HDD, 33.2 дБ в режиме Standby, 35.1 дБ при работе (с 4 HDD по 500 Гб)
Принт-сервер; поддержка до 3 устройств all-in-one
Разъемы на передней панели 1 x USB 2.0 Type A
Порты 2 x e-SATA, 3 x USB 2.0 Type A, 2 порта 10/100/1000 Мбит/сек
Блок питания Внешний; входит в комплект поставки
Потребление энергии 12 Вт в режиме Sleep; 20 Вт при работе
Размеры (ширина х высота х глубина) 180 x 177 x 235 мм
Вес 3 кг
Рабочая температура 0 ~ 40°C
Жёсткий диск со следующими характеристиками:
ATA 1TB Seagate ST31000528AS Barracuda 7200.12 32Mb 3.0Gb/s
Форм-фактор: 3.5"
Ёмкость: 1 Тб
Интерфейс: SATA; поддержка NCQ
Буфер: 32 Мб
Скорость вращения шпинделя: 7200 оборотов/мин.
Среднее время доступа: 8.5 мс при чтении, 9.5 мс при записи
Скорость передачи данных: До 160 Мб/сек
Уровень шума: 2.5 Бел в режиме Idle, 2.7 Бел при поиске
Время доступа: До 160 Мб/сек
Размеры (ширина х высота х глубина): 101.6 x 26.1 x 146.99 мм
Вес: 0.622 кг
Примечание: или эквивалент.
Максимальная цена контракта: 27 900,00 руб.
(Двадцать семь тысяч девятьсот руб. 00 коп.)
1
4
Приложение 2:
“УТВЕРЖДАЮ”
Директор ИММ УрО РАН чл.-кор. РАН
__________________В.И.Бердышев
«
» _____________2010г.
Проект Государственного контракта:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____
г.Екатеринбург
«___»_____________2010г.
______________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________________, действующего на
основании _____________________________________, с одной стороны и Учреждение Российской
академии наук Институт математики и механики Уральского отделения РАН, именуемый в
дальнейшем Государственный заказчик, в лице директора Бердышева Виталия Ивановича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании решения единой комиссии
(протокол от «___»_____________2010г. №______) заключили настоящий Государственный контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик поставляет файл-сервер в комплекте (далее оборудование) согласно Перечню,
который является неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1), а Государственный заказчик
принимает и оплачивает поставляемое оборудование.
1.2. Счета являются неотъемлемой частью настоящего Контракта и должны содержать информацию
о номенклатуре, ассортименте, количестве, ценах поставляемого оборудования.
2. Обязательства сторон
2.1. Во исполнение настоящего Контракта Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставить оборудование Государственному заказчику до 1 декабря 2010г.
2.1.2. Поставить оборудование по цене, указанной в ценовом предложении, представленном на
рассмотрение единой комиссии.
2.1.3. Одновременно с передачей оборудования, предоставить Государственному заказчику
необходимую техническую документацию (технический паспорт, сертификат качества и т. п.).
2.2. Государственный заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить Поставщику стоимость поставляемого оборудования в порядке установленном в
разделе 4 настоящего Контракта.
2.2.1. Принять оборудование по количеству, качеству и комплектности с оформлением всех
необходимых документов.
2.3. Государственный заказчик вправе:
2.3.1.Отказаться принять оборудование в случае выявления у него видимых дефектов и
инициировать составление Акта о дефектах.
2.3.2. Государственный заказчик вправе отказаться от приобретения оборудования в случае
нарушения сроков поставки оборудования.
3. Условия поставки, порядок оформления и выполнения Заказов
3.1. Факт приема-передачи оборудования от Поставщика к Государственному заказчику в
соответствии с действующим законодательством оформляется товарной накладной и счетомфактурой, которые подписывается полномочными представителями Поставщика и Государственного
заказчика в момент передачи оборудования Покупателю. Ссылка в накладных и счетах-фактурах на
настоящий Контракт обязательна.
3.2. В случае обнаружения дефектов в поставленном оборудовании, Поставщик обязан заменить
его на другое такой же марки, модели, либо устранить дефекты. С момента получения Поставщиком
Акта о дефектах, замена производится немедленно при наличии на складе аналогичного
оборудования, иначе - в течение 30 календарных дней. Устранение недостатков или замена
оборудования и последующая доставка Государственному заказчику производится Поставщиком за
свой счет. За дефекты, возникшие в результате нарушения условий монтажа и эксплуатации
оборудования Государственным заказчиком, Поставщик ответственности не несет.
4. Стоимость и порядок оплаты
4.1. Стоимость поставляемого оборудования составляет ___________________________________руб.
4.2. Все платежи по данному Контракту осуществляются в рублях.
4.3. Государственный заказ осуществляет оплату по настоящему Контракту путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
а) авансовый платеж составляет 30 % от суммы Контракта;
б) окончательный расчет Государственный заказчик обязуется произвести после принятия
оборудования не позднее пяти дней с момента выставления счета-фактуры
5. Гарантии Поставщика
5.1.
Поставщик гарантирует Государственному заказчику, что обладает в необходимом объеме
всеми правами в отношении поставляемого оборудования.
5.2.
Поставщик гарантирует, что качество поставляемого оборудования соответствует
установленным в России Государственным Стандартам или техническим условиям изготовителя.
5.3.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования от всякого рода
повреждений и коррозии при его перевозке. Оборудование должно быть упаковано таким образом,
чтобы оно не могло перемещаться внутри тары при изменении ее положения. Поставщик несет
ответственность перед Государственным заказчиком за повреждение или поломку оборудования
вследствие ненадлежащей упаковки, а также за образование коррозии.
5.4.
Поставщик гарантирует исправную работу оборудования в соответствии с условиями
гарантии сервисных центров заводов-изготовителей.
5.5.
Поставщик обязуется в течение гарантийного срока отремонтировать или заменить
неисправное или вышедшее из строя оборудование или часть оборудования. Ремонт или замена
неисправного оборудования или частей оборудования осуществляются Поставщиком в течение 30
дней со дня получения неисправного оборудования Поставщиком.
5.6. Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование оригинальное, новое, не
восстановленное, не бывшее в употреблении.
6. Ответственность сторон
6.1.
В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или нарушения настоящего Контракта,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательства Государственный
заказчик вправе потребовать от Поставщика выплатить неустойку. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или
муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки устанавливается государственным или муниципальным контрактом в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине заказчика.
6.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения возникающих споров путем
переговоров. В случае невозможности решения споров в безарбитражном порядке все споры должны
рассматриваться в Арбитражном суде Свердловской области.
7. Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они оформлены
в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Настоящий Контракт составлен в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из
сторон.
7.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до ______________
2010г.
Приложения:
1. Перечень поставляемого оборудования.
2.Сертификаты на поставляемое оборудование.
8. Адреса и реквизиты сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
________________
(подпись)
В.И. Бердышев
ПОСТАВЩИК
________________
(подпись)
Приложение 3:
Котировочная заявка
(котировка цен)
Дата:__________________
Кому: Учреждение Российской академии наук Институт математики и механики Уральского
отделения РАН (ИММ УрО РАН)
Почтовый адрес: 620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д.16.
Тел. (343) 375-34-21
E-mail: [email protected]
От:____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического
лица), банковские реквизиты, участника размещения заказа, ИНН, контактный телефон организации)
________________________________________________________________________________________________________
(Название должности руководителя и его фамилия, имя, отчество)
Уважаемые господа!
Изучив Ваш запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить
следующие товары (оказать услуги, выполнить работы):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование и характеристики поставляемых товаров)
на сумму ________________________________руб.____коп.
Цена предлагаемой продукции включает в себя затраты на перевозку, разгрузку, установку,
страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Срок поставки: _____________________________________________________
Срок и условия оплаты: ________________________________________________________
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить продукцию в
соответствии с условиями и в сроки, установленные извещением о проведении запроса котировок и
указанные в настоящей котировочной заявке, и Проекте Государственного контракта.
Подтверждаем, что наша организация соответствует требованиям, установленным в извещении
о проведении запроса котировок:
- отсутствие сведений об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков.
________________________
(должность, Ф.И.О.)
_________________
(подпись)
________________
(печать)