"___" июня 2015 г. ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1
"___" июня 2015 г.
Г.Москва
ООО «2463 ЦБПР», в лице, Лукьянова Михаила Валентиновича, действующего на
основании Доверенности № Д-1 от 01.01.2015 г., именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной
стороны,
и ______________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице
_______________________, действующего на основании_______________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика
работы по монтажу автоматизированной системы учета расхода природного газа на базе
системы телеметрии «Аксон» (далее – УУГ), сдаче Узла измерений объемного расхода и объема
газа в эксплуатацию ГУП МО «Мособлгаз» филиал «Балашихамежрайгаз» (далее - Работы) и
Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения
Работ, передать необходимую для ведения работ документацию и разрешения (технические
условия, перечень газопотребляющего оборудования, аксонометрическая схема внутреннего
газопровода, топливный режим), принять и оплатить Подрядчику результат надлежащим
образом выполненных работ.
УУГ расположен по адресу: 143956, Московская область, г.Балашиха, мкр-н Салтыковка,
ул.Черная дорога, вл.24А.
1.2. Работы включают в себя:
- приобретение оборудования;
- разработку технического задания;
- разработку и согласование технического решения с ГУП МО «Мособлгаз» филиал
«Балашихамежрайгаз»;
- получение заключения метрологической экспертизы УУГ;
- врезку гильзы температурного датчика;
- врезку штуцера датчика давления;
- монтаж узла измерений объемного расхода и объема газа;
- программирование корректора СПГ;
- вызов представителя газового хозяйства для сдачи узла измерений объемного расхода и
объема газа в эксплуатацию ГУП МО «Мособлгаз» филиал «Балашихамежрайгаз»;
- сдачу узла измерений объемного расхода и объема газа в эксплуатацию ГУП МО «Мособлгаз»
филиал «Балашихамежрайгаз».
1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и
средствами. Работы выполняются в соответствии с нормативными документами ГОСТ Р 8.7402011.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им
материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования,
обремененных правами третьих лиц.
1.4. Срок действия настоящего Договора.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
1.5. Сроки выполнения Работ.
Подрядчик приступает к выполнению Работ после выполнения Заказчиком условий,
предусмотренных п.п. 2.2, 3.8 настоящего Договора. Работы должны быть выполнены в течение
2 (два) календарных месяцев с даты поступления от Заказчика аванса и технической
документации.
1
Ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения Работ несет
Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена подлежащей выполнению Работы по настоящему Договору определяется по
смете, представленной Подрядчиком (Приложение № 1 к настоящему Договору), и составляет ()
рубль 00 копеек, включая НДС (18%) в размере () рубль 00 копеек.
Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с
момента утверждения ее Заказчиком. Стоимость оборудования, указанного в Смете,
действительна в течение 1 (один) календарного месяца, начиная с даты подписания настоящего
Договора. В случае существенного (5% и более) повышения цен на оборудование Подрядчик
согласовывает с Заказчиком новую Смету.
Цена Работы по настоящему Договору подряда включает компенсацию издержек
Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% , что составляет () рублей 50
копеек, в т. ч. НДС (18%) () рублей 50 копеек, в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания
настоящего Договора.
2.3. В течение 5 (пять) рабочих дней после сдачи результата Работ Заказчику в
соответствии с п.4.1 Договора, Заказчик производит окончательный расчет за выполненные
работы.
2.4. В случае нарушения установленного срока оплаты Работ, указанного в п. 2.3
настоящего Договора, Заказчик по требованию Подрядчика выплачивает Подрядчику пени в
размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% от
стоимости Договора, при условии, что Подрядчик докажет, что задержка произошла по вине
Заказчика. В случае нарушения Заказчиком установленного срока оплаты более чем на 20
календарных дней Подрядчик оставляет за собой право отзыва Актов запуска корректора и
приема узла учета газа в эксплуатацию УУГ ГУП МО «Мособлгаз» филиал
«Балашихамежрайгаз», при этом Работы считаются выполненными в полном объеме и подлежат
оплате Заказчиком с учетом пени. Повторный вызов представителя ГУП МО «Мособлгаз»
филиал «Балашихамежрайгаз» для сдачи узла измерений объемного расхода и объема газа в
эксплуатацию оплачивается Заказчиком отдельно по дополнительному соглашению к
настоящему Договору.
2.5. В случае нарушения установленного срока выполнения Работ Подрядчик по
требованию Заказчика выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости монтажных
работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Договора, при условии, что
Заказчик докажет, что задержка произошла по вине Подрядчика.
2.6. После поступления Подрядчику денежных средств в соответствии с п.п.2.2, 2.3
Договора Подрядчик в течение 5 рабочих дней предоставляет Заказчику счета-фактуры.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
- качественно выполнить Работы;
- выполнить Работы в срок, указанный в п. 1.5 настоящего Договора;
- передать Заказчику результат Работы по Акту приемки выполненных работ по форме КС-2;
- при выполнении Работ соблюдать на объекте правила техники безопасности, требования
охраны труда, правила пожарной безопасности.
3.2. Подрядчик:
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
Работы до ее приемки Заказчиком.
3.3. При просрочке передачи или приемки результата Работы риски, предусмотренные в
п. 3.2. настоящего Договора, несет сторона, допустившая просрочку.
2
3.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
3.5. Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему договору других
лиц (субподрядчиков) при условии заключения с ними договоров. В этом случае Подрядчик
выступает в роли Генерального подрядчика.
3.6. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика
обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы,
либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.7. Подрядчик вправе требовать возмещения расходов, понесенных им в связи с
установлением и устранением дефектов в технической документации.
3.8. Заказчик обязан:
- передать Подрядчику по акту приема-передачи в течение 3 (три) календарных дней с
момента подписания Договора техническую документацию по УУГ;
- обеспечить в соответствии со списком сотрудников и перечнем автотранспортных
средств Подрядчика (Приложение № 2 к настоящему Договору) беспрепятственный доступ
указанным сотрудникам и автомобилям на территорию УУГ;
- обеспечить наличие на объекте электрического распределительного щита с
подключенным однофазным напряжением переменного тока 220В для питания оборудования;
- при сдаче-приемке УУГ в эксплуатацию ГУП МО «Мособлгаз» обеспечить подключение
энергозависимого оборудования УУГ на постоянной основе, в случае невыполнения данного
условия сдача-приемка в эксплуатацию может быть перенесена, повторный вызов представителя
ГУП МО «Мособлгаз» будет оплачиваться Заказчиком;
- обеспечить доступ на территорию Заказчика уполномоченному представителю при сдаче
УУГ в эксплуатацию ГУП МО «Мособлгаз»;
- оплатить Работы согласно условиям настоящего Договора.
3.9. Заказчик вправе:
- во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность;
- заключить договор на техническое обслуживание УУГ с Подрядчиком или другой
организацией.
В случае, если Заказчик заключит договор технического обслуживания УУГ с другой
организацией, Заказчик обязан не позднее 3 (три) рабочих дней до даты сдачи-приемки УУГ в
эксплуатацию ГУП МО «Мособлгаз» предоставить Подрядчику копию этого договора для
формирования исполнительной документации, необходимой для сдачи-приемки. В противном
случае при отказе ГУП МО «Мособлгаз» в оформлении Актов запуска корректора и приемки
узла учета газа в эксплуатацию по причине отсутствия в исполнительной документации копии
договора технического обслуживания УУГ Работы считаются выполненными в полном объеме
и подлежат оплате Заказчиком в течение 5 (пять) рабочих дней после даты сдачи-приемки.
3.10. В случае внесения Заказчиком изменений в переданную Подрядчику исходную
документацию после подписания настоящего Договора, Заказчик обязан компенсировать
Подрядчику расходы, связанные с изменением плана Работ, внесением изменений в рабочую
документацию и прочие расходы, если таковые имели место.
Подрядчик может вносить изменения в перечень оборудования УУГ, согласованный
Заказчиком, не влияющие на результаты измерений, без ухудшения качественных технических
характеристик УУГ и без увеличения стоимости.
3.11. В случае отказа ГУП МО «Мособлгаз» осуществить приемку смонтированного УУГ в
эксплуатацию по причине использования Заказчиком газопотребляющего оборудования, не
соответствующего ТУ и проектной документации, Работы по Договору считаются
выполненными Подрядчиком в полном объеме.
4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
4.1. Сдача результата Работ Заказчику осуществляется Подрядчиком после предоставления
Заказчику Актов запуска корректора и приемки узла учета газа в эксплуатацию и оформляется
Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2.
3
4.2. При опломбировании УУГ представителем ГУП МО «Мособлгаз» акт по форме КС-2
передается Подрядчиком представителю Заказчика.
4.3. Заказчик обязан в пятидневный срок предоставить Подрядчику подписанный
экземпляр Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 либо письменный
мотивированный отказ от его подписания.
4.4. При не предоставлении мотивированного отказа в соответствии с п. 4.3 Договора
Работы считаются выполненными в полном объеме.
4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки результата Работ отступления в нем от
Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе
приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты
Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в 3-хдневный срок после их обнаружения.
4.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной Работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена
экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев,
когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего
Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.
В указанных случаях расходы за проведение экспертизы несет сторона, потребовавшая
назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе стороны
поровну.
4.7. В случае отказа ГУП МО «Мособлгаз» Филиал «Балашихамежрайгаз» в оформлении
Актов запуска корректора и приемки узла учета газа в эксплуатацию по вине Заказчика Работы
считаются выполненными в полном объеме. В этом случае Заказчик в пятидневный срок с
момента направления ему Подрядчиком уведомления об отказе подписывает форму КС-2 и
полностью оплачивает Работы.
5. КАЧЕСТВО РАБОТЫ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
5.1. Качество выполненной Подрядчиком Работы должно соответствовать условиям
Договора.
5.2. Для Работы, указанной в п. 1.1, предусмотрен гарантийный срок 1(один) год с момента
сдачи работ Подрядчику.
5.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата Работы,
обнаруженными в течение гарантийного срока.
5.4. Заказчик обязан вызвать представителя Подрядчика на пуск газа, направив письменное
сообщение по электронной почте _________________ или по тел. ________________ не менее,
чем за два рабочих дня до предполагаемой даты пуска газа.
5.5. В случае нарушения Заказчиком условий, предусмотренных п. 5.4. Договора,
Подрядчик не несет ответственность за любые неисправности оборудования УУГ, которые
могут быть выявлены при пуске газа.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
Договора Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Договора
и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Во всем ином, что не урегулировано в настоящем Договоре, применяются нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. В случае,
если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.Москвы в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
4
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
7.2. Обо всех изменениях, в том числе банковских реквизитов, Стороны обязаны
немедленно извещать друг друга.
7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2 (два) идентичных
экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из Сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ИНН 7729635058
КПП 772901001
ОГРН 1097746392600
«МТИ-БАНК» (ЗАО) г. Москва
р/сч 40702810400010000847
к/сч 30101810400000000273
БИК 044579273
Юридический адрес/Место нахождения:
119530 г. Москва, Очаковское шоссе, дом
5А.
Тел./факс 442-90-55, 442-91-66
Факс 442-94-08
e-mail [email protected]
ПОДРЯДЧИК
Исполнительный директор
ООО «2463 ЦБПР»
________________ М.В.Лукьянов
М.П.
___________________ /_____________/
М.П.
5