Д О Г О В О Р № _______ _____________________, __

Реклама
Д О Г О В О Р № _______
г. Тольятти
«__»
2014 г.
_____________________,
именуемое
далее
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»,
в
лице
___________________________________________________________________________________
__________, действующего на основании ____________________________________, с одной
стороны, и ОАО «ТЕВИС», именуемое далее «ЗАКАЗЧИК», в лице Директора по ресурсному
обеспечению Залалтдинова Радика Абдулвагаповича действующего на основании доверенности
№75/1 от 25.02.2014г., совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет ремонт погружного насоса фирмы GRUNDFOS SV
80.80.210.2.54 H.S.G.N.D., установленного в КНС-1 Набережная, а ЗАКАЗЧИК обязуется
принять и оплатить эти работы.
2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _____________________ руб.
(___________________________________________________руб. ___ коп.), в т.ч. НДС (__%) _________________ руб. (___________________________________________________руб. ___
коп.).
2.2. Стоимость работ по настоящему договору определяется Протоколом КК ОАО «ТЕВИС» №
____ от _________________ г. и сметной документацией (Приложение № 1), утвержденной
обеими сторонами до начала работ, являющейся неотъемлемой частью Договора.
2.3. Заказчик не позднее, чем через 90 (Девяносто) банковских дней после подписания им акта
приемки обусловленной Договором работы обязуется оплатить Исполнителю стоимость
принятых Заказчиком по акту работ путем перечисления денежных сумм на расчетный счет
Исполнителя.
2.4. Расчеты производятся согласно представленным актам выполненных работ КС-2, справке
КС-3, счету и счет – фактуре за фактически выполненные работы.
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.
ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждают готовность участвовать во всех
мероприятиях, связанных с организацией ремонта и обслуживания оборудования.
3.2. Сроки выполнения работ с __________ 2014 г. по __________ 2014 г.
4. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
4.1.
Качество выполняемых работ должно соответствовать государственным стандартам,
техническим условиям или другой нормативно-технической документации, а также требованиям
ЗАКАЗЧИКА, если они предварительно оговорены.
4.2.
Приемка Заказчиком результат Работ осуществляется по акту сдачи-приемки Работ не
позднее _________________ рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления
Исполнителя о готовности результата Работ к сдаче.
4.3.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется
двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения и проведения.
1
Указанные доработки производятся Исполнителем без дополнительной оплаты.
4.4.
ИСПОЛНИТЕЛЬ устанавливает гарантийный срок на выполненные работы 12
(Двенадцать) календарных месяцев с момента подписания приемо-сдаточных документов.
4.5.
При обнаружении дефектов в период гарантийного срока составляется двухсторонний
акт с перечнем необходимых доработок, и сроком их исполнения. Вызов представителя
ИСПОЛНИТЕЛЯ обязателен. В случае, неявки представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 10
(Десяти) дней с момента извещения, составленный Заказчиком в одностороннем порядке акт с
перечнем дефектов считать согласованным Исполнителем.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.
В случае несоблюдения сроков выполнения работ согласно п. 3.2. договора
Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 1% от суммы договора за каждый день
просрочки. Сумму пени Заказчик вправе удержать при окончательном расчете за выполненные
работы.
5.3.
Исполнитель несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по
охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности на своих участках
работы, за соответствие квалификации привлеченного персонала требуемой и соблюдение им
правил безопасности.
5.4.
Исполнитель несет ответственность за несоблюдение Правил устройства и безопасной
эксплуатации оборудования, подконтрольного Ростехнадзору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.5.
В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченных вовремя сумм (стоимости принятых по
акту работ) за каждый день просрочки платежа.
5.6.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1.
Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и
которые нельзя предвидеть и избежать (форс-мажорные обстоятельства).
6.2.
Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
6.3.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения договорных
обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующих обстоятельств.
Сторона, для которой оказалось невозможным выполнение обязательств, обязана известить
другую сторону о наступлении или прекращении таких обстоятельств в течение 7 (Семи) дней с
момента наступления таких обстоятельств.
6.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3-х последовательных
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть,
расторгнут ИСПОЛНИТЕЛЕМ или ЗАКАЗЧИКОМ путем направления уведомления другой
стороне.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014 г.,
но в любом случае до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств, включая
2
гарантии Исполнителя.
7.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим
законодательством.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой стороны),
имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3.
Споры между сторонами разрешаются в претензионном порядке. Споры, по которым
не было достигнуто соглашение, рассматриваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации в арбитражном суде Самарской области.
8.4.
После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему,
переписки, соглашения, протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающихся
настоящего Договора теряют юридическую силу.
8.5.
Любые изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены дополнительным
соглашением в письменной форме и подписаны обеими сторонами
9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложение № 1: Локальный ресурсный сметный расчет № ______________.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ОАО «ТЕВИС»
445043, г. Тольятти, ул. Коммунальная, 29
ИНН / КПП 6320000561 / 631050001
БИК 043601863
ОКПО 11032374
ОКОНХ 11180
расчётный счёт № 40702810754060005176
в Самарском отделении № 6991
Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г.
Самара
БИК 043601607
кор/счёт 30101810200000000607
__________________ /______________/
________________ /Р.А. Залалтдинов/
3
Приложение №1
к договору № _____ от «__» _____2014г.
СОГЛАСОВАННО
УТВЕРЖДАЮ
Исполнитель
Заказчик
ОАО "ТЕВИС"
г. Тольятти, Автозаводский район
наименование (объекта) стройки
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС(локальная ресурсная смета)
Ремонт погружного насоса фирмы GRUNDFOS SV 80.80.210.2.54 H.S.G.N.D.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание : Дефектная ведомость
Сметная стоимость ___________ тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________ тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Июнь 2014 г.
Шифр,
№
номера
п.п.
нормативов
и коды
ресурсов
1
2
Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования и
его
масса, расход ресурсов на
единицу
измерения
3
ТСНБ-2001 (редакция 2010 г.)
Количество
Сметная
стоимость,
Ед.
единиц по
руб.
изм.
проектным
данным
на единицу
измерения
4
5
6
общ
ая
7
4
Похожие документы
Скачать