карта отбора подрядной организации

КАРТА ОТБОРА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
№№
Наименование пункта
п/п
1. Наименование Заказчика,
контактная информация
2. Вид и предмет отбора
3. Место, условия
и сроки выполнения работ
4. Краткая характеристика
работ
Текст пояснений
Открытое акционерное общество «Ивановооблгаз».
Место нахождения: 153020 г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Почтовый адрес: 153020 г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Адрес электронной почты: [email protected]
Контактный телефон: (4932) 931-9 31. Факс: (4932) 931-919.
Лот № 1. Отбор подрядной организации на выполнение работ
по газификации объектов:
1. Газификация жилых домов кооператива «Миловский» г.
Комсомольск Ивановской области.
2. г. Комсомольск. Газопровод среднего и низкого
давления к базе Комсомольского производственного
участка.
Место выполнения работ: Комсомольский район Ивановской
области.
Срок выполнения работ:
1. Газификация жилых домов кооператива «Миловский» г.
Комсомольск Ивановской области – в срок до 01 ноября
2011 года.
2. г. Комсомольск. Газопровод среднего и низкого давления
к базе Комсомольского производственного участка – в
срок до 15 сентября 2011 года.
1. Газификация жилых домов кооператива «Миловский» г.
Комсомольск Ивановской области:
- газопровод низкого давления протяженностью – 3 821 м,
глубиной траншеи – 1,2 м.
2. г. Комсомольск. Газопровод среднего и низкого давления к
базе Комсомольского производственного участка:
- газопровод среднего давления протяженностью 250 м, с
установкой ШГРП.
- устройство системы внутреннего газоснабжения и
отопления в здании Комсомольского производственного
участка Заказчика.
Качество выполняемых работ должно обеспечивать
безопасность жизни и здоровья населения, охрану
окружающей среды и соответствовать требованиям
действующих на момент выполнения работ нормативных
документов, в том числе ГОСТ, СНиП, СанПиН, ТУ и иным
документам, регламентирующим качество работ.
Качество материалов, используемых при выполнении работ,
должно соответствовать противопожарным, санитарноэпидемиологическим требованиям и быть подтверждено
соответствующими
сертификатами,
техническими
паспортами или иными документами, удостоверяющими их
соответствие вышеуказанным требованиям.
Работы должны быть выполнены с соблюдением технологии
производства, а также необходимых противопожарных
мероприятий,
мероприятий
по
предупреждению
1
5.
6.
7.
8.
чрезвычайных
ситуаций,
мероприятий
по
технике
безопасности, охране труда и охране окружающей среды.
Ответственность за охрану труда, технику безопасности и
пожарную безопасность при выполнении всего комплекса
работ несет Подрядчик.
Срок предоставления гарантии качества работ – 5 лет, объем
предоставления гарантии – 100 %.
Начальная (максимальная) 6 696 500 (Шесть миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч
цена Договора
пятьсот) рублей, в том числе НДС.
Форма и порядок оплаты
Форма оплаты - безналичный расчет. Порядок оплаты – аванс
выполнения работ
30%, окончательный расчет производится в течение 10
рабочих дней после полного завершения всех работ на
объектах.
Требования к Подрядчику
1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
сведений о Подрядчике.
2. непроведение ликвидации Подрядчика - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного
производства;
3. неприостановление деятельности Подрядчика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи
заявки.
Документы, необходимые к 1. Заявка на выполнение работ составляется в произвольной
предоставлению
форме на фирменном бланке Подрядчика и подается в
Подрядчиком
запечатанном конверте.
2. Документы, которые должны быть приложены к Заявке.
а) фирменное наименование, сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес,
номер контактного телефона;
б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до настоящей
даты выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой
выписки.
в) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени Подрядчика.
г) документы, подтверждающие квалификацию Подрядчика:
- документ, подтверждающий соответствие Подрядчика к
выполнению работ (членство в СРО).
- копия муниципального контракта, работы по которому
ранее выполнял Подрядчик, на сумму выполнения работ не
менее 10 млн. руб.
- копии учредительных документов Подрядчика.
- документы, подтверждающие хозяйственную деятельность
Подрядчика на рынке Ивановской области сроком не менее
пяти лет.
- рекомендации Подрядчика на выполнение данного вида
работ, выданные Администрацией Комсомольского района
Ивановской области.
Заявка может содержать любые другие документы по
усмотрению Подрядчика.
2
9.
Место подачи заявок
10.
Даты начала и окончания
подачи заявок
11.
Дата, время и место
рассмотрения заявок
Заявки на отбор подаются по адресу: 153020, г. Иваново, ул.
Окуловой, 59, приемная.
Дата начала приема заявок: 28 июля 2011 года.
Дата окончания приема заявок: 4 августа 2011 года до 10
часов 00 минут по московскому времени.
Заявки на участие принимаются по рабочим дням с 09 часов
00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17
часов 00 минут по московскому времени. В последний день
приема заявок заявки принимаются до 09 часов 03 минут по
московскому времени.
Рассмотрение заявок производится Заказчиком 04 августа
2011 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: 153020 г. Иваново, ул. Окуловой, 59.
Срок подписания Договора В срок не позднее пяти дней со дня проведения отбора
Заказчиком
Заказчиком в соответствии с условиями настоящей Карты
отбора.
13. Срок заключения Договора Подрядчик обязан подписать Договор на выполнение работ в
течение двух рабочих дней со дня получения подписанного
Договора от Заказчика.
12.
3