Мытарева Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной... Подрядчик» о допуске на выполнение проектных ...

ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Санкт-Петербург
«___» _________ 2014 года
ООО «Астра», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора
Мытарева Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», имеющее СРО№____ от _____г.,
о допуске на выполнение проектных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в лице ____________ , действующего на основании ______, с другой
стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению
следующего комплекса разработка проектной документации стадии «РД» «Газоснабжение 1
этапа строительства» в составе:
 Разработка рабочей документации на внутреннее газоснабжение многоквартирных
жилых домов 1 этапа строительства;
 Разработка рабочей документации на устройство котельных многоквартирных жилых
домов 1 этапа строительства.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Исполнителем Работу в соответствии с
условиями настоящего Договора.
1.2.1. Разработанная проектная и рабочая документация, указанные в п.п. 1.1.1………..договора должна соответствовать требованиям, предъявляемым к ней
Сводами правил и Национальными стандартами, действующими на момент
передачи результата Работ Заказчику, заданию на проектирование (Приложение № 1
к договору) и Перечнем исходных данных (Приложение № 4 к договору).
1.2.2. Содержание и сроки выполнения Работы определены Графиком выполнения работ
(Приложение №2 к Договору).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора
передать по акту приема-передачи Подрядчику весь объем исходных данных,
необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.
2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных работ в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Осуществлять текущий контроль процесса и качества выполнения Подрядчиком
работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.2. Представлять Заказчику качественно выполненную Документацию согласно
представленному Заданию на проектные работы (Приложение № 1 к настоящему
Договору), в сроки, предусмотренные соответствующим Графиком выполнения
работ (Приложение №2 к настоящему Договору).
2.3.3. Выполнять указания Заказчика, предоставленные в письменном виде, в том числе о
внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат
условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным
документам Российской Федерации
2.3.4. В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора,
Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в
котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их
оплаты.
Заказчик
Подрядчик
2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. Запрашивать и получать от Заказчика дополнительные исходные данные, не
указанные в приложении №4.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет
_______________, в том числе НДС 18% _____________.
3.2. Оплата выполненных работ по Договору производится в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ единовременно в
соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору),
сумма уплаченного Заказчиком аванса при этом зачитывается в стоимость работ по
настоящему Договору.
3.3. Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.
4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Сдача разработанной Документации осуществляется единовременно, срок определяется в
соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
4.2. При завершении работ в срок, установленный Календарным планом выполнения работ
(Приложение № 3 к настоящему Договору), Подрядчик передает Заказчику по накладной 4
(четыре) экземпляра Документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронном
виде, а также акт сдачи-приемки выполненных работ. Счет-фактура выставляется в течение
5 дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.3. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения Документации Заказчиком по описи подписываемой Сторонами. В указанный
срок Заказчик обязан подписать акт сдачи - приемки выполненных работ или направить
Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Основаниями для отказа в приемке
работ является несоответствие Документации, разработанной Подрядчиком, Заданию на
проектные работы (Приложение № 1 к настоящему Договору), требованиям действующего
законодательства и нормативных документов Российской Федерации, национальным
стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем
Договоре.
4.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 рабочих дней с момента
получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.5. Если возникает необходимость корректировки Документации, то стороны устанавливают
причину, по которой она возникла. Если необходимость корректировки Документации
возникла по вине Подрядчика, то он выполняет указанную корректировку за счет
собственных средств. Если необходимость корректировки Документации возникла по вине
Заказчика в связи с изменениями в Задании на проектные работы (Приложение № 1 к
настоящему Договору), а также в связи с изменением ранее выданных исходных данных, то
Подрядчик выполняет корректировку Документации как дополнительную работу на
основании дополнительного соглашения к Договору.
4.6. Если в процессе разработки Документации выяснится неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы,
Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
4.7. В случае прекращения работ по настоящему Договору по инициативе Заказчика Подрядчик
получает извещение об отказе Заказчика от исполнения Договора. В течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента уведомления о прекращении работ Подрядчик передает Заказчику
всю разработанную Документацию независимо от степени ее завершения. Приемка работы
Заказчиком и подписание акта сдачи-приемки выполненных работ и фактических затрат
осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Документации.
Заказчик
Подрядчик
Оплата работ производится Заказчиком пропорционально фактически выполненным
работам, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами
двухстороннего акта.
4.8. При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик обязан принять и оплатить эти
работы на условиях настоящего Договора.
4.9. Моментом исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору является дата
подписания Заказчику акта о приемке выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Подрядчик несет ответственность по предоставленной претензии со стороны Заказчика за
недостатки Документации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно
их устранить.
5.3. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему
Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим
невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Подрядчиком.
5.4. В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков перечисления авансового платежа
и/или выдачи исходных данных, сроки выполнения работ переносятся Подрядчиком на
время задержки.
5.5. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной Документации, он выплачивает
Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки платежа.
Штрафные санкции начисляются при наличии письменного требования об оплате
неустойки.
5.6. При нарушении Подрядчиком сроков сдачи разработанной Документации, установленных
Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору),
Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости этапа за каждый день
просрочки. Штрафные санкции начисляются при наличии письменного требования об
оплате неустойки.
5.7. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.
Если согласие не будет достигнуто в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней, дело
будет рассматриваться в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы.
6.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от
ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение
договорных обязательств не применяются.
6.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев,
Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами
не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего
извещения.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной
ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему
Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо
третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего
Договора.
7.2. Требования п. 7.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия
конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях,
Заказчик
Подрядчик
предусмотренных законом. В этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем
и характер предоставляемой информации.
7.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 7 настоящего
Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
7.4. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне для исполнения
последней своих обязательств по настоящему Договору, а также сведения, касающиеся
предмета настоящего Договора, хода его исполнения и достигнутых результатов, является
конфиденциальной информацией, кроме информации, указанной в п. 7.5. настоящего
Договора.
7.5. Информация не является конфиденциальной, если она:
 является общедоступной, то есть: сторона, передавшая информацию, не принимает мер к
охране информации; к информации есть доступ в силу требований законодательства
Российской Федерации; информация является публично известной или становится таковой в
результате действий или решений Стороны, передавшей информацию;
 была известна на законных основаниях другой Стороне до момента вступления в силу
настоящего Договора. При этом на использование информации не распространялись какиелибо ограничения. Факт известности информации должен подтверждаться документами или
иными доказательствами;
 была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были связаны обязательством
о неразглашении этой информации со Стороной, передавшей информацию. Факт получения
информации от третьих лиц должен подтверждаться документами или иными
доказательствами.
7.6. Информация признается конфиденциальной независимо от того, на каких носителях она
содержится и в какой форме она выражена.
7.7. Каждая Сторона обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно
для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, не передавать ее третьим
лицам и не разглашать иным образом в течение срока действия настоящего Договора.
7.8. Каждая Сторона обязана проинформировать своих сотрудников, которым Информация
раскрывается в связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей, об обязанностях,
возникающих у Стороны по настоящему Договору, и провести необходимое обучение таких
сотрудников способам обеспечения конфиденциальности информации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по
взаимному согласию Сторон.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Договор
действует до полного исполнения принятых на себя Сторонами обязательств, или до его
расторжения Сторонами. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от
ответственности за нарушение его условий.
8.3. Настоящий Договор и документы, как являющиеся его неотъемлемой частью, так и
оформленные сторонами в процессе исполнения обязательств по данному Договору,
передаваемые посредством факсимильной, электронной и иной связи, являются
действительными, имеют полную юридическую силу и дублируются направлением
оригиналов.
8.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
8.5. Настоящий Договор составлен и оформлен в двух экземплярах - по одному для каждой
Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
8.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
 Приложение № 1 – Задание на проектные работы;
 Приложение № 2 – График выполнения работ;
 Приложение № 3 – График финансирования работ;
 Приложение №4 – Перечень исходный данных.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Подрядчик
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Астра»
ИHH 7826175381, КПП 470301001
188710, Ленинградская область, Всеволожский
район,г.Всеволожск, ул.Заводская, д.33/35
р/с 40702810255160182136 в Северо-Западный банк
ОАО «Сбербанк» России г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
Корр.сч. № 30101810500000000653
ОГРН 1037851065185
Генеральный директор
м.п.
Заказчик
_____________________А.Н. Мытарев
м.п.
Подрядчик
Приложение 1
к договору подряда №______
от «____» ___________ 2014 г.
СОГЛАСОВАНО
.
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Астра»
______________________/Мытарев А.Н. /
«_____» __________ 2014 г.
Задание на проектирование
Согласовано:
Заказчик
Подрядчик
Приложение № 2 к договору
№ _________ от ___________
График финансирования работ
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ООО «Астра»
________________А.Н. Мытарев
м.п.
Заказчик
Подрядчик
Приложение № 3 к договору
№ 0814004 от 28.04.2014 г.
График производства работ
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ООО «Астра»
________________А.Н. Мытарев
м.п.
Заказчик
Подрядчик
Приложение № 4
к договору № _______ от _______
Перечень исходных данных
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ООО «Астра»
________________А.Н. Мытарев
м.п.
Заказчик
Подрядчик