Проект договора ОГЭ 12 аукцион.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 02-04-_____/2014
на выполнение работ по текущему ремонту оборудования котельной АУП ОАО «СЗМН»
г. Казань
«____»________ 2014 г.
Открытое акционерное общество «Северо-западные магистральные нефтепроводы» в
лице генерального директора Хакимова Рифгата Нурсаитовича, действующего на основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
с
одной
стороны,
и
_____________________________ в лице ___________________, действующего на основании
________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1.1.
По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить и сдать Заказчику следующие
виды работ:
- текущий ремонт оборудования транспортабельной блочной котельная АУП ОАО «СЗМН»
(инвентарный № 600000006661) в соответствии с дефектной ведомостью (приложение № 6), а
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Подрядчик выполняет все работы по настоящему договору своими силами и средствами
и/или силами субподрядчиков в объеме и в сроки, определенные Графиком выполнения работ
(Приложение № 1 к настоящему договору).
1.3. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для
продления срока производства работ, за исключением случаев, специально оговоренных
настоящим договором.
1.4. Работы считаются выполненными после подписания акта приема-сдачи выполненных работ
Заказчиком или его уполномоченным представителем.
1.5. Право собственности на созданную в соответствии с настоящим договором работу
переходит к Заказчику после подписания соответствующих актов приема - сдачи выполненных
работ (этапа работ).
2.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет____________________
(________________________________________________________________________) рублей,
(сумму указать в цифрах и прописью)
в том числе НДС 18% -____________________ (_______________________________________)
(сумму указать в цифрах и прописью)
рублей в соответствии с расчетом (приложение № 2 к настоящему договору).
2.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком платежным поручением в течение 30
(Тридцати) дней после подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ на
основании счёта-фактуры, предъявленного Подрядчиком не позднее 5 дней со дня окончания
выполнения работ. Моментом исполнения обязательств по оплате считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.3. Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в настоящем Договоре в разделе
«Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон». В случае изменения у какой – либо из
сторон указанных реквизитов, она обязана письменно известить об этом другую сторону.
Действия, совершенные по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, до поступления
уведомления об их изменениях, считаются исполненными надлежащим образом
2.4. Заказчик вправе задержать платежи в следующих случаях:
- при обнаружении дефектов в выполненных и представленных к оплате работах – до
устранения дефектов;
- при причинении Заказчику ущерба Подрядчиком – до его возмещения;
- при наступлении форс-мажорных обстоятельств.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1.Подрядчик обязуется:
- выполнить работы в согласованные сроки и с высоким качеством в соответствии с
условиями настоящего договора и требованиями действующих в Российской Федерации
1
законодательных и нормативных документов, локальных нормативных актов Заказчика по
вопросам, связанным с охраной труда и охраной окружающей среды;
- своими силами и средствами получить все необходимые профессиональные допуски,
разрешения и лицензии на право производства всех работ по договору, требуемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- нести полную ответственность за сохранность всех материалов и оборудования;
используемых при производстве работ;
- при выполнении работ с использованием собственных материалов и оборудования нести
ответственность за их ненадлежащее качество;
- нести риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования и материалов
Заказчика с момента их передачи Подрядчику;
- обеспечивать в процессе проведения работ собственными силами и за свой счет
систематическую уборку объекта от мусора, а также вывоз его с объекта, с оплатой
экологических сборов;
- соблюдать при выполнении работ все необходимые меры противопожарной
безопасности, правила техники безопасности и санитарии, правила охраны труда и охраны
окружающей среды в течение всего срока проведения работ, вплоть до передачи результата
работ Заказчику;
- привлекать субподрядчиков только по письменному согласованию с Заказчиком.
Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ
привлеченными им Субподрядчиками. Подрядчик гарантирует, что любой Субподрядчик,
привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с
локальными нормативными актами Подрядчика и ОАО «АК «Транснефть» по всем вопросам,
связанным с охраной труда и охраной окружающей среды.
- обеспечить за свой счет немедленное исправление некачественной работы, выполненной
субподрядчиком;
- предпринимать все меры для предотвращения нанесения ущерба существующим
промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и
прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также зеленым
насаждениям, водотокам и почве. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению
поврежденных во время выполнения работ объектов, также по компенсации ущерба
природным объектам, если этот ущерб нанесен в результате неправильных действий
Подрядчика;
- предоставить Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество
конструкций и материалов, квалификацию специалистов, технические характеристики любого
элемента работ и т.п.
3.2. Подрядчиком предоставлена Заказчику информация по форме Приложения № 4 к настоящему
Договору о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных
собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в
исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную
информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и
лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих
документов, Подрядчик обязуется представлять Заказчику по форме Приложения № 4 к
настоящему Договору не позднее 5 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с
момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней произошли до заключения
настоящего Договора.
Если какие-либо поля формы Приложения № 4 к настоящему Договору (кроме поля: «Номер и
дата заключения Договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация считается
представленной ненадлежащим образом.
Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены
Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 15 дней, по истечении
которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это
невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором
встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.
Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Подрядчиком информации по
форме Приложения № 4 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные
2
данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику
право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам.
Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме приложения № 4 к настоящему
Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных.
Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их
раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены (будут
получены).
Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.
3.3. В случае причинения ущерба, утраты, включая хищения любого вида или порчи объекта
или временных сооружений, а также вверенного Подрядчику имущества, если это произошло
не по вине Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет исправить и устранить дефекты и
возместить убытки.
3.4. Заказчик обязуется:
- в целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему
договору, назначать своих представителей, которые от имени Заказчика и в пределах их
полномочий будут осуществлять взаимодействие с Подрядчиком;
- осуществлять учет, контроль и управление строительством, сроками и качеством работ;
- произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном разделом 2
настоящего договора;
- в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором, оказывать Подрядчику
содействие в выполнении работ и приобретении необходимых материалов.
3.5. Подрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней от даты выполнения работ
предоставляет Заказчику копии (по факсу (843) 279-04-42 или в сканированном виде на
электронный адрес AbdulovRR@kaz.transneft.ru) первичных учетных документов (актов приемки
выполненных работ, счетов-фактур и т.д.), в рамках настоящего договора.
3.5.1. В случае выявления расхождений либо некорректного оформления документов
Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня внести согласованные с Заказчиком
исправления и направить откорректированные документы по факсу (843) 279-04-42 или в
сканированном виде на электронный адрес AbdulovRR @kaz.transneft.ru.
3.5.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику правильно оформленные оригиналы
первичных учетных документов (актов приемки выполненных работ, счетов-фактур и т.д.) в
срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
3.6. Перед началом работ представитель «Заказчика», назначенный ответственным за надзор
при производстве работ на объектах и в охранной зоне МН, выполняемых подрядной
(сторонней) организацией, обязуется ознакомить под роспись работников «Подрядчика» с
требованиями пропускного и внутриобъектового режимов, правил пожарной безопасности и
другими требованиями, выполнение которых на объекте производства работ является
обязательным».
3.7. Руководящий состав, специалисты и рабочие, привлекаемые «Подрядчиком» к
производству работ, при входе на территорию объектов Заказчика обязаны оставлять на КПП
курительные принадлежности, а также соблюдать все требования пропускного и
внутриобъектового режимов, правил пожарной безопасности и другие требования, выполнение
которых на объекте производства работ является обязательным в соответствии с нормативными
и локальными документами. В случае грубого или неоднократного нарушения работником
«Подрядчика» указанных требований, представитель «Заказчика» вправе прекратить допуск
данного работника на объект до принятия к нему мер воздействия со стороны руководства
«Подрядчика». За возможные в этом случае срывы сроков производства работ ответственность
несет «Подрядчик».
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1.По завершению работы Подрядчик представляет Заказчику на рассмотрение и подписание
акт приема-сдачи выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в двух экземплярах, с
приложением отчетных материалов.
4.2.Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта приема-сдачи выполненных работ и
отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки работ
или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроков их
устранения.
4.3.Доработки производятся Подрядчиком за свой счет.
3
4.4. Если в ходе выполнения работы выясняется невозможность достижения ожидаемых
результатов или нецелесообразность ее дальнейшего проведения вследствие обстоятельств, не
зависящих от Подрядчика, последний обязан приостановить работу, сообщив об этом
письменно в 2-х дневный срок Заказчику. В этом случае стороны обязаны в 5 дневный срок
рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работы.
Решение о прекращении работы оформляется двусторонним актом.
4.5.Заказчик, при своевременном уведомлении Подрядчиком о невозможности или
нецелесообразности проведения работы, обязан оплатить стоимость работы, выполненной до
выявления невозможности получить требуемые результаты.
4.6.Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения
договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы,
выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.
4.7.В случае досрочного выполнения работы Заказчик вправе досрочно принять и оплатить ее в
соответствии с договорной ценой.
4.8.Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполнения работ,
предусмотренных договором.
4.9. Сдача объекта Подрядчику и приемка объекта Заказчиков после завершения работ
оформляются актом или техническим отчетом.
4.10. По завершению выполнения работ Подрядчиком представляются документы в объеме и в
сроки согласно Перечня (приложение №5 к договору).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору.
5.2. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая
другой Стороне всевозможное содействие в исполнении ею своих обязательств. Сторона,
нарушившая свои обязательства по договору, должна без промедления устранить эти
нарушения.
5.3. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика
неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
5.4. За привлечение к выполнению работ субподрядчиков без согласования с Заказчиком
Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ.
5.5. В случае, если к Заказчику предъявлены требования по возмещению ущерба и убытков
третьим лицам, в том числе за нарушения земельного, водного и лесного законодательства,
законодательства о недрах и охране окружающей среды, причиненных по вине Подрядчика,
Подрядчик возмещает данные расходы Заказчика самостоятельно на основании письма
Заказчика.
5.6.Факты неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий договора
оформляются двусторонними актами, подписанными представителями сторон. В случае
несогласия представителя стороны с обстоятельствами, изложенными в акте, он подписывает
акт с изложением «особого мнения», отказ от подписания акта не допускается. При отсутствии
своевременно извещенного представителя виновной стороны, акт, подписанный стороной, чьи
интересы нарушены, является документом, оформленным надлежащим образом. В акте
указываются факты нарушений, обстоятельства неисполнения или ненадлежащего исполнения
условий договора, пункт договора, предусматривающий ответственность за нарушение и
сумма, подлежащая уплате Подрядчиком за нарушение условий договора. Форма акта
приведена в Приложении № 3 к настоящему договору.
5.7. В случае, если Акт о выявленных нарушениях договора подписан Подрядчиком с особым
мнением, Заказчик вправе не уплачивать денежные средства до урегулирования спора, до
устранения Подрядчиком недостатков, либо надлежащего исполнения обязательства по
договору и/или до зачисления суммы неустойки на расчетный счет Заказчика.
Сумма, не подлежащая уплате в соответствии с настоящим пунктом, определяется Заказчиком
в зависимости от следующих обстоятельств:
если из месячной стоимости (этапа) работ невозможно выделить стоимость работ,
выполненных с нарушениями - не оплачиваются все работы за месяц (этап);
если стоимость выполненных с нарушением работ может быть выделена из месячной
стоимости (этапа) работ - то не оплачиваются только те работы, в которых выявлены
4
нарушения.
Заказчик может, не отказываясь от своего права на другой метод возмещения, удержать сумму
такой неустойки из подлежащей оплате стоимости работ Подрядчика.
5.8. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождают стороны от исполнения
своих обязательств в натуре.
5.9. При обнаружении Заказчиком недостатков, допущенных Подрядчиком в выполненных им
работах, недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет, а оплата выполненных с
недостатками объемов производится Заказчиком после устранения Подрядчиком выявленных
недостатков по ценам, установленным разделом 2 настоящего договора.
5.10.За задержку устранения дефектов более чем на 1 месяц со дня подписания акта о
выявлении дефектов, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от
стоимости выполненных с недостатками работ за каждый день просрочки до фактического
устранения дефектов.
5.11. Подрядчик несет гарантийную ответственность в течение 12 месяцев после приемки
работ.
5.12.Подрядчик несет полную ответственность за нарушение правил пожарной, электрической
безопасности перед уполномоченными органами.
5.13. В случае нарушения сроков предоставления Подрядчиком правильно оформленных копий
документов, установленных пунктами 3.5., 3.5.1, либо предоставления правильно оформленных
оригиналов первичных учетных документов позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным,
Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции в размере 0,1% (ноль целых
одна десятая процента) от суммы, указанной в первичном учетном документе, за каждый день
просрочки по каждому случаю не соблюдения установленных сроков.
5.14. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им дополнительные расходы в виде
уплаты доначисленных недоимки, пеней и штрафов, связанных с предоставлением
Подрядчиком счетов-фактур, составленных и выставленных с нарушением предусмотренного
ст.ст. 168, 169 Налогового кодекса Российской Федерации порядка.
6. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия.
6.2.Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
6.3.Сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение
5 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего договора, известить в
письменной форме другую Сторону о характере обстоятельств непреодолимой силы и их
влиянии на исполнение Договора.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, стороны имеют право
расторгнуть настоящий договор до истечения срока его действия.
7. ЗАЩИТА ПРАВ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
7.1.
В
случае
использования
запатентованных
(зарегистрированных)
объектов
интеллектуальной собственности, патентообладателем (правообладателем) которых является
ОАО «АК «Транснефть» и/или ОАО «СЗМН», исключительные права на указанные объекты
интеллектуальной собственности принадлежат патентообладателю (правообладателю) и не
передаются Подрядчику в рамках настоящего договора ни в каком объеме, ни на какой срок
действия.
7.2. Подрядчик, который в силу любых обстоятельств фактически использует объекты
интеллектуальной собственности, в частности, выпускает серийное оборудование, внедрил в
свое производство устройства и технологии, запатентованные (зарегистрированные) на имя
ОАО «АК «Транснефть» и/или ОАО «СЗМН», обязан на любом этапе их использования
5
испросить письменное разрешение у патентообладателей (правообладателей) и заключить с
ним (с ними) лицензионный договор,
7.3. При нарушении прав интеллектуальной собственности ОАО «АК «Транснефть» и/или
ОАО «СЗМН» оставляют за собой право применить гражданско-правовые меры и меры,
предусмотренные административным и уголовным законодательством.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения
обязательств по настоящему договору, уплатив Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от
исполнения договора. Извещение об одностороннем отказе от исполнения договора вручается
Подрядчику за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты одностороннего
расторжения договора.
8.2.Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в случаях, предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.3.Стороны могут досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному согласию путем
заключения соглашения о расторжении при условии возмещения друг другу фактически
понесенных расходов в связи с исполнением настоящего договора на момент расторжения.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны при урегулировании разногласий используют претензионный порядок. Претензии
рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в двадцатидневный
срок со дня их поступления.
9.2. При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования путем
переговоров или в претензионном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного
суда по месту нахождения Заказчика.
10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями обеих сторон.
10.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей
стороне без письменного согласия другой стороны.
11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
11.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений и приложений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением
сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые сторонами друг от друга в
процессе исполнения настоящего договора сведения, за исключением тех, которые без участия
сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных
(служебных) источниках, либо стали или станут известны третьим лицам без участия сторон.
11.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за действия, связанные с предоставлением в
суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их
законному требованию.
11.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме
как в течение всего срока действия данного договора, так и после его прекращения в течение
последующих двух лет.
11.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих
лиц о деталях данного договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации,
полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего договора.
12. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» июля
2014г.
12.2. Стороны договорились, что настоящий договор, все изменения и дополнения к нему, иные
6
документы при исполнении обязательств по договору (акты выполненных работ, счета, счета –
фактуры, др.) могут быть подписаны путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, при
условии последующего обмена сторонами их оригиналами, в срок не более 30 календарных
дней с даты подписания документов сторонами.
12.3. Подрядчик ознакомлен с Экологической политикой ОАО «АК «Транснефть» и
Политикой ОАО «АК «Транснефть» в области охраны труда, тексты которых прилагаются к
экземпляру договора Подрядчика.
12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
13.ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
- График выполнения работ (Приложение№1);
- Расчет стоимости выполненных работ (Приложение№2);
- Форма акта о выявленных нарушениях по договору (Приложение№3);
- Форма предоставления сведений о цепочке собственников Подрядчика, включая
бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических
лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика (Приложение№4);
- Перечень разрешительной и исполнительной документации, передаваемой Заказчику
(Приложение№5);
- Дефектная ведомость на текущий ремонт оборудования транспортабельной блочной
котельная АУП ОАО «СЗМН» (инвентарный № 600000006661) (Приложение№6);
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Подрядчик:
Открытое акционерное общество «Северо-западные
магистральные нефтепроводы»
(ОАО «СЗМН»)
Юридический и почтовый адрес:
420061, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Н. Ершова, д. 26 а
ОГРН 1021601763820
ИНН/КПП 1645000340/997150001
р/с 40702810500060001101 в ОАО Банк ВТБ
г. Москва
к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России
БИК 044525187
ОКВЭД 60.30.11 45.21.1 45.21.3 55.1 55.51 74.20.11
70.20.1 ОКПО 00139264
тел.(843) 279-03-00, 279-02-85
факс (843) 279-01-12, 279-04-42
Подрядчик:
_______________
М.П
Заказчик
Генеральный директор
_______________________Р.Н. Хакимов
М.П.
7
Приложение № 3 к договору
подряда № ______ от____________
(форма акта о выявленных
нарушениях по договору)
АКТ
№ _______________от «_____» __________________20___ г.
о выявленных нарушениях по договору № _________________ от «_____» ______________ г.
Вид работ (услуг) ________________________________________________
Наименование объекта ___________________________________________________________.
Открытое акционерное общество «Северо-западные магистральные нефтепроводы», именуемое
по договору «Заказчик», в лице ________________________, с одной стороны и
______________________________________, именуемый по договору «Подрядчик», в лице
________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что при
выполнении работ (оказании услуг) Подрядчиком в период с «____» _____________ г. по
«____» _______________ г. нарушены условия договора, которые выразились в следующем:
Факты и обстоятельства нарушений: ________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(дата, период совершения нарушений, подробное описание обстоятельств неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения договорных обязательств)
Основание для привлечения к ответственности: _______________________________________
________________________________________________________________________________
(Пункты договора и/или иных нормативных актов, нарушенные Подрядчиком при выполнении работ (оказании услуг)
За совершенные нарушения предусмотрена ответственность в виде ______________________
________________________________________________________________________________
(указывается вид ответственности, ее размер, пункт договора, предусматривающий ответственность)
Размер неустойки (штрафа): _______________________________________________________.
Сумма
неустойки
(штрафа)
подлежащая
_________________________ рублей _________
Приложение № _____ к Акту)
уплате
Подрядчиком
составляет
копеек (расчет неустойки (штрафа)
Обстоятельства изложенные в Акте подтверждаем:
__________________________________
(наименование должности работника Заказчика)
_____________________(Ф.И.О.)
_____________________________
(наименование должности работника Подрядчика)
__________________(Ф.И.О.)
Представитель Заказчика:
(доверенность № ____ от _________)
Представитель Подрядчика
(доверенность № ____ от ________)
________________________(Ф.И.О.)
________________________(Ф.И.О.)
8
Приложение № 5 к договору
№02-04-______/2012
ПЕРЕЧЕНЬ
разрешительной и исполнительной документации, передаваемой Заказчику по результатам
выполнения работ по текущему ремонту транспортабельной блочной котельная АУП ОАО
«СЗМН» (инвентарный № 600000006661)
1. Утвержденный список персонала организации, направленных для производства работ
(или копия приказа Подрядной организации) - до начала производства работ.
2. Копия совместного приказа о назначении ответственных лиц при производстве работ совместно с техническим отчетом.
3. Исполнительная документация по проведенным работам – в течении 20 дней после
завершения работ (в электронном виде и на бумажном носителе – 2 экз.)
4. Акт сдачи-приемки выполненных работ - согласно графику (приложение №1 к
Договору).
Подписи сторон:
Заказчик: _______________________/ Хакимов Р.Н./
Подрядчик: ____________________/ _____________./
9
Приложение №1 к договору
Главный энергетик ОАО «СЗМН»
_________________
Декабрь
Ноябрь
Х
Октябрь
Х
Сентябрь
Х
Август
Июль
4
Апрель
оборудование
котельной
Март
Колво
Июнь
Транспортабельная блочная
котельная АУП ОАО «СЗМН»
(инвентарный № 600000006661)
Ед. изм.
Май
1
Объект
Февраль
№
Январь
№02-04-______/201___
График выполнения работ по текущему ремонту оборудования котельной АУП ОАО «СЗМН» на 2014 год
/ Л.В. Жуков
10
Приложение № 4 к договору от_____________ №___________
Форма предоставления сведений о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах,
входящих в исполнительные органы Подрядчика
Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем
документе, на их раскрытие путем их предоставления Заказчику, а также последним в органы государственной
власти.
Сведения о
составе
исполнительных
органов
Информация о
подтверждающи
х документах
Руководитель/
участник/
акционер/
собственник/
бенефициар
Серия, №
документа,
удостоверяющег
о личность (для
физических лиц)
Адрес
регистрации
п
/
п
Наименование/
Ф.И.О.
Информация о цепочке собственников Подрядчика, включая
бенефициаров (в том числе конечных собственников,
выгодоприобретателей – физических лиц)
ОГРН
№
ИНН
Иные
существенные
условия
Срок действия
Цена (млн. руб.)
Предмет
договора
Договор (реквизиты, предмет, цена,
срок действия, и иные существенные
условия договора)
№ и дата
Серия, №
документа,
удостоверяющего личность
руководителя
Ф.И.О.
руководителя
Код ОКВД
Наименование
организации
ОГРН
ИНН
Наименование Подрядчика (ИНН, вид
деятельности)
______________________
(должность руководителя _____________)
______________________
(Ф.И.О.)
___________________
(подпись)
(М.П.)
11
Приложение №6 к договору
№02-04-______/201___
Дефектная ведомость
на текущий ремонт оборудования транспортабельной блочной котельная АУП ОАО «СЗМН» (инвентарный № 600000006661)
Наименование
конструктивных
элементов
Наименование
дефекта
Мероприятия для устранения
дефекта
Колво
Примечание
канистра
20 кг
канистра
25 кг
канистра
20 л.
10
силами подрядчика
10
силами подрядчика
3
силами подрядчика
котел
2
силами подрядчика
датчик реле давления GW 50 A5
шт.
4
датчик реле дифф.давления LGW 50 A2
шт.
2
пара
2
электрод ионизации G7/1-D с кабелем
шт.
2
регулятор давления FRS 520 Rp2
We490129 (10-30 mbar)
шт.
1
Необходимые материалы
Реагент для отложения
водогрейные
котлы Vissman100 (2 шт);
Повышение
температуры
уходящих газов
котлов выше
заводских
параметров,
Химическая промывка внутренней средство для нейтрализации
поверхности нагрева котла
средство для дополнительной обработки
(пассивирования)
Техническое освидетельствование
котлов, Режимная наладка, ВХР
котлов
Износ электродов
зажигания,
электродов
Ремонт, замена электродов
горелки
ионизации, кабелей зажигания, электродов ионизации,
кабелей розжига, датчиков реле
Weishaupt G7/1- розжига, датчиков
реле давления газа
давления газа и воздуха,
D (2шт)
и воздуха,
мембраны регулятора давления
мембраны
регулятора давления
Установка для
натрий катионирования и
обезжелезивания
воды
Несоответствие
качества воды
заданным
параметрам.
Ремонт, замена вышедших из
строя комплектующих установки
ХВО. Режимно-наладочные
испытания установки ХВО.
электрод розжига G7/1-D с кабелем
Ремкомплект к ХВО Atoll-RFI-1315 TSE
фильтр-обезжелезователь (без
наполнителя)
Ремкомплект к ХВО наполнитель Гравий
/4,0-7,0 мм/
Ремкомплект к ХВО наполнитель FM-8
MGS
Ремкомплект к ХВО реагент калий
марганцевокислый KMg04
Ремкомплект к ХВО наполнитель
кварцевый песок /0,7-1,2мм/
Ремкомплект к ХВО корпус фильтра Wave
Cyber Q-1254-A9
Ремкомплект к ХВО блок управления
Ед. изм.
силами подрядчика
шт.
1
кг.
л.
кг.
кг.
шт.
шт.
50
56
1
силами подрядчика
25
2
1
12
Fleck vaive dup 9000/1600Se Eso
Ремкомплект к ХВО солевой бак EWP
BTS-140
Ремкомплект к ХВО переходник Euraqua
шт.
шт.
2
Ремкомплект к ХВО трубка Aquapro
шт.
2
Ремкомплект к ХВО дренаж KSH GDU
шт.
2
Ремкомплект к ХВО дренаж Pentair Water
Ремкомплект к ХВО наполнитель
Катионит
Ремкомплект к ХВО датчик реле давления
KPI 35-0,2-8 bar, 220В
Ремкомплект к ХВО электромагнитный
клапан Danfoss EV220
Ремкомплект к ХВО реле времени
электронное
шт.
2
Ремкомплект к ХВО магнитный пускатель
шт.
л.
шт.
шт.
шт.
1
100
1
1
1
1
По согласованию с Заказчиком допускается применение трубопроводов тепловой сети заводского исполнения в пенополиуретановой изоляции
Примечание: Все расходные материалы и транспортные расходы учесть как затраты подрядчика.
Подписи сторон:
Заказчик: _______________________/ Хакимов Р.Н./
Подрядчик: ____________________/ _____________./
13