№ _____

Договор
на модернизацию климатической камеры холода TБВ-1000 (Проект)
№ _____
г. Великий Новгород
«__» ______ 2015 г.
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие
«Старт» (ОАО «НПП «Старт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
генерального директора Никитина Владимира Николаевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на
основании ________, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки
заявок по извещению №_____________ от ____________г. заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
приобретение необходимых комплектующих, монтаж, пуско-наладка и ввод в
эксплуатацию климатической камеры холода TБВ-1000 по адресу: г. В. Новгород, ул.
Нехинская, д.55 площадка ОАО «НПП «СТАРТ» (далее по тексту – «Работы»).
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.
1.3. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с техническим
заданием (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Приемка законченного результата выполненных работ осуществляется, согласно
акта выполненных работ (Приложение № 1), подписанными сторонами без указания на
недостатки.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ в рамках настоящего договора
составляет ______________ (____________________) рублей ___ коп., в том числе НДС
18% _______ руб.
Стоимость работ включает все расходы, связанные с проектом оборудования, его
закупкой, упаковкой, транспортировкой до строительной площадки, установкой,
подключением всех инженерных коммуникаций, пуско-наладкой и вводом в
эксплуатацию,
монтажом,
сервисным
обслуживанием,
страхованием
при
транспортировке, оплату всех таможенных и иных расходов.
2.2. Оплата производится следующим образом: в течение 5 (пяти) банковских дней
после подписания Договора Заказчик производит авансовый платеж в размере 60 % от
цены Договора. Окончательный платеж 40 % производится после подписания акта
выполненных работ (Приложение № 1) и при
предоставлении полного объема
исполнительной документации.
3. Производство работ
3.1. Стороны перед началом работ назначают своих представителей, ответственных
за обеспечение проведения работ.
3.2. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с настоящим
договором, Техническим заданием, требованиями нормативных актов Российской
Федерации, нормами СНИП.
3.3. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за
производством и качеством выполняемых работ, осуществляет приемку выполненных
работ; имеет право вносить изменения в объемы, характер выполняемых работ и
номенклатуру поставляемых материалов и оборудования.
1
3.4. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать
соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам.
3.5. Подрядчик обязан заблаговременно предоставлять Представителю Заказчика
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта,
сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим
нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В случае, если
Представитель Заказчика отклонил использование материалов или оборудования из-за их
несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан
за свой счет и своими силами произвести их замену.
3.6. Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход
производства работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во
взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Представитель Заказчика еженедельно
проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале или излагает свое
мнение. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков,
указанных Представителем Заказчика.
3.7. Подрядчик письменно за 2 дня до начала приемки извещает Представителя
Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их
готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки
ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик
приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения
Представителя Заказчика, внесенного в общий журнал работ. Если закрытие работ,
подлежащих освидетельствованию, выполнено без подтверждения Представителя
Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по
его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а
затем восстановить ее.
3.8. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены
некачественно выполненные работы, Представитель Заказчика составляет акт, а
Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику.
3.9. Еженедельно Подрядчик должен представлять Представителю Заказчика отчет о
выполнении работ по согласованной сторонами форме.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. При завершении работ, предусмотренных в п. 1.1 настоящего договора,
Подрядчик в двухдневный срок уведомляет об этом Заказчика любым доступным
способом, позволяющим достоверно установить факт получения уведомления
Заказчиком.
4.2. По окончании работ Подрядчик направляет Заказчику акт выполненных работ
(Приложение № 1), а также акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и всю
необходимую документацию согласно Техническому заданию к настоящему договору.
Заказчик обязан в срок не более 10 рабочих дней подписать акты выполненных работ или
в тот же срок направить мотивированный отказ от подписания указанных актов.
4.3. В случае несоответствия работ условиям технического задания Стороны
обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению.
Подрядчик обязан произвести работы по устранению дефектов за свой счет.
4.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязуется
принять акт сдачи-приемки в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести
оплату.
5. Права и обязанности сторон.
5.1. Обязанности Подрядчика:
2
5.1.1. Подрядчик обязан выполнить работы с надлежащим качеством, в
установленные настоящим договором сроки, в объеме и согласно всем условиям,
установленным Техническим заданием.
5.1.2. Подрядчик обязан по окончании работ в 10-дневный срок передать Заказчику
всю необходимую исполнительно-техническую и иную документацию по объекту в
соответствии с Техническим заданием.
5.1.3. Подрядчик несет ответственность за некачественное производство работ,
устраняет выявленные дефекты за счет собственных средств в установленный срок с
момента предъявления требований Заказчиком.
5.1.4. Подрядчик несет ответственность за безопасное выполнение работ,
соблюдение мер техники безопасности, охраны труда и пром. санитарии.
5.1.5. Подрядчик обязан обеспечить систематическую (в процессе производства
работ) и окончательную уборку строящегося объекта от строительного мусора,
образовавшегося в процессе производства работ по настоящему договору.
5.1.6. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на оборудование – не менее 12
месяцев со дня ввода в эксплуатацию;
-на выполненные строительные и монтажные работы - не менее 12 месяцев с даты
оформления акта выполненных работ (Приложение № 1).
5.1.7. При выполнении работ по настоящему договору Подрядчик не может изменять
в одностороннем порядке сроки производства работ в сторону их продления.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. Заказчик обязан передать Подрядчику для выполнения работ по договору
необходимую информацию, исходные данные.
5.2.2. Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ.
5.2.3. Заказчик обязан в полном объеме произвести оплату произведенных работ в
соответствии с условиями настоящего договора.
5.3. Права Заказчика:
5.3.1. Заказчик имеет право на беспрепятственное осуществление контроля за ходом
работ, требовать от Подрядчика качества выполнения работ, сроков их выполнения. При
обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работ или иных
недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику с правом приостановки
производства работ.
5.3.2. Заказчик имеет право проводить выборочную проверку соответствия
производимых строительных и монтажных работ рабочей документации, техническому
заданию и требованиям строительных норм и правил.
5.3.3. Заказчик имеет право участвовать в освидетельствовании скрываемых
возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность,
устойчивость, надежность и долговечность возводимых сооружений.
5.3.4. Заказчик имеет право участвовать в приемке в процессе строительства
отдельных ответственных конструкций.
5.3.5. Заказчик имеет право в случае предъявления инспектирующими или иными
организациями штрафных санкций за некачественное строительство, факты нарушения
требований природоохранного законодательства, сбросов загрязняющих веществ,
размещение отходов в не предназначенных для этих целей местах, произошедших по вине
Подрядчика, взыскивать с него суммы причиненного ущерба.
5.3.6. Заказчик имеет право в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к
исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что
окончание ее к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения договора и
потребовать возмещения убытков.
5.3.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет
выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок
для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого
требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами
3
или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на
Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
5.3.8. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем
порядке в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком хода работ, когда срок окончания выполнения работ,
установленный договором, увеличивается более чем на 1 (один) месяц;
- нарушения Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ,
предусмотренного сметой и настоящим договором.
6.Ответственность сторон
6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные
таким нарушением убытки.
6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных
им материалов и оборудования, отвечает за их соответствие государственным стандартам
и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством,
а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих
лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от
настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не
позволяющими использовать результат работ по назначению, Заказчик вправе по своему
выбору:
- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный
срок;
- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу
цены;
- расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и привлечь для
устранения недостатков третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на
Подрядчика.
6.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает
Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за
которые отвечает Заказчик.
6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.6. За нарушение сроков выполнения работ, установленных п.10.1. настоящего
договора, по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% за
каждый день просрочки от суммы договора.
6.7. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону,
нарушившую условия договора, от исполнения своих обязательств в натуре.
6.8. В случае выполнения работ с нарушением СНиП, ГОСТ, ТУ, и Технического
задания, Заказчик имеет право не производить оплату работ, выполненных Подрядчиком.
6.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут
ответственность в соответствии с нормами действующего гражданского законодательства
РФ.
7. Гарантии Подрядчика и гарантийный период
7.1. Гарантийный срок на оборудование составляет не менее 12 месяцев даты
подписания акта выполненных работ;
-на выполненные строительные и монтажные работы - не менее 12 месяцев с даты
ввода объекта в эксплуатацию.
Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и
оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам
4
и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами,
техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и
действующими Строительными нормами и правилами;
- бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при
эксплуатации Объекта;
- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.
7.1.
Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех
недостатках и дефектах, выявленных в гарантийный период.
7.2.
После получения подобного уведомления Подрядчик должен в течение 3
(трех) рабочих дней информировать Заказчика о принятии мер по устранению
выявленных дефектов. Подрядчик в максимально возможный короткий срок,
согласованный с Заказчиком, производит ремонт собственными силами и за свой счет.
7.3.
В случае уклонения Подрядчика от устранения выявленных дефектов в
разумный срок (установленный Заказчиком в зависимости от вида дефекта) Заказчик
вправе самостоятельно принять меры по их устранению. В последующем Заказчик вправе
предъявить Подрядчику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведенным
затратам на устранение дефектов.
8. Расторжение Договора
8.1.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в
следующих случаях, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении
обязательств:
8.2.1. если Подрядчик в существенной степени не выполняет обязательства по
настоящему Договору, что приведет к нецелесообразности для Заказчика дальнейшей
реализации Договора;
8.2.2. если выяснится, что Подрядчик предоставил о себе ложные сведения о его
соответствии условиям запроса предложений;
8.2.3. в иных случаях, прямо предусмотренных данным Договором и
законодательством Российской Федерации.
8.3. Заказчик в любое время может расторгнуть Договор в силу его экономической
нецелесообразности, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В
уведомлении должно быть отмечено, почему такое расторжение целесообразно для
Заказчика, указаны объем аннулированных договорных обязательств Подрядчика и дата
расторжения.
8.4. Стороны должны оплатить друг другу связанные с расторжением настоящего
Договора обоснованные расходы при условии, что Подрядчик предпринимает все
приемлемые меры для минимизации этих расходов.
8.5. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в
случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно – наводнения, землетрясения,
постановлений Правительства РФ и местных органов власти и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок
исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства.
5
10. Порядок разрешения споров
10.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для разрешения
возникающих разногласий путем переговоров.
10.2. Споры, неурегулированные в процессе переговоров, передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Новгородской области.
11. Сроки выполнения работ
11.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим
договором в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения предоплаты
по настоящему Договору.
11.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является
исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков
выполнения работ.
12. Срок действия договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
13. Конфиденциальность
13.1. Подрядчик, получивший информацию и/или материалы, содержащие
коммерческую тайну Заказчика в целях выполнения настоящего договора, обязан
обеспечить режим коммерческой тайны.
13.2. Подрядчик не вправе разглашать или передавать другим лицам полученную
информацию, составляющую коммерческую тайну Заказчика, а также использовать в
корыстных или иных личных целях. Подрядчик вправе передавать данную информацию
третьим лицам, только при наличии письменного согласия на это Заказчика.
13.3. Подрядчик обязан незамедлительно сообщить Заказчику о допущенном им
либо ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном
получении или незаконном использовании информации, составляющей коммерческую
тайну Заказчика, третьими лицами.
13.4. Положения настоящей главы не распространяются на информацию,
предоставляемую по запросу компетентных государственных органов, связанных с
исполнением ими своих должностных обязанностей.
14. Прочие условия
14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации и законным интересам сторон,
оформляются дополнительными соглашениями в письменном виде, подписываются
уполномоченными представителями сторон и скрепляются печатями сторон.
14.2. Документы, связанные с исполнением настоящего договора, считаются
оформленными
надлежащим
образом,
если
подписаны
уполномоченными
представителями сторон и скреплены печатью.
14.3. Любые уведомления по настоящему договору делаются в письменной форме в
виде факсимильного сообщения (с последующим предоставлением оригинала документа)
или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в договоре.
Факт получения уведомления должен быть подтвержден в установленном порядке.
14.4. Обо всех изменениях своего юридического адреса и адреса местонахождения,
номеров телефонов, факсов, платежных реквизитов стороны обязаны извещать друг друга
в письменной форме в трехдневный срок с даты таких изменений. При отсутствии таких
сообщений письменные уведомления и требования, направленные сторонами друг другу,
6
определяются по адресам, указанным в разделе 16 настоящего Договора и считаются
доставленными, если даже адресат по этому адресу более не находится.
14.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
действующим законодательством.
14.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
15. Приложения
15.1. Акт выполненных работ (Приложение № 1)
15.2. Техническое задание (Приложение №2).
16. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
Заказчик:
Подрядчик:
ОАО «НПП «Старт»
Юридический адрес: 173021, г. Великий
Новгород, ул. Нехинская, 55
Почтовый адрес: 173021, г. Великий
Новгород, ул. Нехинская, 55
Тел./факс: (8162) 61-64-46
ИНН/КПП: 5321091136/532101001
р/с: 40702810943000002948 в Банке:
Отделение № 8629 Сбербанка России г.
Великий Новгород
к/с: 30101810100000000698
БИК 044959698
ОГРН 1035300271379
Генеральный директор
___________________ /В.Н. Никитин/
___________________/
/
7
Приложение № 1 к Договору на модернизацию
климатической камеры холода TБВ-1000
№ ___ от «____» _____________2015г.
АКТ
выполненных работ
«__» ________ 201_ г.
ОАО «НПП «Старт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального
директора, Никитина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и __________________________________________________, именуемый в
дальнейшем – «Подрядчик», в лице ____________________________________,
действующего на основании _________________________, с другой стороны, составили
настоящий Акт в том, что:
1. Поставщик выполнил работы согласно п. 1.1. Договора № ________ от «__»
________201_г., и согласно Технического Задания (Приложения №2 к Договору).
2. Замечания: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Указанные недостатки не рассматриваются сторонами как существенные.
Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в течение______ дней с
момента подписания настоящего Акта.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны.
От
ЗАКАЗЧИКА:
От ПОДРЯДЧИКА:
ОАО «НПП «Старт»
________________________________________
_________________/ В.Н.Никитин/
________________/_______________/
М.П.
М.П.
8
Приложение № 2 к Договору на модернизацию
климатической камеры холода TБВ-1000
№ ___ от «____» _____________2015г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на модернизации климатической камеры холода TБВ-1000, инв. №306587, 1985 г.в. – 1ед,
установленной на участке климатических испытаний сборочного цеха в ОАО «НПП
«Старт», по адресу: 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55.
1. Цель модернизации оборудования:
Ремонт системы охлаждения камеры посредством установки компрессоров
«New Ecoline» 4DES-5- 2шт, с использованием современных комплектующих,
обеспечивающих надежность, долговечность, ремонтопригодность оборудования.
2. Для выполнения модернизации оборудования требуется:
- приобретение необходимых комплектующих*;
- монтаж;
- пуско-наладка и ввод в эксплуатацию технологического оборудования.
*- перечень комплектующих см. ниже.
3. Сроки исполнения.
Оборудование должно быть модернизировано Исполнителем и принято Заказчиком в
эксплуатацию в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Сумма предоплаты – не более 60%
стоимости работ.
4. Гарантия.
Исполнитель гарантирует соответствие Климатической камеры холода TБВ-1000
заявленным техническим характеристикам.
Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Исполнитель обязуется заменить или отремонтировать установленные в ходе
модернизации расходные материалы, если в течение гарантийного срока потребитель
обнаружит дефекты или неисправности при условии соблюдения правил эксплуатации.
5. Начальная (максимальная) стоимость работ по модернизации Климатической камеры
холода TБВ-1000 составляет 583 898,00 руб. (Пятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот
девяносто восемь руб. 00 коп) руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
Наличие функции или
величина параметра
Параметр
2
Климатическая камера холода TБВ-1000
Диапазон рабочих температур, 0С
Неравномерность температуры в рабочем объёме, 0С
Точность поддержания температуры
Время достижения рабочих температур, мин, не
более
3
-700С…+1200С
± 30 С
± 30 С
60
9
1.5
Тип термоконтроллера
1.6
Размер рабочей зоны, мм
1.7
Параметры сети электропитания
1.8
1.9
Потребляемая мощность, не более, кВт
Уровень шума на расстоянии 1м не более, дБ
Программный регулятор
температуры
1000×1000×1000
~380±5,0% В (3F+N+PE),
50±0,4% Гц
16
64÷85
Перечень комплектующих:
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Наименование
Количество
Компрессор «New Ecoline» 4DES-52, шт
3
Вентилятор дополнительный, шт
ТЭН подогрева масла, шт
Датчик температуры, шт
Регулятор уровня масла электронный, шт
Кабель силовой, шт
Трансформатор, шт
Кабель релейный, шт
Фильтр антикислотный, шт
Фильтр жидкостный. шт
Фреон промывочный, кг
Азот сжатый, баллон
R22 фреон
R23 фреон
Пускатель, шт
Тепловое реле, шт
Реле времени, шт
Реле давления КР1, шт
Реле давления КР5, шт
Железо (уголки 40х40, 50х50)
Медь (труба+фитинги)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
1
по факту
по факту
2
2
2
2
2
по факту
по факту
10