Типовая форма ДОГОВОР №
реклама
Типовая форма Типовая форма ДОГОВОР № на выполнение работ по технической и биологической рекультивации шламовых амбаров г. Муравленко «__»____201_г. Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (далее ОАО «Газпромнефть-ННГ») в лице _______________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: Статья 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 1.1. В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже: «Акт натурного обследования участка» - документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, определяющий местоположение и параметры нефтезагрязненного участка, а также объемы выполняемых работ по его технической и биологической рекультивации. «Акт сдачи-приемки выполненных работ» - документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, применяется для приемки выполненных работ. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех недостатков Участка, выявленных Заказчиком, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок составляет 2 года со дня утверждения Акта приемки-сдачи выполненных работ по данному Объекту. «Государственная комиссия» – комиссия, создаваемая уполномоченными органами государственной власти и органом местного самоуправления в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, для осуществления сдачи-приемки рекультивированных шламовых амбаров. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в Работах, предъявленные к качеству Работ; «Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора. «Дополнительные работы» - это дополнительные объемы работ по дополнительным заданиям Заказчика. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему. «Договорная стоимость» - денежная сумма, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором. «Комиссия» - комиссия по приемке работ, создаваемая Заказчиком для принятия выполненных работ. «Объект» - месторождение нефти и газа, равно сооружение, строение, отдельное помещение Заказчика либо их комплекс, включая вахтовые поселки, административнобытовые корпуса, контрольно-пропускные пункты и иные здания, а также территория перед контрольно-пропускными пунктами, на которой осуществляется досмотр, участок местности или совокупность участков местности, объединенных общей территорией или функциональными признаками, на которых Заказчик осуществляет свою хозяйственную деятельность. «Персонал Подрядчика» - штатные сотрудники Подрядчика (агенты, субподрядчики), привлекаемые Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ (оказания услуг) либо их части, а также лица, представляющие интересы любого из указанных выше предприятий и организаций. «Представитель Заказчика» - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. 1 Типовая форма «Представитель Подрядчика» - лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий. «Проектная документация» - индивидуальный, групповой или типовой проект рекультивации, а также план проведения работ, в которых содержатся необходимые технологические показатели, виды, кратность, продолжительность, последовательность, объемы технологических операций, способы и режимы их осуществления, наименование и типы применяемого оборудования и техники, наименования, марки и объемы использования материалов и другие данные, необходимые для качественного выполнения Работ по настоящему Договору. «Работы» - работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора. «Регламенты Заказчика» - нормативные документы Заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг). «Супервайзинг» – надзор, осуществляемый Заказчиком или третьим лицом по поручению Заказчика, за выполнением Работ на отдельных Участках, на предмет соответствия состава и качества выполняемых Работ требованиям настоящего Договора и приложений к нему, Проектной документации, а также требованиям действующего законодательства РФ. «Субподрядчик» - любая организация, привлеченная Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения любой части Работ по Договору. «Техническое задание» - задание Заказчика по выполнению комплекса работ по технической и биологической рекультивации шламовых амбаров на территории месторождений ОАО «Газпромнефть-ННГ». «Участок» - участок территории, загрязненный нефтью (и/или иными нефтесодержащими веществами) в пределах которого выполняются работы по настоящему Договору. Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по технической и биологической рекультивации шламовых амбаров кустов скважин (далее по тексту - Работы) согласно техническому заданию (Приложение №6 к настоящему Договору), в сроки, указанные в Графике выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять к учету и оплатить выполненные Работы. 2.2. Работы считаются выполненными в полном объеме после приемки шламового амбара комиссией специально уполномоченного органа власти субъектов Российской Федерации или Комиссией Заказчика по приемке рекультивированных шламовых амбаров. 2.3. Каждая сторона обязуется в течение 10 дней с момента подписания данного Договора назначить представителя, который будет уполномочен действовать от имени соответствующей стороны в целях осуществления контроля за выполнением данного Договора. Статья 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Ориентировочная стоимость Работ по Договору составляет ___________ руб. (_____________ рублей___коп.), в том числе НДС (18%) в сумме _________ руб. (______________ рублей __ коп) (Приложение №1 к настоящему Договору) с учетом стоимости материалов поставки Подрядчика (Приложение №4 к настоящему Договору). В Договорную цену не входит стоимость Материалов поставки Заказчика, указанных в Приложении №3 к настоящему Договору. Данная договорная цена является ориентировочной и в течение срока действия Договора может меняться после экспертизы и согласования сметной документации, уточнения объёмов Работ, подтверждённых соответствующими документами (корректировкой и дополнительной проектно-сметной документацией). 3.2. Оплата за выполненные Работы в размере 60% общей стоимости производится после сдачи Подрядчиком рекультивированных шламовых амбаров Комиссии Заказчика или госкомиссии по приемке рекультивационных работ. Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней со дня предоставления Заказчику надлежащим образом оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ: 2 Типовая форма оригиналов счетов-фактур, подписанных с обеих сторон оригиналов Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о выполненных работах (форма КС-3). Окончательная оплата работ в размере 40% общей стоимости работ производится по результатам отчета об эффективности выполненных рекультивационных работ, проведенного Супервайзером. Моментом исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 3.3. Приемка выполненных Работ осуществляется по единичным расценкам за фактически выполненный объем работ в соответствии с Порядком формирования договорных цен и расчетов за выполненные работы (Приложение №1-А к настоящему Договору). 3.4. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику следующие документы: - локальные сметные расчеты и сводный сметный расчет стоимости строительства в течение 10-ти дней после подписания Договора, но не позднее 10-го числа отчетного месяца; - акты выполненных работ (формы КС-2) первичное представление до 18 числа текущего месяца; - акты выполненных работ (формы КС-2) после устранения замечаний до 22 числа текущего месяца; - справки (формы КС-3) представляются до 26 числа текущего месяца; - счета-фактуры подписанные или факсимильные/сканированные копии в течение 3-х рабочих дней после выполнения работ, но не позднее последнего числа отчетного месяца, оформленные на основании подписанного Акта, накладной в соответствии со ст.167, 168, 169 НК РФ. В случае представления факсимильных/сканированных копий первичных документов оригиналы этих документов должны быть представлены в течение 3-х дней с момента представления копии. Выполненные Работы принимаются к рассмотрению только при наличии следующих документов: - Подрядчикной документации на выполненные объемы работ; - утвержденной сметной документации (локальные сметные расчеты, сводный сметный расчет стоимости строительства). 3.5. В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов США за баррель на основании данных официального информационного источника «Platt‘s Crude Oil Marketwire», стороны согласовывают уменьшение стоимости Работ (такое уменьшение может составлять до 30%) и/или изменение иных условий настоящего Договора (формы и сроков оплаты выполненных работ, объемов выполненных работ, графика выполнения работ, срока действия договора), подписывая соответствующее дополнительное соглашение. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст.451 ГК РФ в случае неполучения Заказчиком акцепта Подрядчика по истечении 10-ти календарных дней с момента направления Заказчиком оферты (предложения заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости Работ и/или изменения иных условий) Подрядчику. Убытки, подлежащие возмещению Подрядчику в связи с расторжением настоящего Договора, возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения Подрядчиком. Сумма такого возмещения в любом случае не будет превышать 5% от разницы между стоимостью, определенной за все Работы по договору и частью стоимости, выплаченной либо подлежащей выплате за выполненные Работы. 3.6. Все расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в статье 15 настоящего Договора «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон». 3.7. Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки не позднее 20 числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала или по требованию одной из Сторон. 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 4.1. Настоящий Договор вступает в силу с __._________20__ и действует по __.___________20__». В случае, когда фактические отношения Сторон начались ранее заключения 3 Типовая форма Договора п.4.1 изложить как: «Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по __.___________20__. В соответствии с п.2.ст.425 ГК РФ действие Договора распространяется на отношения Сторон с __.______20__. 4.2. Сроки выполнения Работ согласованы Сторонами в «Графике производства работ по технической и биологической рекультивации шламовых амбаров» (Приложение №2 к настоящему Договору). Подрядчик несет ответственность за нарушение как начальных, так и конечных сроков выполнения Работ. 4.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. Договор считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о расторжении Договора. Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесённые им расходы при наличии акта подписанного двумя Сторонами, без возмещения каких-либо иных убытков. Статья 5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА 5.1. Подрядчик обязан извещать Заказчика о начале производства Работ за 3 дня до их начала. 5.2. Подрядчик обязан обеспечивать качественное выполнение Работ на каждом из Участков, принятых Подрядчиком по Акту передачи объектов в работу, в соответствии с условиями Договора, требованиями регламентов Заказчика, технических стандартов и инструкций Заказчика, а также действующего законодательства РФ. 5.3. Подрядчик обязан выполнять Работы по Договору своими силами и средствами в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). Подрядчик имеет право привлекать к исполнению отдельных производственных операций Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения Работ. При этом Подрядчик обязуется до заключения договора с Субподрядчиком представить Заказчику копии всех юридических, финансовых, в том числе технических документов Субподрядчика, необходимых для выполнения Работ. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия. Подрядчик обязан включить в заключаемые с Субподрядчиками договоры условие о том, что субподрядчик не вправе передавать свои обязанности третьим лицам, а также условия, предусмотренные статьями «Ответственность сторон», «Конфиденциальность» настоящего Договора, и осуществлять контроль их исполнения. Заверенную копию договора с Субподрядчиком Подрядчик обязан передать Заказчику, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком соответствующих изменений. 5.4. Подрядчик обязан предоставлять Супервайзерам и представителям Заказчика возможность проверять ход выполнения Работ, их объемы и качество, соблюдение персоналом Подрядчика действующих требований, имеющих любое отношение к выполнению Работ, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, характеристики объектов и участков и т.п. При этом положительные результаты осмотров, проверок и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору и не создают каких-либо новых обязательств Заказчика. 5.5. Подрядчик обязан без задержек устранять замечания Супервайзеров или Представителей Заказчика по качеству, объемам и срокам выполнения Работ, по нарушениям в области охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, а также своевременно представлять Заказчику в письменном виде информацию об устранении этих замечаний. 5.6.Подрядчик не должен препятствовать проведению Супервайзинга, Итогового контроля. Представлять лицам, осуществляющим Супервайзинг и Итоговый контроль, все запрашиваемые документы, материалы и данные, относящиеся к объектам, выполняемым в ходе Работ технологическим операциям. Выполнять все рекомендации и указания Заказчика, в т.ч. подготовленные при осуществлении Супервайзинга. 5.7.Подрядчик обеспечивает в ходе выполнения Работ соблюдение необходимых 4 Типовая форма мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, лесного и земельного законодательства, а также «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 5.8. При возникновении аварии, пожара, иного непредвиденного события Подрядчик обязан незамедлительно сообщить о происшедшем руководителям цехов, участков, а также руководству Заказчика. При необходимости, организовать вызов пожарных подразделений, медсанчасти и до прибытия специалистов Заказчика скоординировать действия Персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара, иного непредвиденного события, а также загрязнения окружающей среды. 5.9. В случае розлива Подрядчиком нефти, нефтесодержащей жидкости или нефтепродуктов по его вине работы по ликвидации данного разлива принимает на себя Подрядчик. 5.10.Подрядчик обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на территории Заказчика в течение всего времени производства Работ. 5.11.Немедленно сообщает Заказчику и, до получения от него указаний, приостанавливает выполнение Работ при обнаружении: -возможных неблагоприятных последствий в результате выполнения Работ; -иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих надлежащему выполнению Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок. 5.12. Подрядчик должен информировать Заказчика о ходе выполнения Работ по его требованию. 5.13. Подрядчик должен выполнять в полном объеме все мероприятия, предусмотренные проектом рекультивации. 5.14. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства (в том числе, если необходимо, получать рабочие визы, разрешения на работу и т.д.). Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за несоблюдение указанных требований по вине Подрядчика. Заказчик вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих Заказчику либо находящихся под контролем Заказчика, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, если Заказчиком будут выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство. При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения обязательств Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ по настоящему Договору. 5.15. Подрядчик выполняет Работы по настоящему Договору от собственного источника электроснабжения или, при наличии технической возможности у Заказчика, от сети. В случае выполнения Работ Подрядчиком по настоящему Договору с подключением к сети, Заказчик предоставляет точку подключения к электрической сети, при этом Подрядчик обязан запросить у сетевой организации технические условия на технологическое присоединение электроустановок Подрядчика к сети, заключить договор с энергосбытовой организацией на поставку энергоресурсов, заключить договор на передачу электрической энергии с сетевой организацией, заключить договор об осуществлении технологического присоединения к электрической сети с сетевой организацией. Подключение к сети электрооборудования Подрядчика производится сетевой организацией по заявке установленной формы после выполнения в полном объеме требований технических условий на технологическое присоединение. Подрядчик обязуется выполнить выданные технические условия на технологическое присоединение (заключить договора, получить «Акт-допуск в эксплуатацию электроустановки» в Ростехнадзоре, оформить «Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности», подписать «Положение о взаимоотношениях оперативного персонала Подрядчика и Сетевой организации»), оформить в установленном порядке разрешительные документы с сетевой организацией для подключения электрооборудования к сети (в том числе передвижных вагонов). 5 Типовая форма Ответственность за эксплуатацию и безопасное обслуживание электрооборудования оформляется «Актом разграничения сетей по имущественной (балансовой) и эксплуатационной ответственности» (Приложение № 11 к настоящему Договору). 5.16. Подрядчик обязан согласовать провоз негабаритного груза при пересечении с воздушной линией электропередачи с энергоснабжающей организацией кому принадлежит данная воздушная линия, а также производство работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи. Работы в охранных зонах производить по нарядам-допускам и разрешениям согласно «Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. 5.17. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных Работ. Гарантирует Заказчику в течение срока, не превышающего 2 года со дня приемки выполненных Работ, устранить за свой счет появившиеся дефекты. 5.18. Подрядчик за свой счет обеспечивает сбор, вывоз и сдачу в установленном порядке твердых бытовых отходов, отходов производства и потребления, образовавшихся в результате проведенных Работ. 5.19. Подрядчик самостоятельно и за свой счет оформляет разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, лимиты размещения отходов производства и потребления. Самостоятельно вносит в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов как в пределах установленных нормативов, так и за сверхлимитное загрязнение окружающей среды. При этом затраты Подрядчика по внесению этих платежей не компенсируются и не оплачиваются Заказчиком. 5.20. Подрядчик обязан соблюдать требования пунктов «Соглашения в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты» (Приложение № 8 к настоящему Договору). 5.21. Подрядчик, его Персонал, агенты и субподрядчики обязаны соблюдать и выполнять требования, указанные в Локальных нормативных актах Заказчика; (Приложение № 9 к настоящему Договору). 5.22. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком любые предложения и намерения, связанные с отклонениями от Проектной документации или Плана проведения работ, в том числе не влияющими на технологию и качество Работ. 5.23. Подрядчик обязан по всем Участкам организовать мероприятия по освидетельствованию скрытых работ с участием Представителя Заказчика или Супервайзера и Представителя Подрядчика, а также не допускать выполнения последующих работ, производственных и технологических операций при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. 5.24. Не допускать потерь нефти, откаченной из шламового амбара, обеспечить транспортирование и сдачу всего количества этой нефти Заказчику на пункте приема нефти, указанном Заказчиком. Сдаваемая Заказчику жидкость может, кроме нефти (нефтепродуктов), содержать воду и механические примеси в количестве, предусмотренном технической документацией на оборудование, применяемое для сбора нефти (нефтепродуктов). 5.25. Обеспечить безвозмездную сдачу Заказчику лома черных и цветных металлов, собранного на территории Участка, доставив его на пункт приема металлолома, указанного Заказчиком. 5.26. Подрядчик предпринимает все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, скважинам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда окружающей среде. За свой счет производит полную ликвидацию всех экологических последствий нарушений, инцидентов и аварий, которые произошли по вине Подрядчика, а также компенсацию вреда, причиненного окружающей среде. 5.27. Выполнять Работы таким образом, чтобы площади загрязненных и (или) нарушенных земель не увеличивались сверх границ Участков. Если в ходе выполнения Работ Подрядчиком будет нарушено это требование, то Подрядчик должен за свой счет выполнить Работы по рекультивации вновь загрязненных или нарушенных земель. Заказчик вправе, 6 Типовая форма уведомив Подрядчика, выполнить Работы по рекультивации вновь загрязненных или нарушенных земель самостоятельно или с привлечением третьих лиц, в таком случае Подрядчик обязан компенсировать Заказчику в денежной форме стоимость данных Работ. 5.28. Подрядчик в обязательном порядке должен предварительно согласовать с Заказчиком номенклатуру и марки применяемых им микробиологических препаратов и химических реагентов. 5.29. Подрядчик должен постоянно хранить экземпляр или копии Проектной документации и Плана проведения работ на Участке и в любое время предъявлять их по запросу Представителей Заказчика или Супервайзера. 5.30. Подрядчик должен иметь и предъявлять Заказчику по его требованию все сертификаты, лицензии, разрешения и прочие документы, удостоверяющие готовность Подрядчика выполнять Работы в соответствии с законодательством РФ и Договором. 5.31. По каждому Участку вести и представлять Заказчику или Супервайзеру по их требованию журнал производства Работ. Подрядчик не должен препятствовать внесению замечаний в журнал производства Работ Представителем Заказчика или Супервайзером. 5.32. Осуществляет входной контроль используемых материалов, результаты которого необходимо оформлять документально и представлять Представителю Заказчика или Супервайзеру по их требованию. 5.33. После окончания Работ возвращает Заказчику полученные для проведения картографические и иные материалы. Подрядчик не вправе передавать указанные материалы и права на их использование каким-либо третьим лицам. 5.34. Подрядчик обязан присутствовать при проведении Заказчиком или Супервайзером натурного обследования Участков перед и после проведения на них Работ, при проведении Итогового контроля, а также при сдаче Участков Комиссии. 5.35. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика или Супервайзера ко всем объектам, на которых выполняются Работы, а так же к местам хранения материалов, используемых для выполнения Работ. 5.36. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных), и (или) в Исполнительных органах Подрядчика последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты [email protected]. в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами (Приложение № 13 к настоящему Договору). 5.37. В течение срока действия настоящего Договора в каждый конкретный период времени (месяц, квартал, полугодие или год) Подрядчик должен обеспечить выполнение определенных ключевых показателей эффективности (далее по тексту КПЭ) в соответствии с условиями настоящего Договора, невыполнение которых или неустранение в согласованные сроки недостатков, рассматривается, как неспособность Подрядчика выполнять Работы. 5.38. Оценка выполнения КПЭ будет рассчитываться как процентное отношение фактического исполнения к запланированному (при этом максимальная оценка составляет 100 баллов). 5.39. После подписания Договора в каждый конкретный период времени Подрядчик обязан обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности. Выполнение КПЭ (наименования, единицы измерения и нормативы КПЭ указаны в акте Приложения №12 к настоящему Договору) является существенным условием Договора, в случае нарушения которого Заказчик имеет право приостановить /прекратить работы и расторгнуть Договор в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.40. Подрядчик имеет право приостановить выполнение Работ при обнаружении: - возможных неблагоприятных последствий для жизни, здоровья людей, окружающей среды, имущества Заказчика или третьих лиц в результате выполнения Работ; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих надлежащему выполнению работ, либо создающих невозможность их завершения в срок. Статья 6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 7 Типовая форма 6.1. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить, согласно подписанным Сторонами Актам сдачи-приёмки работ, выполненные Подрядчиком работы в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 3 настоящего Договора. 6.2. Предоставить в распоряжение Подрядчика Участки для производства работ по рекультивации шламовых амбаров в объеме, определенном в Приложении № 2 настоящего Договора. 6.3. Не позднее 10 дней до начала Работ на соответствующем участке передать Подрядчику результаты натурного обследования участка, проект рекультивации и фотосъемку данного участка. 6.4. По заявке Подрядчика в двухдневный срок оформить акт-допуск на проведение работ по рекультивации шламовых амбаров и работ по подготовке участков к рекультивации, а также предоставить Подрядчику масштабную схему коммуникаций, проходящих по участку проведения работ, с указанием на ней: действующих и не действующих трубопроводов (нефтепроводов, водоводов, газопроводов), подземных линий связи, подземных линий электропередачи. Схемы коммуникаций должны быть согласованы с соответствующими службами Заказчика, эксплуатирующими данные коммуникации. Заказчик несет полную ответственность за достоверность информации, предоставленную на схеме коммуникаций. Заказчик обязан в присутствии представителя Подрядчика обозначить на местности все действующие подземные коммуникации, проходящие по участку проведения работ, путем установки соответствующих аншлагов на месте расположения этих коммуникаций. 6.5. Заказчик должен согласовать места заезда техники на участки проведения работ, места устройства переездов через подземные и наземные коммуникации, проходящие по участкам. 6.6. Принять собранную и очищенную от механических примесей нефтесодержащую жидкость в дренажные емкости производственных объектов Управления по подготовке и сдаче нефти и газа. 6.7. При необходимости обеспечить приемку от Подрядчика металлолома, вывезенного Подрядчиком с Участка. 6.8. Заказчик вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, сроки выполнения Работ, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта, правильность использования материалов Заказчика и т.п. При этом, не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных недостатков не освобождает Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных работ. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, Заказчик обязан заявить о выявленных недостатках Подрядчику не позднее 2 рабочих дней с момента выявления или приостановить выполнение работ. 6.9. Заказчик (или представитель Заказчика – Супервайзер) проводит отбор проб и выполняет химические анализы в аккредитованной лаборатории на остаточное содержание нефтепродуктов, подтверждающие соблюдение требований Проектной документации (Плана проведения работ). 6.10. Требовать от Подрядчика предоставления информации о ходе выполнения работ, устранения замечаний по качеству и срокам выполнения работ, а также по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Эти замечания могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам. 6.11. Заказчик обеспечивает согласование рекультивационных работ с контролирующими природоохранными органами. 6.12. Заказчик вправе дать соответствующие распоряжения в случае изменения действующего законодательства и связанной с этим необходимостью изменения объема или характера выполняемых работ. 6.13. Заказчик вправе отказать Подрядчику в согласовании привлечения субподрядной организации без объяснения причин отказа. 6.14. Заказчик имеет право приостановить любые ведущиеся Работы при нарушении персоналом Подрядчика требований проектной документации, локально-нормативных актов Заказчика, законодательства РФ. При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от 8 Типовая форма исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения обязательств Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению работ по настоящему Договору. 6.15. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения (наименование контрагента) обязанности, предусмотренной пунктом 5.36 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения (наименование контрагента) письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 6.16. Заказчик до и после проведения рекультивационных работ выполняет геодезическую съемку территории рекультивации. Статья 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 7.1. Заказчик имеет право приостановить любые ведущиеся работы при нарушении персоналом Подрядчика требований безопасности, установленных инструкциями, по которым этот персонал инструктировался руководителем работ Подрядчика, отстранить от работы нарушителя или всю бригаду. 7.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, для своевременного принятия мер по их устранению. Статья 8. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 8.1. За 3 дня до даты приемки работ Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности к сдаче работ и просит назначить Комиссию по приемке работ. В результате работы Комиссии по приемке работ составляется и подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ. 8.2. Сдача-приемка выполненных работ за отчетный период осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 8.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акты Заказчику. 8.4. В случае некачественного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта сдачи приемки выполненных работ и предъявить Подрядчику соответствующие претензии, а так же не оплачивать соответствующий объем выполненных Работ до устранения выявленных нарушений. При наличии претензий к Подрядчику по качеству выполненных Работ, Стороны составляют Акт о выявленных нарушениях, в котором определяют сроки их устранения. Если Подрядчик не устранит в согласованные Сторонами сроки недостатки, указанные в актах о выявленных нарушениях, Заказчик имеет право не оплачивать некачественно выполненные Работы до устранения Подрядчиком отмеченных недостатков. Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 9.2. В случае ненадлежащего оформления счет-фактур, а также несвоевременного их предоставления, Подрядчик возмещают Заказчику, убытки, вызванные отказом налоговых органов в предоставлении вычета суммы НДС (его возмещении), либо связанные с несвоевременным получением по вине Подрядчика вычета (возмещения) по НДС. 9 Типовая форма 9.3. Уплата Сторонами штрафов, пеней, иных санкций и убытков по настоящему Договору, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 9.4. В связи с исполнением настоящего Договора, Заказчик имеет право производить проверки соблюдения требований «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Если в результате проверки обнаружено нарушение выполнения вышеназванных Правил, Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ, при этом Подрядчик возмещает Заказчику понесённые убытки, в том числе убытки в результате простоя других Подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере за каждый случай нарушения 50000 (пятидесяти тысяч) рублей. 9.5. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований пунктов «Соглашения в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты» (Приложение № 8 к настоящему Договору) является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением или требовать уплаты штрафа в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения, за исключением нарушений, предусмотренных Приложением №10 к настоящему Договору. 9.6. Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания Стороны по Договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания Стороной претензии в добровольном порядке и взыскания Стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения. 9.7. Помимо ответственности, указанной в тексте настоящего Договора, ответственность Подрядчика регулируется Приложением №10 настоящего Договора. Статья 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если указанное явилось следствием форсмажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми Стороны подразумевают следующие обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. 10.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 (Пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер форсмажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону права ссылаться в будущем на форс-мажорные обстоятельства. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торговопромышленной Палатой Российской Федерации либо иным государственным органом. 10.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок действия Договора продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств, но не выше 3 (трех) месяцев, В случае если форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 (трех) месяцев, то Стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия Договора или о его расторжении. Статья 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 11.1. Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику, что он является должным образом зарегистрированным и законно действующим юридическим лицом, соблюдающим законодательство Российской Федерации, и обладающим необходимыми полномочиями и правами для ведения своей деятельности в том виде, как она осуществляется, а также для заключения настоящего Договора, и что он отвечает надлежащим требованиям и/или обладает всеми необходимыми разрешениями и лицензиями для выполнения Работ. 10 Типовая форма 11.2. Если после приемки Заказчиком выполненных Работ или после приемки-сдачи Участков Комиссии будут выявлены скрытые недостатки, дефекты, которые не были установлены во время приемки Работ (гибель растительного покрова на всей или части территории Участка, повышенное содержание загрязняющих веществ в почво-грунтах при отсутствии повторного загрязнения Участка вследствие аварийной ситуации, появление буровых отходов на поверхности Участка, предъявление претензий к качеству рекультивации со стороны государственных органов или собственника земель и т.д.), Заказчик обязан в письменной форме известить об этом Подрядчика в течение 10 календарных дней после их обнаружения. Подрядчик обязан за свой счет устранить скрытые недостатки Работ, в согласованные Сторонами сроки. Гарантийный срок качества результатов выполненных Работ – 2 года после осуществления приемки последнего этапа Работ. 11.3. Подрядчик несет ответственность за дефекты Участка, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли по причинам, зависящим от Заказчика или третьих лиц. 11.4. При обнаружении дефектов в течение Гарантийного срока Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Участок для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. В акте о выявленных дефектах фиксируется дата обнаружения дефектов, характер (краткое описание) дефектов, ответственность Подрядчика за их устранение, предполагаемая дата их устранения. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу. 11.5. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, согласованный Сторонами, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. 11.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты), указанные в этом акте, то Заказчик вправе устранить дефекты собственными силами или силами других организаций. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. 11.7. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в акте о выявленных дефектах, составляется акт устранения недостатков. Статья 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 12.1. Взаимоотношения Сторон в рамках Договора, связанные с передачей конфиденциальной информации и соблюдением ее конфиденциальности, регулируются Соглашением о конфиденциальности (Приложение № 7 к настоящему Договору). Статья 13. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 13.1. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий, решать их на основании взаимного соглашения. 13.2. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются руководителем или должностным лицом, уполномоченным на это руководителем. Ответ на претензию дается в письменной форме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения. Примечание: В случае заключения договора с ДЗО БРиД пункт 13.2. договора излагать в следующей редакции: «Досудебный порядок разрешения споров и разногласий 11 Типовая форма путем проведения переговоров и совещаний, оформляемых протоколами, подписываемыми уполномоченными представителями сторон обязателен». 13.3. Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении, изменении или расторжения настоящего договора, передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Примечание: В случае заключения договора с ДЗО пункт 13.3. настоящего Договора излагать в следующей редакции: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде «Газпром» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда является окончательным». Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 14.1. По всем вопросам взаимоотношения Сторон, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 14.2. Договор составлен и подписан на русском языке в двух идентичных, подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, если подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. В случае разногласий и/или разночтений между положениями Договора и Приложений к нему настоящий Договор имеет преимущественную силу. 14.3. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в форме дополнительного соглашения и подписаны обеими сторонами. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего адреса, платежных реквизитов, не позднее 5 дней с даты изменения, путем заключения дополнительного соглашения либо направления письма-уведомления, подписанного уполномоченным представителем стороны по договору. 14.4. Подрядчик может использовать результаты работ и ссылаться на Заказчика в целях собственной рекламы при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика. 14.5. С момента вступления в силу настоящего договора все гарантийные обязательства ОАО «Газпромнефть - ННГ», как письменные, так и устные, относящиеся к условиям настоящего договора, теряют силу. 14.6. Стороны обязуются в любой переписке и финансовых документах, касающихся данного договора, ссылаться на его номер и дату. 14.7. Договор цессии (уступка права требования) заключается только с письменного согласования Заказчика. 14.8. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 14.9. К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой частью договора: Приложение №1-А. Порядок формирования договорной цены и расчетов за выполненные работы; Приложение №1-Б. Протокол согласования договорной цены; Приложение №2. График выполнения работ; Приложение №3. Ведомость потребности материалов, поставка Заказчика; Приложение №4. Ведомость потребности материалов, поставка Подрядчика (справочно); Приложение №5. График выдачи рабочей документации; Приложение №6. Техническое задание; Приложение №7. Соглашение о конфиденциальности; Приложение №8. Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты к договору; Приложение №9. Локальные нормативные Акты Заказчика; Приложение №10. Перечень нарушений и штрафных санкций; Приложение №11. Соглашение в области контроля за потреблением электрической энергии подрядными организациями; 12 Типовая форма Приложение № 12. Форма акта о выполнении ключевых показателей эффективности. Приложение №13. Информация о всей цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров; Приложение №14. Перечень нормативно-технической документации и локальнонормативных актов в области ППБ и ОТ Филиала «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-ННГ». Приложение № 15. Антикоррупционные обязательства. Статья 15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН "ПОДРЯДЧИК" "ЗАКАЗЧИК" ПОДПИСИ СТОРОН: ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: __________________ ___________________ Приложение № 1-А к договору № ______________ от "___" ___20__ г. Порядок определения договорной цены и приемки выполненных работ 13 Типовая форма № п/п Наименование затрат 1 Стоимость прямых затрат в базовом уровне цен 2 Стоимость СМР в текущем уровне цен 3 4 5 Стоимость материалов поставки подрядчика с учетом доставки ж/д до г Ноябрьска Транспортные расходы на доставку материалов от г. Ноябрьска Заготовительноскладские расходы 6 Накладные расходы 7 Сметная прибыль 8 Надбавка к заработной плате за стаж работы в районе Крайнего Севера Порядок определения договорной цены и приемки выполненных работ Прямые затраты формируются с учетом состава работ по единичным расценкам ТЕР - 2001 г. ЯНАО (на строительные работы), согласно Общих указаний по применениюТЕР, по 3 зоне ЯНАО, с учетом районного коэффициента в размере 70% (*МДС 81-35.2004 п.3.24 "Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории РФ) Определяется, как результат произведения стоимости СМР в уровне цен ТЕР-2001 ЯНАО на индекс пересчета в текущие цены к итогу прямых затрат. Индекс пересчёта в текущие цены не более - 4,69. (*МДС 81-35.2004 п.3.30 "Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории РФ). 1. Определяется как произведение базовых показателей сметной стоимости материалов по территориальному сборнику ТССЦ-2001 ЯНАО (части 1-5) для III территориальной зоны на индекс пересчета в текущий уровень цен, определённый согласно п.2 . Свыше 20 км, определяются в размере не более- 9,35% от прямых затрат. Данная поправка не применяется на земляные работы и материалы Заказчика. (*Изменения и дополнения к сборникам ТЕР-2001 ЯНАО Приложение №1) Учтены расценками сметной стоимости материалов базы ТЕР 2001, и входят в размер средств, определённых для оплаты стоимости материалов поставки подрядчика (*ТССЦ-2001 ЯНАО п.10) Определяются по видам работ в (% от ФОТ ) основных производственных рабочих и механизаторов * МДС 81-34.2004 "О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве" С учётом писем Министерства регионального развития РФ №41099-КК/08 от 16.12.2010, №3757КК/08 от 21.02.2011,№6056-ИП/08 от 17.03.2011; №10753-ВТ/11 от 29.04.2011; №15127-ИП/08 от 09.06.2011 (Применение понижающего коэффициента 0,85 учтено индексом пересчёта в текущие цены п.2). Определяется по видам работ от ФОТ основных производственных рабочих и механизаторов (*МДС 81-25.2001). С учётом писем Министерства регионального развития РФ №41099-КК/08 от 16.12.2010, №3757КК/08 от 21.02.2011,№6056-ИП/08 от 17.03.2011; №10753-ВТ/11 от 29.04.2011; №15127-ИП/08 от 09.06.2011 (Применение понижающего коэффициента 0,85 учтено индексом пересчёта в текущие цены п.2). При выполнении СМР, среднее значение северной надбавки учитывается в итогах сметы (по главе 9 ССР) без учета накладных расходов и сметной прибыли на основании справки за подписью руководителя, главного бухгалтера и начальника ОК в размере не более-80% от ФОТ без учёта районного коэффициента. (*Письмо №402-06/131-НА от 28.01.2008 Департамента строительства ЯНАО ) 14 Типовая форма 9 Борьба с гнусом (в летнее время) 10 Прочие затраты по гл.9 ССР Определяются в пределах норм, рекомендованных ГСН 81-05-022007г. раздел 1 п.в. в размере не более- 0,1% от итога глав 1-8 без учёта стоимости материалов поставки Заказчика . Определяются согласно приложению 8 к МДС 81-35.2004 "Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории РФ" и ПОС к проектной документации. Включаются в договорную цену в размере не более - 5% от СМР по главам 1-8 без учёта стоимости материалов поставки Заказчика. Приемка к учету производится согласно расчётов при наличии первичных учетных документов, в пределах лимита прочих затрат от фактически выполненных по КС-2 СМР по главам 1-8 без учёта стоимости материалов поставки Заказчика. . Стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ определяется в соответствии с настоящим Порядком определения договорной цены и приемки выполненных работ, являющимся неизменным на весь период исполнения договора. Приемка работ будет осуществляться по единичным расценкам за фактически выполненный объем работ в соответствии с рабочей документацией, в пределах лимита по графе «9» Протокола согласования договорной цены, в соответствии с Журналом учета выполненных работ Форма КС-6а и настоящим Порядком определения договорной цены и приемки выполненных работ по результату отбора. ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: __________________ ___________________ Приложение 1-Б к договору № ______________ от "___" ___20__ г. Протокол согласования договорной цены 15 Типовая форма Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика: ____________________________________, действующий на основании _______________________ и от лица Подрядчика: __________________, действующий на основании _____ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по рекультивации шламовых амбаров в сумме: в том числе НДС 18 % в сумме _______________________ рублей 00 копеек. № п/ п 1 I Договорная цена определена в уровне цен на 2012 год на основе следующего расчета. Индекс пересчета к базовым ценам 2001г. - тыс. руб. Стоимость строительн №№ Всего осметных Наименован Ед Стоимость Прочие стоимость монтажных расчетов ие объектов, . Кол оборудован затраты услуг работ или иных работ, из -во ия поставки Подрядчи Подрядчи документ затрат м Подрядчика ка ка (гр. ов 4+6+7) Всего СМР 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Прямые затраты в уровне цен 2001 года указаны в соответствии с локальными сметными расчетами, составленными на основании Приложения №1 к Техническому заданию. 2. Приемка выполненных работ будет осуществляться по единичным расценкам за фактически выполненный объем работ, в пределах лимита по графе «9» Протокола согласования договорной цены. Стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ определяется в соответствии с "Порядком определения стоимости работ" Приложение 3.2, являющимся неизменным на весь период исполнения договора. ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: __________________ ___________________ Приложение № 2 к договору № ______________ от "___" ___20__ г. 16 Типовая форма График производства работ по технической и биологической рекультивации шламовых амбаров № п/п Наименование месторождений № куста скважин Сроки начала работ Сроки окончания работ 1 2 3 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: _________________ ___________________ Приложение № 3 к договору № ______________ от "___" ___20__ г. 17 Типовая форма Ведомость потребности материалов Поставка Заказчика Наименование № месторождений п/п № куста скважин Наименование материалов Ед.изм. Песок Торф Песок Торф Песок Торф м3 м3 м3 м3 м3 м3 1 2 3 Количество ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: _________________ ___________________ Приложение № 4 к договору № ______________ от "___" ___20__ г. 18 Типовая форма Ведомость потребности материалов Поставка Подрядчика Наименование № месторождений п/п № куста скважин Наименование материалов Ед.изм. Цемент Удобрения Семена Цемент Удобрения Семена тн кг кг тн кг кг 1 2 Количество ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: _________________ ___________________ Приложение № 5 к договору № ______________ от "___" ___20__ г. График выдачи рабочей документации 19 Типовая форма № п/п Обозначение (шифр проекта) Наименование документации Сроки выдачи 1 2 3 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: _________________ ___________________ Приложение № 6 к договору № ______________ от "___" ___20__ г. Техническое задание на услуги по выполнению работ по технической и биологической рекультивации шламовых амбаров 20 Типовая форма 1. РАЙОН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА В административном отношении район работ расположен в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области. 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ Начало работ: __. _____________ 20__г. Окончание работ (завершить посев семян): __. _________ 20__ г. Сдача объектов: до __. _________ 20__ г. 3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ Выполнение работ производится согласно Ведомости объемов работ по технической и биологической рекультивации шламовых амбаров. Комплект документации выдается претендентам в соответствии с перечнем рабочей документации к настоящему техническому заданию, на основании дополнительного запроса в соответствии с Формой Инструкции по участию в отборе. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику данные по имеющимся случаям нарушений требований правил ПБ на предприятии при производстве работ (Справка за подписью руководителя предприятия). 4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ МТР Подрядчик самостоятельно своими силами и средствами выполняет полный комплекс Работ по технической и биологической рекультивации шламовых амбаров, осуществляет поставку необходимых материалов и оборудования, а также выполняет прочие производственные и технологические операции, необходимые для проведения качественной рекультивации объектов в намеченный срок. Песок и торф являются давальческими материалами Заказчика, их доставку с мест, указанных Заказчиком, до участка проведения Работ, осуществляет Подрядчик. Остальные материально-технические ресурсы являются поставкой подрядной организации. Поставка строительных материалов, семян и удобрений выполняется Подрядчиком в полном объёме в соответствии с проектом. Доставка материалом оборудования автотранспортом Подрядчика. Подрядчик несёт ответственность за качество выполненных работ по рекультивации объектов и соответствию техническим требованиям. Гарантийный срок – 2 (два) года. 5. СОСТАВ ОБЪЕКТА. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕМОВ РАБОТ Подготовка шламовых амбаров к рекультивации: - естественное и принудительное разделение твёрдой и жидкой фаз содержимого амбаров; - откачка нефти, осветлённой жидкой фазы или водонефтяной эмульсии (где это необходимо); - уборка строительного мусора, лесорубочных остатков, металлолома, неизрасходованных материалов, а также всех загрязнителей территории; Рекультивационные работы осуществить в два этапа: - первый - технический, - второй – биологический, в соответствии с проектом рекультивации. Технические и биологические этапы работ выполняются в течение одного года. Техническая рекультивация должна включать: - цементирование обезвоженного бурового шлама, расход цемента принят 5% от массы отходов бурения; - грунт от разборки временного базирования жилого городка переместить в амбар. Недостающий грунт, необходимый для засыпки амбара – привозной; - планировка территории краткосрочного отвода и уполаживание откосов до уровня естественного рельефа; 21 Типовая форма - приготовление торфо-песчанной смеси и транспортировка к месту укладки. Торфопесчанная смесь наносится на рекультивируемую площадь толщиной 15 см в соотношении, предусмотренном проектной документацией; - восстановление обвалования кустовой площадки (ширина по верху 1м, высота вала 1м, крутизна откоса 1:1,5), проведение торфования обваловки с внешней стороны кустовой площадки по периметру. Биологическая рекультивация включает в себя: - агротехнические мероприятия по повышению плодородия почв – механизированное внесение минеральных и органических удобрений для восстановления структуры почв, сплошная культивация с целью заделки удобрений и восстановления структуры почв; - посев семян многолетних растений с целью восстановления естественного или антропогенного растительного слоя. Оторфовка и биологическая рекультивация проводится на всей территории краткосрочного отвода земель. 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 6.1. Порядок формирования договорной цены: 6.1.1. Цена Договора В соответствии с протоколом согласования договорной цены по форме, согласно Приложению № 1-Б к настоящему Договору. 6.1.2. Форма, сроки, порядок формирования договорной цены, приёмки и оплаты выполненных работ Открытая договорная цена. Порядок формирования договорной цены: 1. Расчёт договорной цены выполняется на основании данных Заказчика, представленных в Приложении № 1-Б к настоящему Договору тендерной документации. Стоимость СМР и оборудования в базовых ценах 2001г. указанная по Главам 1-7 ССР Приложения № 1-Б к настоящему Договору, изменению не подлежит. 2. Порядок определения сметной стоимости СМР, ПНР и прочих затрат определяется согласно Приложению № 1-А к настоящему Договору (форма Ш-02-03.02-06). Приложения №1-А и № 1-Б в предложениях претендентов должны соответствовать друг другу. 3. Стоимость прямых затрат в базовом уровне цен может уточняться после получения рабочей документации. Представленный механизм расчета договорной цены и все показатели, участвующие в том расчете остаются неизменными на весь период исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, и исключает какого либо рода компенсации. Договорная цена должна учитывать полный комплекс работ. 4. Числовые значения индекса пересчета и лимитированных затрат, учтенные претендентами при расчете ценового предложения в Протоколе ДЦ должны быть указаны в Порядке определения договорной цены и приемки выполненных работ по форме Приложения 1-А настоящего Договора к ценовому предложению. 5. Расчет итоговой стоимости ценового предложения претендента следует выполнять без учета стоимости материалов и оборудования поставки Заказчика. Порядок приемки выполненных работ: Приемка работ будет осуществляться по единичным расценкам за фактически выполненный объем работ, в соответствии с протоколом согласования договорной цены по которому претендент был выбран победителем (Приложении №1-Б к настоящему Договору). Порядок расчетов Заказчик в течение 30-ти дней оплачивает фактически выполненные работы за предыдущий месяц с момента предоставления в ООО «Газпромнефть-Бизнес-сервис» Заказчика, справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), подписанных обеими сторонами, составленных на основании актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и счетов-фактур, предоставленных в оригинале. 22 Типовая форма 7. ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА Доставка грузов на строящие объекты осуществляется с ЖД станции Ноябрьск-1 автомобильным транспортом на автомобильной дороге общего пользования до границы месторождения, и далее внутрипромысловыми автомобильными дорогами с твердым и грунтовым покрытием до мест производства работ, либо на площадки-накопители, создаваемые на территории месторождения. Транспортировка грузов вдоль трассы линейных объектов осуществляется по временным вдольтрассовым проездам. 8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Выгрузка цемента в шламовый амбар и процесс перемешивания его с буровым шламом, а также посев трав с внесением удобрений производится в присутствии представителя Заказчика. Выполнение работ по цементированию и посев трав Подрядчиком оформляется Актом скрытых работ. Для подтверждения фактических объёмов отсыпки перед укладкой торфо-песчаной смеси производится контрольное бурение амбара в 3-5 точках до поверхности бурового шлама в присутствии представителя Заказчика. Для подтверждения фактической площади оторфовки, Подрядчик обязан по окончании всех работ предоставить Заказчику геодезическую съёмку площади рекультивации в электронном виде (программа MapInfo) и на бумажном носителе. Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление за три дня до начала цементирования бурового шлама, контрольного бурения или посева трав. Обязательным условием является строгое соблюдение графика выполнения работ по рекультивации. Подрядчик в течении двух лет несёт гарантийные обязательства за качество выполненных работ по рекультивации объектов и соответствию техническим требованиям. Передача участка в работу Подрядчику осуществляется на основании Акта приёма – передачи участка в работу, подписанного представителями Заказчика и Подрядчика. Датой начала работ принимается дата подписания Акта приёма – передачи участка в работу представителями Заказчика и Подрядчика. Подрядчик обязан своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий (СРО) на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе, разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на выбросы и лимиты на размещение отходов, образующихся во время проведения работ, от производственной деятельности и осуществляет платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Вывоз и утилизация отходов образующихся в процессе жизнедеятельности привлекаемых сотрудников осуществляется Подрядчиком. Обязательно наличие у Подрядчика лицензии на осуществлении деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности, действующей до конца сезона проведения работ на территории ЯНАО. Перед началом работ Подрядчик в обязательном порядке производит первоначальную геодезическую съёмку, результаты который согласовывает с маркшейдерской службой Заказчика. Подрядчик принимает на себя всю ответственность за проведение надлежащей оценки всех затрат и непредвиденных расходов для успешного выполнения Работ, а также за все последствия, проистекающие из ненадлежащей оценки. Подрядчик обязуется соблюдать и выполнять все установленные Заказчиком правила и регламенты, доведенные до сведения Подрядчика. Подрядчик отвечает за получение и надлежащее продление за свой счет срока действия всех лицензий, разрешений, допусков, свидетельств и подтверждений государственных или административных органов, которые требуются для исполнения обязательств по договору, если другими положениями договора прямо не предусмотрено, что эти документы получает 23 Типовая форма Заказчик. По требованию Заказчика Подрядчик сам обеспечивает все необходимые документы и свидетельства, в отношении которых Заказчик не будет нести ровным счетом никакой ответственности. Для того чтобы надлежащим образом выполнять Работы, Подрядчик должен иметь или обязуется нанять и предоставить достаточное количество персонала разных уровней, в том числе технических специалистов, рабочих соответствующих профессий и иные высококвалифицированные, грамотные и опытные в своей области кадры, способные правильно и своевременно выполнять Работы в соответствии с требованиями договора. Подрядчик организует быстрое и своевременное перебазирование необходимого для выполнения Работ персонала, в том числе персонала Субподрядчиков, в случае их привлечения. Подрядчик предоставляет всю строительную технику, необходимую для выполнения Работ. Строительная техника должна быть в хорошем рабочем состоянии пригодном для использования по предмету отбора и снабжена надлежащей формы действующими сертификатами в соответствии с применимым законодательством и требованиями Договора. Подрядчик может эксплуатировать строительную технику только в пределах норм и правил эксплуатации, предписанных изготовителем. Заказчик имеет право на всех этапах до и во время выполнения Работ инспектировать Строительную технику, а Подрядчик предоставляет представителю Заказчика или его уполномоченным лицам свободный доступ к Строительной технике для проверки его технического состояния, соблюдения норм безопасности и техники безопасности. При выполнении работ Подрядчик обязан содержать территорию строительной площадки и вокруг нее в чистоте, порядке и сохранности и, в разумных пределах, свободной от ненужных загромождений. Подрядчик очищает площадку и вывозит с нее любой лом или мусор, связанный с деятельностью Подрядчика и Субподрядчиков. После завершения какой-либо части Работ и руководствуясь положениями, Подрядчик незамедлительно производит сам или организует вывоз всех временных устройств и сооружений, а также тех избыточных материалов, которые не планируется использовать на дальнейших стадиях Работ. После Работ Подрядчик оставляет площадку в готовности к дальнейшему применению, очищенной, приведенной в полный порядок и освобожденной от строительной техники, временных сооружений, неиспользованных и избыточных материалов и т.д. Строительство должно быть выполнено в соответствии с намеченными директивными сроками установленными Заказчиком и Графиком производства работ к Договору. До начала Работ соответствующие регламенты производства строительных и монтажных работ должны быть представлены Подрядчиком и утверждены. Подрядчик предоставляет Заказчику все акты осмотров и/или испытаний всех материалов и оборудования, предназначенных для использования при Работах. 9. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Разрешается привлечение субподрядных организаций по согласованию с Заказчиком, при условии, что Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками и гарантирует наличие у привлекаемых Субподрядчиков всех разрешений и лицензий, необходимых для производства работ. Подрядчик обязан удостовериться, что все потенциальные Субподрядчики, в субподряд которым он намеревается передать части объема Работ, являются платежеспособными и обладают достаточным опытом работы и техническими средствами для совершения действий, необходимых для выполнения конкретных частей объема Работ, которые они должны будут выполнить. Заказчик сохраняет за собой право отказать в утверждении, без обоснования причин такого отказа, любых Субподрядчиков. Подрядчик обязуется защищать, возмещать и ограждать Заказчика от любых затрат, расходов, претензий, требований, обязательств, судебных решений, штрафов, пеней и т.п., происходящих из привлечения Подрядчиком Субподрядчиков или иным образом связанных с этим. 24 Типовая форма Объем Работ, выполняемых собственными силами должен составлять не менее 70%. ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: _________________ ____________________ Приложение № 7 к договору № ______________ от "___" ___20__ г. Соглашение о конфиденциальности Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (далее ОАО «Газпромнефть-ННГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий защиты полученной от другой 25 Типовая форма Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. 2. Термины, применяемые в настоящем Соглашении, означают следующее: Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим Коммерческой тайны. Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. Носители информации – материальные объекты, в которых информация, составляющая коммерческую тайну, находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов. Гриф конфиденциальности – реквизиты, свидетельствующие о конфиденциальности Информации, составляющей Коммерческую тайну, наносимые на Носитель информации и (или) содержащиеся в сопроводительной документации. Информация, составляющая Коммерческую тайну [Заказчик], должна иметь гриф: Коммерческая тайна [Заказчик, адрес] иные виды конфиденциальной информации [название контрагента] Конфиденциально [Заказчик] Информация, составляющая коммерческую тайну [Подрядчик], должна иметь гриф: Коммерческая тайна [Подрядчик, адрес] иные виды конфиденциальной информации [Подрядчик]: Конфиденциально [Подрядчик] соответственно. Передающая Сторона – Сторона, предоставившая, или передавшая конфиденциальную информацию Принимающая сторона – Сторона, получившая конфиденциальную информацию Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну – действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации. 3. В целях исполнения предмета настоящего Соглашения Стороны обязуются: 3.1. Соблюдать конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации (далее – информация), передаваемой Сторонами. 3.2. Осуществлять передачу информации ценными (заказными) почтовыми отправлениями с получением подтверждения факта получения почтового сообщения или курьерами Сторон (с возможностью привлечения организаций, оказывающих курьерские услуги) при предоставлении/получении документа (реестра, копии и пр.) с подписью Стороны, подтверждающего факт получения информации. 3.3. Не передавать друг другу информацию по незащищенным каналам связи (с 26 Типовая форма использованием факсимильной связи, сетей Интернет, Интранет) без принятия мер, обеспечивающих ее защиту. 3.4. Обращаться с информацией и ее носителями в соответствии с требованиями локальных нормативных актов Сторон и не допускать разглашения информации. 3.5. Стороны обязуются использовать полученную друг от друга коммерческую информацию только в целях и для решения задач, связанных с деятельностью Сторон, на условиях конфиденциальности. 3.6. Стороны обязуются не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом любой полученной друг от друга информации любым из существующих способов, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или использования электронных носителей, без предварительного письменного согласия Стороны, предоставившей эту информацию. 4. Обязательства по настоящему Соглашению распространяются также на информацию, полученную Сторонами друг от друга до заключения настоящего Соглашения. 5. Сторона, допустившая утрату или разглашение информации, несет ответственность за убытки, понесенные передающей Стороной и возникшие в связи с раскрытием Получателем переданной ему информации. 6. Контроль за соблюдением порядка использования и хранения информации возлагается у Заказчика на __________________, в ______________ - на _______________, в лице ____________________,. 7. Передача информации органу государственной власти не считается разглашением в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с законодательством требовать предоставления информации. При этом передача органу государственной власти информации должна осуществляться в соответствии с локальными нормативными актами, устанавливающими порядок такой передачи с одновременным уведомлением в письменном виде передающей Стороны. 8. Информация остается собственностью передающей Стороны. Передающая Сторона вправе потребовать от Получателя вернуть ее в любое время, направив Получателю уведомление в письменной форме. В течение 15 дней после получения такого уведомления Получатель должен вернуть все оригиналы Информации и уничтожить по акту все копии Информации, имеющиеся у него, а также у третьих лиц, которым он передал с соблюдением условий настоящего Соглашения такую Информацию. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае реорганизации какойлибо из Сторон переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации какой-либо Стороны такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат Передающей Стороне всех оригиналов и уничтожение всех и любых копий носителей с Информацией, переданных Передающей Стороной. 9. Сведения, касающиеся договора, являются конфиденциальными. Стороны обязуются не разглашать его условия и информацию, полученную в ходе его исполнения в течение срока действия договора и в последующие 2 (два) года с момента прекращения его действия. ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: _________________ ____________________ Приложение № 8 к договору № ______________ от "___" ___20__ г. Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (далее ОАО «Газпромнефть-ННГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________ действующего на основании ____________ с одной стороны, И_________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 27 Типовая форма 1. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется: 1.1. Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ, в том числе внутренние регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на объектах Заказчика; 1.2.Обеспечить соблюдение следующих требований Заказчика: 1.2.1 В области информирования о происшествиях, текущих показателях и проведении расследования: 1.2.1.1 Оперативно сообщать о произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных происшествиях и других происшествиях; 1.2.1.2 Ежемесячно, в срок до 10 числа, следующего за отчётным месяцем, представлять информацию о результатах своей работы в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, содержащую сведения: все случаи производственного травматизма; все аварии, разливы и иные незапланированные события, которые привели или могут привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам; все дорожно-транспортные происшествия, связанные с выполнением настоящего договора; сведения о выданных, контролирующими органами, предписаниях на устранение выявленных нарушениях или предписаниях на приостановке деятельности, а также о возникших судебных преследованиях за нарушения в области ПЭБ, ОТ и ГЗ; любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам; справки о проверках, осмотрах и аудиторских проверках, а также о мероприятиях в области производственного и производственно-экологического контроля; сведения о результатах проведённых расследований происшествий; справка о ходе выполнения всех мероприятий по устранению нарушений и мероприятий по устранению причин происшествий; общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядчика на месте проведения работ, общее число работников Подрядчика на месте проведения работ, а также суммарный пробег транспортных средств Подрядчика, задействованных в выполнении работ для Заказчика; сведения о водопотреблении и водоотведении; сведения об образовании и переработке отходов бурения по согласованной сторонами форме (для буровых организаций) 1.2.1.3. Принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью Подрядчика и проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии с внутренней его процедурой. 1.2.2. В области транспортной безопасности: 1.2.2.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые для перевозки пассажиров и опасных грузов, должны быть оборудованы следующим: • Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров; • В зимний период - передними и задними зимними шинами; • Электронным устройством контроля действий водителя. 1.2.2.2. Подрядчик должен обеспечить: • Обучение и достаточную квалификацию водителей; • Проведение регулярных ТО транспортных средств; • Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей. 1.2.3. в области обеспечения и применения Средств индивидуальной защиты (СИЗ): 1.2.3.1. Весь персонал должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на месте производства работ: • Защитная обувь с металлическим или композитным подноском; 28 Типовая форма • • • Каска; Спецодежда; Средства защиты глаз, лица и рук (перчатки). 1.2.3.2. Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим: • Лицевой щиток при работах со шлифовальным и заточным инструментом; • Закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных работ; • Средства защиты органов дыхания при работе с опасными веществами; • Средства защиты от падения при работе на высоте; • Средства защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках. 1.2.4. В области аттестации по ПЭБ,ОТ и ГЗ и допуска персонала на объекты Заказчика: 1.2.4.1 Весь персонал Подрядчика, прибывающий впервые для выполнения работ на объекты заказчика должен получить вводный инструктаж от специалиста по ПЭБ, ОТ и ГЗ Заказчика или другого, специально уполномоченного для этого, лица. 1.2.4.1 На месте проведения работ персонал Подрядчика должен иметь при себе удостоверения (личные карточки) с отметками, подтверждающими факт соответствующего обучения и аттестации в области ПЭБ и ОТ. 1.2.4.2 Подрядчик должен иметь и предъявить по первому требованию уполномоченного представителя Заказчика Графики проведения обучения и аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ, проведения инструктажей персонала, выполняющего работы на объектах Заказчика. 1.2.5. В области экологической безопасности: 1.2.5.1 Заказчик предоставляет Подрядчику объект для размещения отходов бурения, КРС, ПРС, ПНП и освоения (шламовый амбар, полигон), принадлежащий ему на праве собственности. 1.2.5.2 Подрядчик является собственником отходов производства и потребления, образующихся от использования собственного сырья и материалов в результате его деятельности при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора. Отходы, образованные Подрядчиком в результате выполнения работ по настоящему Договору в результате нарушения технологического процесса являются собственностью Подрядчика, независимо от использования сырья и материалов. 1.2.5.3 В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами систематическую уборку Объекта от всех отходов производства и потребления, образующихся в процессе его деятельности, с последующим временным складированием отходов в местах накопления, указанных Заказчиком, и вывозом на специализированные полигоны по договорам, самостоятельно заключенным Подрядчиком со специализированными полигонами. 1.2.5.4 Подрядчик несет ответственность за нарушение экологических требований при размещении отходов в местах размещения отходов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, и не имеет права размещать в указанных местах иные отходы, кроме видов отходов предусмотренных к размещению. 1.2.5.5 По завершении Работ Подрядчик до подписания Акта приемки выполненных работ со стороны Заказчика вывозит с объекта все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, производит вывоз образованного от этих работ отходов и оставляет после себя Объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам. 1.2.5.6 Подрядчик обязан самостоятельно оформить в региональном отделении Росприроднадзора разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, лимиты на размещение отходов. Подрядчик самостоятельно производит начисления платежей и оплату за негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с законодательством РФ. 1.2.6. Запрет употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ: 1.2.6.1. Подрядчик обязан: 29 Типовая форма • Не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. • Не допускать пронос и нахождение на месте производство работ и в местах проживания персонала алкоголя, наркотическое или токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности. 1.2.6.2. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала. 1.2.6.3. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества или персонал в состоянии опьянения, то они не допускается к месту проведения работ или проживания. 1.2.6.4. Все факты выявления опьянения или попытки провоза и хранения алкоголя, наркотиков или токсических веществ должны быть зафиксированы одним из нижеприведённых способов: • медицинским осмотром или освидетельствованием; • акт, составленный представителями Заказчика и Подрядчика; • письменное объяснение персонала Подрядчика 1.2.7. в области производственного контроля: 1.2.7.1 Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения законодательных и предъявляемых самим Заказчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ , Подрядчик должен обеспечить беспрепятственное посещение, уполномоченными представителями Заказчика, мест производства работ. 1.2.7.2 В случае выявления нарушений требований, Заказчик выдаёт Подрядчику соответствующий акт с указанием рекомендованных сроком устранения нарушений. 1.2.7.3 В случае, если Подрядчик, в силу каких либо причин, не может устранить нарушения в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком, разрабатывается План по устранению нарушений с указанием согласованных сроков. 1.2.7.4 Информацию об устранении нарушений Подрядчик подаёт в составе ежемесячной отчётности, если иное не оговаривается в акте. 1.3. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Соглашением, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений. 2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им, либо привлечёнными им третьими лицами, при выполнении работ, нарушения трудового законодательства, природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки. 3. При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения обязательств по договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки. 4. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда, электробезопасности или промышленной санитарии. 5. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящего Соглашения является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа или расторжения договора. Ответственность за нарушения, в том числе, размеры штрафов оговариваются в разделе «Ответственности сторон» настоящего Договора. 6. Срок действия Соглашения ограничивается сроками действия настоящего Договора. 30 Типовая форма ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: Приложение № 9 к договору № ______________ от "___" ___20__ г. Локальные нормативные акты Заказчика Заказчик передает, а Подрядчик принимает к исполнению следующие нормативные акты Заказчика: 1. Инструкция М-16.02.09-02 «Организации мероприятий по рекультивации нефтезагрязненных земель» к Стандарту СК-16.02.09 «Обеспечение экологической безопасности при осуществлении производственной деятельности»; 2. Инструкция М-16.02.09-03 «Инструкция по применению нормативов качества рекультивации земель, загрязненных нефтью или нефтепродуктами» к Стандарту СК-16.02.09 «Обеспечение экологической безопасности при осуществлении производственной деятельности»; 3. Инструкция М-16.04.01.01.01-2010-2.0 «Организация безопасного проведения огневых работ на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах»; 4. Положение П-16-02.03-2010-1.0 «Порядок организации безопасного производства строительно-монтажных работ сторонними организациями» Филиала «ГазпромнефтьМуравленко» ОАО «Газпромнефть-ННГ»; 5. Стандарт СК.-12.01.02 «Пропускной и внутриобъектовый режимы». 31 Типовая форма ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: Приложение № 10 к договору № ______________ от "___" ___20__ г. Перечень нарушений и штрафных санкций В целях применения в настоящем приложении использовать следующие термины: [Контрагент] – означает [Контрагента] и иных лиц (агентов, субподрядчиков), привлекаемых {Контрагентом} для выполнения работ (оказания услуг), а также работников и представителей любого из указанных выше предприятий и организаций. Объект/Объекты [(наименование ДЗО)] - месторождение нефти и газа, а равно сооружение, строение, отдельное помещение [(наименование ДЗО)] либо их комплекс, включая вахтовые поселки, административно-бытовые корпуса, контрольно-пропускные пункты и иные здания, а также территория перед контрольно-пропускными пунктами, на которой осуществляется досмотр, участок местности или совокупность участков местности, объединенных общей территорией или функциональными признаками, на которых (наименование ДЗО) осуществляет свою хозяйственную деятельность. 1. Фиксация фактов нарушений, установленных настоящим пунктом, для целей применения штрафных санкций осуществляется в акте, составленном работниками Заказчика и/или работниками предприятиями, привлеченного Заказчиком для оказания соответствующих услуг. Работник [Контрагента], виновный в нарушении (-ях), указанном (-ых) в настоящем приложении, должен быть ознакомлен с составленным актом под роспись. Акт подписывается работником Заказчика и/или работником предприятия, привлеченного Заказчиком по Договору для 32 Типовая форма оказания соответствующих услуг, а также работником [Контрагента] и/или представителем [Контрагента]. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек. В случае отказа работника [Контрагента] от подписания акта, такой отказ фиксируется в акте и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ работника [Контрагента] от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа. Признанием претензии является явно выраженное согласие [Контрагента], направленное в письменной форме, а также не предоставление ответа на претензию в течение 15 рабочих дней с момента ее получения. 1. Нарушение {Контрагентом} Правил пожарной За каждый выявленный безопасности в нефтяной промышленности. ППБО-85, факт - штраф 30 000 руб. утвержденных Миннефтепромом СССР 25.11.1985: курение в не отведенных для этого местах, разведение костров в районе Объектов [(наименование ДЗО) ] (здесь и далее по тексту), а также совершение действий, нарушающих (изменяющих) установленные режимы функционирования инженерно-технических средств охраны и пожарной сигнализации. 2.Нарушение {Контрагентом} согласованного с За каждый выявленный [(наименование ДЗО) ] маршрута движения транспорта, факт - штраф 15 000 руб. нарушение скоростного режима движения транспортных средств, нарушение Правил дорожного движения», эксплуатация автотранспорта, имеющего технические неисправности. 3. Появление {Контрагентом} на Объектах [(наименование За каждый выявленный ДЗО) ] в состоянии алкогольного, наркотического, факт - штраф 200 000 руб. психотропного или иного опьянения, а равно пронос, провоз (попытка провоза, проноса), владение, хранение, распространение работниками {Контрагента} алкоголь содержащих напитков, наркотических и токсических, психотропных веществ на Объектах [(наименование ДЗО) ]. 4. Не обеспечение {Контрагентом} собственными силами За каждый выявленный или силами специальных ветеринарных служб на факт - штраф 15 000 руб. договорной основе отсутствия на Объектах бродячих животных, а также обнаружение собак на территории Объектов [(наименование ДЗО) ] где [Контрагент] осуществляет свою деятельность. 5. Проезд {Контрагента} на работу на личном автотранспорте, содержание его в служебных гаражах и За каждый выявленный других помещениях [(наименование ДЗО) ], (либо факт – штраф 20 000 руб. помещениях [Контрагента], производственная база которого расположена на территории объектов [(наименование ДЗО) ), вблизи кустовых площадок и опасных производственных объектов, эксплуатация автомобилей и механизмов, не состоящих на учете в подразделениях ГИБДД, без регистрационных знаков, а также использование незарегистрированных лодок 33 Типовая форма 6. Совершение [Контрагентом] проноса, провоза (попытки За каждый выявленный провоза, проноса) на Объект (с Объекта) факт - штраф 100 000 руб. товароматериальных ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ), оборудования, материалов и прочего имущества, без товаросопроводительных документов и/или по поддельным товаросопроводительным документам. 7. Пронос, провоз (попытки провоза, проноса) За каждый выявленный {Контрагентом} на Объект, владение, хранение, факт - штраф 100 000 руб. распространение, транспортировка на Объекте: взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных подразделениями [(наименование ДЗО) ] в пределах своей компетенции и УРЗИ, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; - огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и с целью охоты (при предъявлении охотничьего билета, документов на оружие и разрешения на право охоты); - запрещенных орудий лова рыбных запасов и дичи; - иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов 8. Не согласованное в письменной форме с За каждый выявленный [(наименование ДЗО) ] подключение {Контрагента} к сетям факт - штраф 100 000 руб. энергоснабжения [(наименование ДЗО) ], а так же в случае подключение {Контрагента} к сетям энергоснабжения [(наименование ДЗО) ] выполненное собственными силами {Контрагента} без составления соответствующего акта о подключении с обслуживающей организацией [(наименование ДЗО) ] 34 Типовая форма 9. Отсутствие у [Контрагента] пропуска, оформленного в За каждый выявленный соответствие с требованиями Стандарта "Пропускной и факт - штраф 10 000 руб. внутриобъектовый режимы" Заказчика, передача личного пропуска другим лицам, допуск на Объекты [(наименование ДЗО) ] по личному пропуску иных лиц, подделка/фальсификация пропускных документов, перемещение ТМЦ по ненадлежащим образом оформленным товаросопроводительным документам в нарушение требований законодательства РФ, а равно пронос (провоз) без согласования с управлением по режиму и защите информации [(наименование ДЗО) ] фотои видеоаппаратуры, иной записывающей аппаратуры, за исключением портативной компьютерной техники, мобильных телефонов и флешкарт, а также съемка местности, зданий, сооружений, иных объектов и оборудования, технической документации [(наименование ДЗО) ]. 10. Изготовление [Контрагентом] без согласования с За каждый выявленный Управлением по режиму и защите информации факт - штраф 10 000 руб. [(наименование ДЗО) ] дубликатов ключей от служебных помещений [(наименование ДЗО) ]; оставление ключей в кабинетах, складах, иных помещениях в замках и иных местах, доступных для посторонних лиц; открытие засовов и установка блокаторов закрытия на дверях, оборудованных автоматическими засовами и открывающимися с помощью электронных карт доступа. 11. Нарушение [Контрагентом] Стандарта «Пропускной и За каждый выявленный внутриобъектовый режимы» за исключением нарушений, факт - штраф 10 000 руб. ответственность за которые прописана отдельными пунктами в данном приложении 2. Фиксация фактов нарушения, установленных настоящим пунктом, для целей применения штрафных санкций осуществляется в акте, составленном работниками Заказчика и/или работниками предприятия, привлеченного Заказчиком для оказания соответствующих услуг и/или сотрудником государственных органов в установленных действующим законодательством РФ случаях. Работник [Контрагента] виновный в нарушении (-ях), указанном (-ых) в настоящем приложении, должен быть ознакомлен с составленным актом под роспись. Акт подписывается работником Заказчика и/или работником предприятия, привлеченного Заказчиком по Договору для оказания соответствующих услуг и/или представителем государственных органов в установленных действующим законодательством РФ случаях и/или работником [Контрагента] и/или представителем [Контрагента]. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек. В случае отказа работника [Контрагента] от подписания акта, такой отказ фиксируется в акте и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ работника [Контрагента] от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа. Признанием претензии является явно выраженное согласие [Контрагента], направленное в письменной форме, а также не предоставление ответа на претензию в течение 15 рабочих дней с момента ее получения. 35 Типовая форма 1. Несоблюдение {Контрагентом} экологических и санитарно - эпидемиологических требований при сборе, складировании, сжигании, обезвреживании, транспортировке, захоронении вне мест, согласованных с [Филиалом], промышленных и бытовых отходов. 2. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы {Контрагентом}, а также порча земель на земельных участках [(наименование ДЗО) ] За каждый факт - штраф 100000 руб. и приостановление деятельности до наведения порядка За каждый факт - штраф 50 000 руб. + компенсация, равная стоимости рекультивации данного участка земли 3. Самовольное занятие {Контрагентом} земельного За каждый факт участка в границах землеотвода [(наименование ДЗО) ]. возмещение убытков штраф 100 000 руб. – + 4. Самовольная добыча {Контрагентом} песка, гравия, За каждый факт глины, торфа, сапропеля в пределах землеотвода возмещение убытков [(наименование ДЗО)], в том числе и на территории штраф 50 000 руб. водных объектов. + 5. Загрязнение {Контрагентом} ледяного покрова водных За каждый факт объектов, либо загрязнение водоохранных зон водных возмещение убытков объектов отходами производства и потребления и (или) штраф 50 000 руб. вредными веществами, а равно захоронение вредных веществ (материалов) в водных объектах. + 6. Проведение {Контрагентом} работ опасности без оформления наряда-допуска. 7. Выполнение {Контрагентом} соответствующего обучения и аттестации. повышенной За каждый факт - штраф 100 000 руб. работ без За каждый факт - штраф 100 000 руб. 8.Нарушение {Контрагентом] порядка прохождения инструктажей, а равно допуск к работе необученного, не аттестованного персонала Контрагента, отсутствие документального подтверждения ознакомления персонала Контрагента с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии, технологической дисциплины, качества проводимых работ. 9. Проведение [Контрагентом} работ повышенной опасности с нарушениями мер безопасности, указанных в наряде-допуске (работа без защитных средств, работа без противогаза в условиях наличия газа и т.д.) За каждый факт - штраф 100 000 руб. За каждый факт - штраф 50 000 руб. 10. Неуведомление {Контрагентом} в течение 2-х часов За каждый факт - штраф Филиала об инцидентах, несчастных случаях, авариях 50 000 руб. происшедших в процессе работы. 11. Не обеспечение {Контрагентом}, в нарушение За каждый факт - штраф законодательства РФ и подзаконных актов, рабочих мест 50 000 руб. своих работников: - первичными средствами пожаротушения; 36 Типовая форма средствами коллективной защиты; медицинскими аптечками; заземляющими устройствами; электроосвещением во взрывобезопасном исполнении; предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.) - 12. Загромождение {Контрагентом} оборудованием и За каждый выявленный материалами подъездов к средствам пожаротушения и факт возмещение пожарным гидрантам. убытков + штраф 30 000 руб. 13. Проведение {]Контрагентом} работ с неисправным За каждый факт - штраф и/или неиспытанным инструментом, не укомплектование 50 000 руб. бригад необходимым инструментом и оборудованием. 14. Не обеспечение {Контрагентом} своих работников За каждый факт - штраф спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а 50 000 руб. также нарушение правил пользования спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также проведение работ без спецодежды средств индивидуальной защиты (каски и т.д.), когда данное требование установлено законодательством РФ и локальными нормативными актами [Филиала]. 15. Нарушение {Контрагентом} требований по организации За каждый факт - штраф безопасного проведения работ повышенной опасности (в 50 000 руб. том числе огневых и газоопасных) 16. Нарушение {Контрагентом} установленных действующим законодательством РФ и подзаконными актами схем расстановки агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений и другой техники. 17. Въезд {Контрагента} на территорию опасного производственного объекта, взрывопожароопасных объектов Филиала специальной, авто- и тракторной техники Контрагента, не оборудованной искрогасителями, огнетушителями, заземляющими устройствами и другим оборудованием, соответствующим ГОСТам и ТУ и имеющим разрешения Ростехнадзора. Искрогаситель на автомобиле обязательно должен быть установлен в качестве внешнего прибора (визуально определяться) вне зависимости, если даже искрогаситель предусмотрен заводом изготовителем в конструкции автомобиля. 37 За каждый факт - штраф 40 000 руб. За каждый факт - штраф 50 000 руб. Типовая форма 18. Нарушение {Контрагентом} законодательства по За каждый факт охране недр, окружающей среды и природных ресурсов, возмещение убытков + действующих нормативно технических документов по штраф 100 000 руб. охране труда, промышленной и пожарной безопасности; «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624-03» утвержденных постановлением Госгортехнадзором России 05.06.03 №56. 19.Нарушение {Контрагентом} норм и правил За каждый факт промышленной и пожарной безопасности, приведшее к возмещение убытков + инциденту на опасном производственном объекте штраф 500 000 руб. [(наименование ДЗО) ] (пожару, аварии, несчастному случаю и т.д.) и подтвержденное в установленном порядке актом расследования инцидента. 20. Порча {Контрагентом} лесных угодий, незаконная рубка За каждый факт лесов, лесных насаждений. возмещение убытков штраф 50 000 руб. + 21. Невыполнение {Контрагентом} во время выполнения За каждый факт неустойка работ (оказания услуг) обязанности по содержанию за свой счет и уборке рабочей площадки и прилегающей 30 000 рублей за каждый непосредственно к ней территории на Объекте день [(наименование ДЗО) ], а равно невыполнение {Контрагентом{ обязанности по очистке рабочей площадки от промышленных и бытовых отходов по истечению 7 дней после выполнения работ (оказания услуг). 22. Нарушение требований инструкций по охране труда по За каждый факт профессиям и видам работ возмещение убытков – штраф 50 000 руб. 23. Нарушение работником [Контрагента] требований «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160, а также вывод из строя и простой оборудования [наименование ДЗО ] на Объектах [наименование ДЗО]. Фиксация фактов нарушения, установленных настоящим пунктом, для целей применения штрафных санкций осуществляется в акте, составленном работником [Филиала] и работниками [Контрагента]. За каждый выявленный факт - штраф 50000 руб. и возмещение фактической стоимости утраченного либо поврежденного имущества 24. Порча и/или повреждение [Контрагентом] имущества Компенсация стоимости [Филиала], а также обнаружение недостатков, дефектов в утраченного или имуществе [Филиала], возникших по вине [Контрагента]. испорченного имущества или замена на 38 Типовая форма аналогичное 200 000 руб. 25. За каждый факт порчи и/или Контрагентом шлагбаумов Заказчика. + штраф повреждения Штраф 10 000 рублей + восстановительный ремонт/замена в течение 24-х часов с момента порчи/повреждения. 3. Иные санкции 1. За неисполнение или несвоевременное исполнение Неустойка - 0,1% от Контрагентом обязательств по выполнению работ общей стоимости (оказанию услуг). договора за каждый день просрочки, но не более 20% от общей стоимости договора. 2. Привлечение [Контрагентом] к работе субподрядчиков За каждый выявленный без письменного согласования с Заказчиком. факт - штраф 50 000 руб. 3.Получение от Заказчика письменного мотивированного Замена персонала или требования о замене персонала и любых сотрудников сотрудника Контрагента в [Контрагента]. течение 24 часов с момента получения уведомления 4.Возникновение у [наименование ДЗО] убытков в Возмещение убытков результате виновных действий [Контрагента], в том числе Заказчика в полном убытки, возникшие в результате аварий, инцидентов, объеме. несчастных случаев, причинения вреда третьим лицам, произошедших в процессе выполнения работ (оказания услуг). 5. Выполнение [Контрагентом] работ (оказания услуг) ненадлежащего качества. За каждый факт – возмещение убытков + штраф 5% от стоимости работ ненадлежащего качества. 6. За неустранение [Контрагентом] в срок, установленный Неустойка в размере 0,1 [Филиалом], недостатков и недоработок в работах % от стоимости услуг (услугах). (работ) за каждый день просрочки. Если после проведения доработок результат работы не соответствует требованиям Договора и не принят Заказчиком, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков. 39 Типовая форма ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: Приложение № 11 к договору № ______________ от "___" ___20__ г. Соглашение в области контроля за потреблением электрической энергии подрядными организациями г. Муравленко «____»_________20___г. Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (далее ОАО «Газпромнефть-ННГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________ действующего на основании ____________ с одной стороны, И_________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: Настоящим Соглашением стороны согласовали порядок проведения контроля за потреблением электрической энергии Термины и определения: Бездоговорное потребление - потребление электрической энергии, осуществляемое потребителем в отсутствие заключённого в установленном порядке договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) и (или) посредством энергопринимающих устройств, присоединенных к электрической сети сетевой организации с нарушением установленного порядка технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям. Безучетное потребление - потребление электрической энергии при наличии заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии), но с нарушением со стороны потребителя, на которого возложена обязанность по обеспечению целостности и сохранности расчетного средства измерения, условий указанного договора о порядке осуществления измерений электроэнергии. Нарушением условий о порядке осуществления измерений электроэнергии является в том числе, вмешательство в работу средства измерения или нарушение установленных договором сроков для извещения об отсутствии (неисправности) средства измерения, а также иные действия, приведшие к искажению данных о фактическом объёме потребленной электрической энергии. 40 Типовая форма При бездоговорном потреблении применяется метод расчёта по установленной мощности электроприёмников или по допустимой длительной токовой нагрузке и числу часов потребления электрической энергии за срок один год. Расчёт электрической энергии при бездоговорном потреблении Метод позволяет вести расчёты с потребителями при бездоговорном потреблении электрической энергии. Неучтённая электрическая энергия, кВт. ч, определяется по формуле: W=Py *8760, где Pу – суммарная установленная мощность электроприёмников, кВт; 8760 – число часов потребления электрической энергии за срок один год. В случае, если установленную мощность электроприёмников определить невозможно, расчёт производится по допустимой длительной токовой нагрузке вводного фазного провода (кабеля) потребителя за срок исковой давности. Неучтённая электрическая энергия для однофазного ввода, кВт ч, определяется по формуле: W = Iдоп.дл.*Uфном*cosφ*8760, где Iдоп.дл – допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода кабеля, А; Uф ном – номинальное фазное напряжение, кВ; 8760 – число часов потребления электроэнергии за срок один год; 0,8 – средний коэффициент мощности в максимум нагрузки. Неучтённая электрическая энергия для трехфазного ввода, кВт ч, определяется по формуле: W = √3*Iдоп.дл.*Uфном*cosφ*8760, где Iдоп.дл – допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода, А; Uф ном – номинальное напряжение, кВ; 8760 – число часов потребления электроэнергии за срок один год; 0,8 – средний коэффициент мощности в максимум нагрузки. При безучётном потреблении применяется метод расчёта по установленной мощности электроприемников или договорному значению максимальной нагрузки и числу часов потребления электрической энергии со дня последней замены приборов учёта или проверки схемы их включения, но не более чем за срок один год. Расчёт электрической энергии при безучётном потреблении Метод позволяет вести расчёты с потребителями, у которых обнаружено безучётное потребление электрической энергии. Неучтённая электрическая энергия, кВт. ч, определяется по формуле: W=Py * T, где Pу – суммарная установленная мощность электроприемников или договорная максимальная нагрузка, кВт; T – число часов потребления электрической энергии за время со дня последней замены приборов учёта или проверки схемы их включения, но не более чем за один год. 1. В ходе выполнения работ по договору на выполнение работ по технической и биологической рекультивации шламовых амбаров кустовых скважин от ___.___.______г. № ______________ «Подрядчик» обязуется: 1.1. Заключить договор на технологическое присоединение с обществом с ограниченной ответственностью «Ноябрьскэнергонефть» (далее ООО «НЭН»); 1.2. Заключить договор на энергоснабжение (купли-продажи электрической энергии) с энергоснабжающей организацией. 41 Типовая форма 1.3. Копии данных договоров (с приложенным актом приёма расчётного технического учёта) предоставить в Управление энергоснабжения Филиала «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-ННГ» (далее УЭС Филиала). 1.4. При выполнении работ от собственных источников энергоснабжения «Подрядчик» обязан направить письменное уведомление в УЭС Филиала. 2. «Подрядчик» ежемесячно после визирования отчёта о потреблении электроэнергии в ОРЭ ООО «НЭН» предоставляет копию отчёта в УЭС Филиала по факсу 63881 не позднее 2 числа месяца следующего за отчётным. «Подрядчик» ежесуточно подаёт рапорты о потреблении электроэнергии, дату и время подключения к сетям энергоснабжения в ЦИТС Филиала «Газпромнефть-Муравленко» для включения в оперативные сводки. 3. Ежемесячно при составлении баланса по закрытию месяца потребление суммируется и сопоставляется с данными предоставленными в отчёте потребление электроэнергии за текущий месяц. 4. В целях контроля за потреблённой «Подрядчиком» электрической энергии, «Заказчик» совместно с ООО «НЭН» проводит контрольные проверки показаний приборов учёта, правильности подключений, определяет параметры тока и напряжения. 5. В соответствии с пунктом 152 «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» утв. Постановлением Правительства РФ от 31.06.2006 № 530 по факту выявленного безучётного потребления электрической энергии или бездоговорного потребления электрической энергии, составляется акт о неучтённом потреблении электрической энергии, на основании которого осуществляются расчёты за потреблённую таким образом электрическую энергию. В акте о неучтённом потреблении электрической энергии должны содержаться данные: о потребителе или лице, осуществляющем бездоговорное потребление электрической энергии, способе и месте осуществления выявленного нарушения, описание приборов учёта на момент составления акта, дата предыдущей проверки приборов учёта, объяснения «Подрядчика» или лица, осуществляющего безучётное потребление электрической энергии, по выявленному факту и его претензии к составленному акту (в случае их наличия). При составлении акта о безучётном потреблении электрической энергии должен присутствовать потребитель или лицо, осуществляющее бездоговорное потребление электрической энергии, либо его представитель; 5.1. Отказ потребителя или лица, осуществляющего безучётное потребление электроэнергии, либо его представителя от подписания составленного акта о неучтённом потреблении электрической энергии, а равно отказ от присутствия при его составлении отражается с указанием причин такого отказа в акте о безучётном потреблении электрической энергии или в отдельном акте, составленном в присутствии двух незаинтересованных лиц и подписанном этими лицами. 5.2. Копия акта о неучтённом потреблении электроэнергии направляется в энергоснабжающую организацию и «Подрядчику» для проведения оплаты за договорно или безучётно потреблённую электроэнергию. При этом расчёт бездоговорного или безучётного потребления электроэнергии производится на основании суммарной мощности подключенной электрической нагрузки объекта. 5.3. В случае выявления в ходе контрольной проверки несогласованного подключения «Подрядчика» к сетям электроснабжения «Заказчика», а так же в случае подключения «Подрядчика» к сетям энергоснабжения «Заказчика» выполненное собственными силами «Подрядчика», без составления соответствующего акта о подключении с обслуживающей организацией «Заказчика», «Подрядчик» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый выявленный факт. 6. При выходе из строя прибора технического учёта электрической энергии «Подрядчик» обязан уведомить всех заинтересованных лиц в установленном Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики порядке. 42 Типовая форма 7. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу, если они совершены в письменном виде и подписаны сторонами Соглашения или надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. 8. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до окончания срока действия договора на выполнение работ по технической и биологической рекультивации шламовых амбаров кустовых скважин от ___.___.______г. № ______________. 10. Настоящее соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 43 Типовая форма Приложение № 12 к договору № ______________ от "___" ___20__ г. ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: _______________________ ОАО «Газпромнефть-ННГ» 629807, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина 59/87 Филиал «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-ННГ» 629603, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина, д. 82/19. ИНН 8905000428 АКТ №__ о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) (наименование Общества) для нужд Филиала «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-ННГ» от __.__.20__г. за _________ 20__г. (период) Мы, нижеподписавшиеся: представитель ЗАКАЗЧИКА, ________________________________ (должность Руководителя РГ) Филиала «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-ННГ» ____________________(Ф.И.О. Руководителя РГ) и представитель ПОДРЯДЧИКА, (должность, Ф.И.О. представителя), составили настоящий акт о том, что ПОДРЯДЧИКОМ по договору ______ от __.__.____г. на выполнение работ по технической и биологической рекультивации шламовых амбаров были выполнены следующие КПЭ: № п/п Наименование показателя Источник информации Норм атив Критерии снижения оценочного параметра Балл 1 «Своевременность оказания услуг» 20 44 Факт за отчётный период Факт с начала действия договорных отношений Балл Балл Комментарии Типовая форма 1.1. Сроки начала выполнения работ (согласно графику производства работ) 1.2. 2 Сроки окончания выполнения работ (согласно графику производства работ) % (кол-во объектов/ этапов работ, начатых в срок / всего начатых объектов/ этапов работ) % (кол-во объектов/этапов работ, оконченных в срок / всего окончено объектов/этапов работ) «Качество работ» 2.1. Качественное выполнение работ (согласно календарному плану) 2.2. Оперативность и достоверность предоставления необходимой информации, запрашиваемой Заказчиком 2.3. Количество письменных замечаний Заказчика по ходу ведения работ 2.4. Количество нарушений ЛНА Заказчика, указанных в договоре -1 -2 -3 Нарушение сроков 10 -90%*100% - 80%*90% менее 80% -1 -2 -3 Нарушение сроков 10 -90%*100% 40 Акты комиссионных осмотров, акты выполненных работ Отсутствие ответов на официальные письма и запросы; несоответствие предоставленной информации фактическим данным Кол-во замечаний на 1 объект/месяц 10 - 80%*90% -20 -5 Отсутствие эффекта -5 10 Наличие фактов предоставления недостоверной или несвоевременной информации -5 10 Не более 2 -5 шт./год менее 80% 10 Не более 2 45 Типовая форма 3 3.1. 4 4.1. «Безопасность» 20 Выполнение работ с соблюдением требований ОТ ППБ и ООС 20 «Ресурсы» 20 Обеспеченность квалифицированным Акты комиссионных 10 -2 -2 Грубые нарушени я ОТ ППБ и ООС повлекши е несчастн ые случаи или порчу оборудов ания Заказчика -1 -1 Не выполне ние в установ ленные сроки предпис аний и замечан ий по нарушен иям ОТ ППБ и ООС от служб ДЗО -0,5 -0,5 Исполь зовани е механи змов и средст в, не отвеча ющих требов аниям ОТ ППБ и ООС, докуме нтальн о оформ ленные предпи сания и замеча ния по наруше ниям от ОТ ППБ и ООС, УРиЗИ, УДНГ -2 -1 Наличие фактов 46 Типовая форма персоналом 4.2. осмотров Наличие и соответствие необходимых документов, оборудования и т.д. % соответствия Итог: 10 100,0 0 неквалифицированных действий персонала, повлекших не качественному оказанию услуг -1 Наличие фактов отсутствия необходимых документов или несоответствие используемого оборудования и т.д. Общий балл: ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: _________________ ____________________ 47 Типовая форма Приложение № 13 к договору №____________от «__»________20__ г. Информация о всей цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) (наименование общества, представляющего информацию) Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) № п/ п ИНН ОГР Н Наимен ование организ ации Код ОКВЭ Д ФИО руководит еля серия и номер документ а, удостовер яющего личность руководит еля №и дата предмет договор а цена (млн.ру б) срок действи я иные сущес твенн ые услов ия Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) * № п/ п 1. 1 1. 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 3. 1 48 И Н Н ОГРН Наимен ование/ ФИО А д р е с р ег и ст р а ц и и серия и номер документа, удостоверя ющего личность (для физическог о лица) Инфо рмаци яо Руководи подтв тель / ержда участник ющих / докум акционер ентах / (наим бенефиц енова иар ние, рекви зиты и т.д.) Типовая форма … 1. 2 1. 2. 1 1. 2. 2 1. 2. 3 1. 3 1. 4 … Примечание: 1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня) 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1) Подрядчик 49 Приложение № 14 к договору №____________от «__»________20__ г ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ЛОКАЛЬНО НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ППБ И ОТ ФИЛИАЛА «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МУРАВЛЕНКО» ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ» № п/п Обозначение (номер) НТД и ЛНА 1 2 П-16.00.01-2010-1.А СК-16.01.10-2009-2.А 3 СК-16.02.01-2010-1.А 4 СК-16.02.16-2010-1.А 5 СК-16.02.02-2010-1.А 6 СК-16.02.09 7 СК-16.01.02 8 СК-16.02.11 9 СК-16.01.05-2010-1.А 10 СК-16.05.00-2010-1.А М-16.03.04.02-2010-1.А 11 12 13 М-16.04.01.01.01-2009-1.0 М-16.04.01.02-001-2009-1.0 14 П-16.02.03-2010-1.0 15 Положение 16 Положение Заказчик Наименование НТД и ЛНА «Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды». «Происшествия. Оперативное сообщение, расследование, учёт и периодическая отчётность». «Порядок выявления, оценки и минимизации рисков в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты». «Порядок проведения аудита Системы Управления промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты. Разработка и реализация корректирующих и превентивных мероприятий». «Порядок управления и организации взаимодействия с подрядчиками по вопросам промышленной и экологической безопасности и охраны труда». «Порядок обеспечения экологической безопасности при осуществлении производственной деятельности Филиала». «Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты». «Порядок обеспечения безопасности вождения автомобильного транспорта в Филиале «Газпромнефть-Муравленко». «Система Управления промышленной и экологической безопасностью, охраной труда и гражданской защитой. Общие положения и структура». «Программа по охране здоровья работников Филиала. Общие положения и структура» «Программа вводного (первичного) инструктажа по охране труда для работников сторонних организаций». Инструкция «Организация безопасного проведения работ на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах». Организация безопасного проведения огневых работ на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах Филиала «Газпромнефть-Муравленко». Порядок организации и безопасного производства строительно-монтажных работ сторонними организациями. Порядок организации и одновременного ведения работ по бурению, освоению, вскрытию дополнительных продуктивных отложений, эксплуатации и ремонту скважин на кустовых площадках Филиала «Газпромнефть-Муравленко». О взаимодействии Филиала «Газпромнефть-Муравленко» с Подрядными организациями Дата разработки Дата пересмотра 27.02.2010 24.12.2009 24.02.2010 14.04.2009 24.08.2010 07.09.2011 20.04.2011 26.04.2012 29.10.2010 16.08.2010 24.08.2010 29.12.2009 27.04.2010 17.05.2012 10.03.2011 03.11.2011 Подрядчик 27.04.2015 Приложение № 15 к договору № ______________ от "___" ___20__ г. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (далее ОАО «Газпромнефть-ННГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________ именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице________________________________________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности - «Сторона», подписали настоящее Приложение к Договору _______________________ (далее «Договор») о нижеследующем: Статья 1 Подрядчик гарантирует и заверяет Заказчику, что: а) Подрядчик, а также его аффилированные лица, бенефициары, работники, посредники и иные лица, действующие в интересах Исполнителя, его аффилированных лиц или бенефициаров (далее – «Связанные лица»), не совершали и не будут совершать следующие действия (далее – «Запрещённые действия»): i) передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права; ii) оказание, предложение или обещание оказать услуги; iii) освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности; iv) предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды; прямо или косвенно, в отношении любых третьих лиц, включая, помимо прочего, любых работников Заказчика или аффилированных лиц Заказчика, для оказания влияния на действия или решения таких третьих лиц с целью определения условий, заключения, исполнения или прекращения Договора и любых связанных с ним обязательств Сторон, либо получения каких-либо неправомерных преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей; б) Подрядчик и Связанные лица не совершали и не будут совершать в интересах Заказчика каких-либо действий, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также иных действий в нарушение требований применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции; в) Подрядчик предоставил Заказчику всю полную и достоверную информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая конечных бенефициаров, а также информацию об Подрядчикных органах Исполнителя. К Запрещённым действиям для целей настоящей статьи не относятся соответствующие применимому законодательству, обычаям делового оборота и нормам делового этикета действия (в т.ч. деловые подарки незначительной стоимости), которые не могут оказать влияния на решения работников Заказчика или его аффилированных лиц по определению условий, заключению, исполнению или прекращению Договора и любых связанных с ним обязательств. Статья 2 Типовая форма В случае возникновения у Исполнителя оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо заверений и гарантий, предусмотренных ст. 1 выше («Антикоррупционные заверения»), Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении Подрядчик обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение какихлибо Антикоррупционных гарантий и заверений. После получения такого письменного уведомления Заказчик вправе приостановить исполнение обязательств по Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта нарушения Антикоррупционных заверений. Статья 3 Заказчик вправе запрашивать и получать любые документы, связанные с исполнением Исполнителя Договора, для проверки соблюдения Исполнителем Антикоррупционных заверений. Статья 4 В случае нарушения Исполнителем, предусмотренных настоящим Приложением антикоррупционных обязательств, гарантий и заверений, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 10% от стоимости Договора, а также возмещения убытков и ущерба, понесённого Заказчиком и его аффилированными лицами, а также их работниками в результате такого нарушения. ЗАКАЗЧИК: ______________________/ ПОДРЯДЧИК: / М.П. _______________________/ / М.П. Информация о горячей линии ОАО «Газпром нефть» в рамках системы противодействия мошенничеству и коррупции В ОАО «Газпром нефть» действует система противодействия мошенничеству и коррупции, важным элементом которой является Горячая линия «Газпром нефти» - это система сбора и обработки информации о признаках совершения нарушений требований нормативных документов Компании, административных правонарушений и преступлений. Её цель – предоставить возможность любому лицу сообщить о нарушениях в ОАО «Газпром нефть», а также в ее дочерних и зависимых обществах. При обращении на горячую линию обеспечивается анонимность. Телефон Горячей линии (звонки из России бесплатны): 8 (800) 700-65-00. Эл. почта: [email protected] Страница Горячей линии на сайте http://www.gazprom-neft.ru/company/contacts/hotline/ Подрядчик 52
