ДОГОВОР на разработку горно-геологического обоснования создания геодинамических полигонов

ДОГОВОР
на разработку горно-геологического обоснования создания геодинамических
полигонов
г. Муравленко
«___»___________201___г.
Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (далее ОАО
«Газпромнефть-ННГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________,
действующего
на
основании
__________,
с
одной
стороны,
и_________________________________ (далее ________________), именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на
основании _______________, с другой стороны и совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Термины и определения
Для целей настоящего Договора следующие термины имеют определенное ниже
значение, если из текста Договора не следует иное:
«Имущество Заказчика» - означает все имущество, принадлежащее Заказчику.
«Подрядчик» - означает Подрядчика и иных лиц (агентов, субподрядчиков),
привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ (оказания услуг) по договору, а также
лиц, представляющих интересы любого из указанных выше предприятий и организаций.
«Персонал Подрядчика» - штатные сотрудники Подрядчика или физические лица,
привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения работ или их части.
«Заказчик» - означает Заказчика и иных лиц (агентов, субподрядчиков), выступающих
на стороне Заказчика по договору, а также лиц, представляющих интересы любого из
указанных выше предприятий и организаций.
«Представитель Заказчика» - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от
его имени действий в соответствии с договором.
«Представитель Подрядчика» - лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение
от его имени действий в соответствии с договором. Подрядчик обязан письменно
уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных
ему полномочий.
«Запрещенные предметы» - предметы, перечень которых определен Положением о
пропускном и внутриобъектовом режимах Филиала «Муравленковскнефть».
«Объект/Объекты» - месторождение нефти и газа, а равно сооружение, строение,
отдельное помещение либо их комплекс, включая вахтовые поселки, административнобытовые корпуса, контрольно-пропускные пункты и иные здания, а также территория
перед контрольно-пропускными пунктами, на которой осуществляется досмотр, участок
местности или совокупность участков местности, объединенных общей территорией или
функциональными признаками, на которых Заказчик осуществляет свою хозяйственную
деятельность.
2. Предмет договора
2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке
горно-геологического обоснования создания геодинамического полигона на лицензионных
участках.
2.2. Технические и другие требования к выполнению работ содержатся в Техническом
задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Содержание, сроки выполнения работ по договору определяются Календарным
планом (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
КТ-115 №15.3
3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора, Техническим
заданием (Приложение № 1), Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3).
3.1.2. Обеспечить выполнение комплекса работ по разработке горно-геологического
обоснования создания геодинамического полигона на лицензионных участках.
3.1.3. Осуществлять методическое, организационное и техническое сопровождение
указанных работ.
3.1.4.Уведомив Заказчика, приостановить выполнение работ, в том случае, если указания
Заказчика не соответствуют требованиям действующего законодательства (в том числе, в связи с
изменением законодательства), а также при наличии иных обстоятельств, угрожающих годности
результатов оказанных работ. В уведомлении, направленном в адрес Заказчика, Подрядчик
обязан указать на возникновение таких обстоятельств, на характер и степень их влияния на
исполнение обязательств по настоящему Договору, варианты преодоления (устранения) данных
обстоятельств, а также срок для принятия решения.
3.1.5.
Нести
ответственность
за
действия/бездействие
третьих
лиц
(субподрядчиков), привлеченных им для выполнения работ (оказания услуг), как за свои
собственные.
3.1.6. Привлекать с письменного согласия Заказчика к выполнению отдельных работ,
исполнению отдельных поручений в рамках выполняемых по настоящему Договору работ
третьих лиц (юридические, физические лица), только при наличии у этих лиц
необходимых лицензий и разрешений (если в соответствии с законодательством такая
деятельность подлежит лицензированию или осуществляется в разрешительном
порядке).
3.1.7. По окончании выполнения работ и достижения результата по разработку
горно-геологического обоснования создания геодинамических полигонов предоставить
Заказчику для оплаты выполненных работ, акт выполненных работ, оформленный в
соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах.
3.1.8. По запросу Заказчика, в требуемой им форме и в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента поступления такого запроса представлять ему все сведения о ходе
подготовки и сбора документов, необходимых для оформления прав Заказчика на
земельные и лесные участки, имеющиеся документы.
3.1.9. Обеспечить соблюдение режима конфиденциальности при работе с
переданными Заказчиком документами.
3.1.10. Устранить за свой счет все обнаруженные нарушения в оформленной
документации, являющиеся следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих
обязательств.
3.1.11. Незамедлительно сообщать Заказчику (в том числе в письменной форме)
любую ставшую ему известной в связи с исполнением договора информацию о действиях
(бездействии) третьих лиц (в том числе органов государственной власти и местного
самоуправления, их должностных лиц и иных представителей), а также о наличии иных
обстоятельств, которые прямо или косвенно затрагивают права Заказчика (в том числе
его имущественные права на Объекты), могут прямо или косвенно нанести вред
интересам Заказчика (в том числе причинить убытки), влияют на разработку горногеологического обоснования создания геодинамических полигонов, затрудняют или
делают невозможным выполнение Подрядчиком своих обязательств в рамках договора.
3.1.12. Действовать при исполнении Заказа в рамках настоящего Договора в
интересах Заказчика наиболее выгодным для него способом и на наиболее выгодных для
него условиях.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1 Самостоятельно определять способы и формы исполнения обязательств по
выполнению работ при условии соблюдения условий настоящего договора, а также
заключения договоров с третьими лицами на наиболее выгодных для Заказчика условиях
и с соблюдением его указаний.
2
3.2.2. Выполнить работы досрочно.
3.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию и (или) документы, необходимые для
выполнения работ по договору.
3.2.4. Не приступать к выполнению работ, приостановить выполнение работ,
принятых к исполнению в случае совершения Заказчиком действий (бездействия),
препятствующих надлежащему исполнению Подрядчиком обязательств по настоящему
Договору.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Принять от Подрядчика отчет о горно-геологическом обосновании создания
геодинамических полигонов согласованный с органами Ростехнадзора.
3.3.2.Осуществлять оплату работ Подрядчика в порядке, определенном настоящим
договором.
3.3.3.Предоставлять Подрядчику имеющиеся в его распоряжении документы,
справки, материалы, необходимые Подрядчику для выполнения обязательств по
настоящему договору, оказывать содействие в их поиске.
3.3.4.В случае необходимости, определенной условиями договора и (или)
требованиями действующего законодательства РФ, рассматривать и утверждать
документацию, разработанную в рамках выполняемых Подрядчиком работ.
3.3.5.Принимать решения о необходимости внесения изменений и дополнений в
разработанную документацию.
3.3.6.Принимать от Подрядчика все результаты работ в порядке и на условиях
определенных настоящим договором.
3.3.7.Обеспечить эффективное взаимодействие своих сотрудников и органов
управления с представителями Подрядчика.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением работ, не вмешиваясь в
деятельность Подрядчика;
3.4.2. Заказчик вправе дать соответствующие распоряжения в случае изменения
действующего законодательства и связанной с этим необходимостью изменения объема
или характера выполняемых работ.
3.4.3. В течение всего срока исполнения обязательств по настоящему договору,
получать от Подрядчика информацию о ходе выполнения обязательств, запрашивать
необходимые документы.
4.Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ___ рублей, в т.ч. НДС 18% _____рублей.
4.2. Оплата за выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней
с момента предоставления акта выполненных работ, подписанного обеими сторонами и
оригинала счета-фактуры.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих
обязательств по настоящему договору Заказчик имеет право отказаться от утверждения
акта о выполнении работ, а также не оплачивать соответствующий объем работ до
принятия Подрядчиком решения о снижении цены за выполненные работы, либо до
устранения выявленных недостатков.
После устранения Подрядчиком замечаний
процедура проведения приёмки
повторяется в соответствии с положениями настоящей статьи.
4.4. В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов
США за баррель на основании данных официального информационного источника
«Platt's Crude Oil Marketwire», стороны согласовывают уменьшение стоимости работ
(такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение иных условий
настоящего Договора (формы и сроков оплаты выполненных работ, объемов
3
выполненных работ, графика выполненных работ, срока действия договора), подписывая
соответствующее дополнительное соглашение. Настоящий Договор считается
расторгнутым в соответствии со ст. 451 ГК РФ в случае не получения Заказчиком акцепта
Подрядчика по истечении 10-ти календарных дней с даты направления Заказчиком
оферты (предложения заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости
Работ и/или изменения иных условий) Подрядчику. Убытки, подлежащие возмещению
Подрядчику в связи с расторжением настоящего договора, возмещаются Заказчиком
только после их документального подтверждения Подрядчиком. Сумма такого
возмещения в любом случае не будет превышать 5 % от разницы между стоимостью,
определенной за все Работы по договору и частью стоимости, выплаченной либо
подлежащей выплате за выполненные Работы.
4.5. По завершению работ Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику «Акт
выполненных работ», и оригинал «Счета-фактуры», подписанные сторонами, или
факсимильные/сканированные копии указанных документов в течение 3-х рабочих дней
после выполнения работ, не позднее последнего числа отчетного месяца.
В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов
оригиналы этих документов должны быть представлены в течение 3-х дней с момента
представления копии. Заказчик подписывает предоставленные оригиналы Актов
выполненных работ в течении 3(трех) рабочих дней с момента их получения при условии
отсутствия претензий со стороны Заказчика по выполненным работам.
4.6. В случае наличия у Заказчика претензий к «Актам выполненных работ» Заказчик
направляет Подрядчику мотивированный отказ в течение срока, предусмотренного для
рассмотрения указанных документов. При направлении Заказчиком мотивированного
отказа от подписания «Акта выполненных работ» Стороны составляют Протокол по
исправлению замечаний Заказчика с указанием сроков устранения выявленных
недостатков.
В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком указанных выше
документов, объемы выполненных работ будут приняты Заказчиком месяцем, следующим
за отчетным, с указанием фактического периода выполнения работ.
4.7. В случае изменения в течении срока действия настоящего Договора цен и
тарифов
на
работы
Подрядчика
Стороны
подписывают
соответствующее
Дополнительное соглашение к Договору. При этом, вновь установленные цены и тарифы
не изменяют стоимость уже согласованных Сторонами работ и применяются при расчете
стоимости объема работ, согласуемого Сторонами после внесения изменений.
4.8. Ежемесячно Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и
взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным.
4.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора
Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии
документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать
дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры (для
руководителя – документа о назначении на должность руководителя, для главного
бухгалтера – приказ о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц –
приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от
организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей
вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные
полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и
предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему
Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать
расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным
распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени
организации
после
расшифровки
подписи
должны
содержать
реквизиты
уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
4
Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта
приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым
отправлением с описью вложения.
Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные
копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за
исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного
воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. В случае
нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала
счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым
кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ) по настоящему
Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления
надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
4.10. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в
том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих
дней до даты оплаты). Кроме того, в связи с изменением своих реквизитов Подрядчик
обязан направить соответствующее дополнительное соглашение Заказчику в срок,
установленный настоящим пунктом.
4.11. В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или
неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были
произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще
исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства
возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана
перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю в полном объеме не
позднее 5 (пяти) банковских дней со дня возврата денежных средств.
4.12. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате за услуги (работы)
считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.13. Заказчик производит оплату за услуги (работы) по реквизитам Подрядчика,
указанным в статье 13 «Адреса и банковские реквизиты сторон».
5.Условия конфиденциальности
5.1. Взаимоотношения Сторон в рамках Договора, связанные с передачей
конфиденциальной информации и соблюдением ее конфиденциальности, регулируются
Соглашением о конфиденциальности (приложение № 6 к настоящему договору).
6.Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в порядке, определенном действующим
законодательством РФ и настоящим договором.
6.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных пунктом 3.2. договора,
Подрядчик в праве взыскать с Заказчика неустойку предусмотренную статьей 395 ГК РФ,
которая взимается не более чем за 30 дней со дня истечения срока исполнения
обязательств по оплате.
6.3. Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного
и частичного письменного признания стороны по договору требования (претензии) в
добровольном порядке. В случае непризнания стороной претензии в добровольном
порядке и взыскания стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в арбитражном
порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного
решения.
6.4. В случае не надлежащего оформления счет-фактур, а также несвоевременного их
5
предоставления, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные отказом налоговых
органов в предоставлении вычета суммы НДС (его возмещении), либо связанные с
несвоевременным получением по вине Подрядчика вычета (возмещения) по НДС.
6.5. В случае нарушения сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков в
качестве работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости не
выполненных работ за каждый день просрочки.
6.6. Подрядчик несет ответственность за качество и своевременное выполнение работ
независимо от того, кем из привлеченных Подрядчиком третьих лиц выполнялись работы.
6.7. Уплата сторонами штрафов, пеней, иных санкций и убытков по настоящему
договору, не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему
договору.
6.8. За каждый установленный факт привлечения Подрядчиком для выполнения работ
(услуг) третьих лиц без предварительного согласования с Заказчиком, Подрядчик
уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 рублей за каждый такой факт.
6.9. В случае нарушения Подрядчиком пункта 10.4. (непредставления отчета по этапам
выполнения работ) настоящего договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки,
причиненные в результате нарушения Подрядчиком своих обязательств либо штраф в
размере 10 000 рублей за каждый факт.
7.Изменение и расторжение договора
7.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке в любое время до
окончания срока действия настоящего договора отказаться от настоящего договора,
письменно предупредив о своем намерении Подрядчика не менее чем за тридцать дней,
оплатив Подрядчику все фактически выполненные работы на момент расторжения
договора. Прием- передача выполненных по договору на момент досрочного расторжения
работ и оплата выполненных работ, возмещение фактически понесенных расходов,
производится в порядке, установленном настоящим договором.
8.Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по Договору, если указанное явилось следствием форс- мажорных обстоятельств
(обстоятельств непреодолимой силы), под которыми Стороны подразумевают следующие
обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки,
войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и иные чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.
8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5
(Пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме
уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств.
Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону права ссылаться в
будущем на форс-мажорные обстоятельства.
Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торговопромышленной Палатой Российской Федерации либо иным государственным органом.
8.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят расчеты по
обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок действия
Договора продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств, но не выше 3 (трех)
месяцев. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 (трех) месяцев,
то Стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия
Договора, либо о его расторжении.
6
9.Порядок разрешения споров
В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и
конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий, решать их на основании
взаимного соглашения.
9.2. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен. Претензии
предъявляются в письменной форме и подписываются руководителем или
должностным лицом, уполномоченным на это руководителем. Ответ на претензию
дается в письменной форме в течение 15 дней с момента получения.
9.3. Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении, изменении или
расторжения настоящего договора, передаются на рассмотрение Арбитражного суда в
соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Примечание. В случае заключения договора с ДЗО п.9.3. договора излагать в
следующей редакции: Все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего договора или в связи с ними, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском
суде «Газпром» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда является
окончательным.
9.1.
10.Прочие условия
10.1. Право собственности на материальные носители, содержащие техническую
документацию с результатами работ по настоящему договору принадлежат Заказчику с
момента оплаты Заказчиком Подрядчику установленной цены за выполненные
подрядчиком работы и передачи ему этой документации.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными,
если они оформлены в форме дополнительного соглашения и подписаны обеими
сторонами.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой стороны.
10.4. Подрядчик обеспечивает Заказчика информацией о состоянии дел по
оформлению прав на землю посредством предоставления отчета. Отчет о проделанной
работе передается посредством электронных видов связи с официального электронного
адреса Подрядчика по утвержденной форме, еженедельно, по четвергам. Нарушение
данного условия, а равно предоставление недостоверной информации в отчете
приравнивается к факту ненадлежащего качества работ и влечет начисление неустойки в
соответствии с пунктом 6.9. Договора.
10.5. Договор цессии (уступка права требования) заключается с письменного согласия
Заказчика.
11.Срок действия договора
11.1. Настоящий договор действует с_______________по_________________.
Примечание. В случае, когда фактические отношения сторон начались ранее
заключения договора п.11.1. изложить так: «Настоящий договор вступает в силу с
момента подписания сторонами и действует по________. В соответствии с пунктом 2
ст.425 Гражданского кодекса РФ стороны установили, что условия настоящего договора
применяются к отношениям сторон, возникшим с_____.
11.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предупредив об этом Заказчика
за 5 дней до их окончания.
11.3. С момента вступления в силу настоящего договора все гарантийные
обязательства ОАО «Газпромнефть-ННГ», как письменные так и устные, относящиеся к
условиям настоящего договора, теряют силу.
7
12.Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
12.1. Приложение №1 «Техническое задание»;
12.2. Приложение №2 «Расчет стоимости работ»;
12.3. Приложение №3 «Календарный план»;
12.4. Приложение №4 «Соглашение в области промышленной, экологической
безопасности, охраны труда и гражданской защиты»;
12.5. Приложение №5 «Стандарт «Порядок управления и организации взаимодействия
с подрядными организациями в области промышленной и экологической безопасности,
охраны труда и гражданской защиты (СК-16.02.02.-2010-1.А), утвержденный приказом от
25.11.2010г. №1572-П»;
12.6. Приложение №6 «Соглашение о конфиденциальности»;
12.7. Приложение №7 «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах
Филиала «Муравленковскнефть» ОАО «Газпромнефть-ННГ».
13. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик:
Подрядчик:
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
_______________В.А. Вдовин
____________
8
Приложение №1
к договору №__ от __.__.201_г.
Техническое задание
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
_______________В.А. Вдовин
____________
КТ-115 №15.3
Приложение №2
к договору №__ от __.__.201_г.
Расчет стоимости работ
Заказчик:
Подрядчик:
____________________
____________________
10
Приложение №3
к договору №__ от __.__.201_г.
Календарный план выполнения работ
№№
п/п
1
2
3
Наименование
Срок выполнения
начало
окончание
Выходной документ
Сбор,
обобщение,
систематизация
и
анализ
исходных
данных
и
другой
информации,
предоставляемой
Заказчиком
Исполнителю.
Подготовка
первой
редакции
горногеологического
обоснования
создания
геодинамического
полигона
Разработка
горногеологического
обоснования
создания
геодинамического
полигона
на
территории
лицензионных
участков
Сопровождение
согласования горногеологического
обоснования
в
согласующем органе
Заказчик:
Подрядчик:
____________________
____________________
11
Приложение №4
к договору №__ от __.__.201_г.
СОГЛАШЕНИЕ
в области промышленной, экологической безопасности,
охраны труда и гражданской защиты
к договору от
«
20
»
г.
с
Ноябрьск
< наименование предприятия подрядчика>
от «
»
20
г.
Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (ОАО
«Газпромнефть-ННГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
<должность, ФИО>
действующего на основании доверенности от «
»
от
с одной стороны, и
<дата>
20
г.
< наименование предприятия подрядчика>
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
<должность, ФИО>
действующего на основании
<наименование документа>
с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
1.1. Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской
Федерации, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о
природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о
промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты,
действующие на территории выполнения работ, в том числе внутренние регламенты
и инструкции, исполнение которых обязательно на объектах Заказчика.
1.2. Обеспечить соблюдение следующих требований Заказчика:
1.2.1. В области информирования о происшествиях, текущих показателях и
проведении расследования:
1.2.1.1. Оперативно сообщать о произошедших несчастных случаях, авариях,
инцидентах, дорожно-транспортных происшествиях и других происшествиях,
определяемых действующих у Заказчика КТ-55 (Приложение). Заказчик обязан
информировать Подрядчика обо всех изменениях КТ-55 в течение 10 рабочих дней
от даты утверждения Заказчиком изменений;
1.2.1.2. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным
месяцем, представлять информацию о результатах своей работы в области ПЭБ,
ОТ и ГЗ, содержащую сведения:
12
-
-
-
-
-
все случаи производственного травматизма;
все аварии, разливы и иные незапланированные события, которые привели
или могут привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам или о
которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;
все дорожно-транспортные происшествия, связанные с выполнением
настоящего договора;
сведения о выданных, контролирующими органами, предписаниях на
устранение выявленных нарушениях или предписаниях на приостановке
деятельности, а также о возникших судебных преследованиях за нарушения в
области ПЭБ, ОТ и ГЗ;
любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным
государственным органам;
справки о проверках, осмотрах и аудиторских проверках, а также о
мероприятиях в области производственного и производственно-экологического
контроля;
сведения о результатах проведённых расследований происшествий;
справка о ходе выполнения всех мероприятий по устранению нарушений и
мероприятий по устранению причин происшествий;
общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядчика на
месте проведения работ, общее число работников Подрядчика на месте
проведения работ, а также суммарный пробег транспортных средств
Подрядчика, задействованных в выполнении работ для Заказчика;
сведения о водопотреблении и водоотведении;
сведения об образовании и переработке отходов бурения по согласованной
сторонами форме (для буровых организаций).
1.2.1.3. Принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства
которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью Подрядчика и
проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии с внутренней его
процедурой.
1.2.2. В области транспортной безопасности:
1.2.2.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые для перевозки
пассажиров и опасных грузов, должны быть оборудованы следующим:
-
Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров;
В зимний период - передними и задними зимними шинами;
Электронным устройством контроля действий водителя.
1.2.2.2. Подрядчик должен обеспечить:
-
Обучение и достаточную квалификацию водителей;
Проведение регулярных ТО транспортных средств;
Проведение предрейсового и послерейсового
водителей.
медицинского
осмотра
1.2.3. В области обеспечения и применения средств индивидуальной защиты
(СИЗ):
1.2.3.1. Весь персонал должен быть, как минимум, обеспечен следующими
средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за
пределами жилых помещений на месте производства работ:
13
-
защитная обувь с металлическим или композитным подноском;
каска;
спецодежда;
средства защиты глаз, лица и рук (перчатки).
1.2.3.2. Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно
обеспечен соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим:
-
лицевой щиток при работах со шлифовальным и заточным инструментом;
закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для
сварочных работ;
средства защиты органов дыхания при работе с опасными веществами;
средства защиты от падения при работе на высоте;
средства защиты от воздействия электрической дуги при работах в
электроустановках.
1.2.4. В области аттестации по
объекты Заказчика:
ПЭБ,ОТ и ГЗ и допуска персонала на
1.2.4.1. Весь персонал Подрядчика, прибывающий впервые для выполнения
работ на объекты заказчика должен получить вводный инструктаж от специалиста по
ПЭБ, ОТ и ГЗ Заказчика или другого, специально уполномоченного для этого, лица.
1.2.4.2. На месте проведения работ персонал Подрядчика должен иметь при
себе удостоверения (личные карточки) с отметками, подтверждающими факт
соответствующего обучения и аттестации в области ПЭБ и ОТ.
1.2.4.3. Подрядчик должен иметь и предъявить по первому требованию
уполномоченного представителя Заказчика графики проведения обучения и
аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ, проведения инструктажей персонала, выполняющего
работы на объектах Заказчика.
1.2.5. В области экологической безопасности:
1.2.5.1. Заказчик предоставляет Подрядчику объект для размещения отходов
бурения, КРС, ПРС, ПНП и освоения (шламовый амбар, полигон), принадлежащий
ему на праве собственности.
1.2.5.2. Подрядчик является собственником отходов производства и
потребления, образующихся от использования собственного сырья и материалов в
результате его деятельности при выполнении работ, являющихся предметом
настоящего Договора. Отходы, образованные Подрядчиком в результате
выполнения работ по настоящему Договору в результате нарушения
технологического процесса, являются собственностью Подрядчика, независимо от
использования сырья и материалов.
1.2.5.3. В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим договором,
Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами систематическую
уборку Объекта от всех отходов производства и потребления, образующихся в
процессе его деятельности, с последующим временным складированием отходов в
местах накопления, указанных Заказчиком, и вывозом на специализированные
полигоны по договорам, самостоятельно заключенным Подрядчиком со
специализированными полигонами.
1.2.5.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение экологических
требований при размещении отходов в местах размещения отходов,
принадлежащих Заказчику на праве собственности, и не имеет права размещать в
14
указанных местах иные отходы, кроме видов отходов, предусмотренных к
размещению.
1.2.5.5. По завершении работ Подрядчик до подписания акта приемки
выполненных работ со стороны Заказчика вывозит с объекта все собственное
оборудование и технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж
возведенных им временных зданий и сооружений, производит вывоз образованного
от этих работ отходов и оставляет после себя объект и площадку в состоянии,
соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
1.2.5.6. Подрядчик обязан самостоятельно оформить в региональном
отделении Ростехнадзора разрешения на выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, лимиты на
размещение отходов. Подрядчик самостоятельно производит начисления платежей
и оплату за негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с
законодательством РФ.
1.2.6. Запрет употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ:
1.2.6.1. Подрядчик обязан:
-
Не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Не допускать пронос и нахождение на месте производство работ и в местах
проживания персонала алкоголя, наркотических или токсических веществ, за
исключением веществ, необходимых для осуществления производственной
деятельности.
1.2.6.2. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик
имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и
материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания
персонала.
1.2.6.3. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные
запрещенные вещества или персонал в состоянии опьянения, то они не допускаются
к месту проведения работ или проживания.
1.2.6.4. Все факты выявления опьянения или попытки провоза и хранения
алкоголя, наркотиков или токсических веществ должны быть зафиксированы одним
из нижеприведённых способов:
-
медицинским осмотром или освидетельствованием;
акт, составленный представителями Заказчика и Подрядчика;
письменное объяснение персонала Подрядчика.
1.2.7. В области производственного контроля:
1.2.7.1. Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения законодательных
и предъявляемых самим Заказчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, подрядчик
должен
обеспечить
беспрепятственное
посещение,
уполномоченными
представителями Заказчика мест производства работ.
1.2.7.2. В случае выявления нарушений, Заказчик выдаёт Подрядчику
соответствующий акт с указанием рекомендованных сроком устранения нарушений.
1.2.7.3. В случае, если Подрядчик, в силу каких либо причин, не может
устранить нарушения в рекомендованные сроки, то совместно с Заказчиком,
разрабатывается план по устранению нарушений с указанием согласованных
сроков.
15
1.2.7.4. Информацию об устранении нарушений Подрядчик подаёт в составе
ежемесячной отчётности, если иное не оговаривается в акте.
1.3. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц, Подрядчик обязан
включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим
Соглашением, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика
Подрядчик обязан представить копии Договоров, заключенных им с третьими
лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в
договор соответствующих изменений.
2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им, либо
привлечёнными им третьими лицами, при выполнении работ, нарушения трудового
законодательства,
природоохранного,
водного,
земельного,
лесного
законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны
труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая
оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда.
В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные
нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все
причиненные этим убытки.
3. При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего
расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в
процессе выполнения обязательств по договору, последний обязуется возместить
Заказчику причиненные убытки.
4. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого
работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине
Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности,
охраны труда, электробезопасности или промышленной санитарии.
5. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми
Подрядчиком, требований настоящего Соглашения является существенным
нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать
уплаты штрафа или расторжения договора. Ответственность за нарушения, в том
числе, размеры штрафов оговариваются в разделе «Ответственности сторон»
настоящего договора.
6. Срок действия Соглашения ограничивается сроками действия настоящего
Договора.
Заказчик:
Подрядчик:
____________________
____________________
16
Приложение №5
к договору №__ от __.__.201_г.
«Стандарт «Порядок управления и организации взаимодействия с подрядными
организациями в области промышленной и экологической безопасности, охраны
труда и гражданской защиты (СК-16.02.02.-2010-1.А), утвержденный приказом от
25.11.2010г. №1572-П»
17
Приложение № 6
к договору №__ от __.__.201_г.
Соглашение о конфиденциальности
Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (далее
ОАО
«Газпромнефть-ННГ»),
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице__________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и
____________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик», в лице ___________________________ действующего на основании
Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий защиты полученной
от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и иной
конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не
использовать во вред друг другу.
2. Термины, применяемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) –
сведения любого характера (производственные, технические, экономические,
организационные и другие), в том числе
о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам,
к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в
отношении которых обладателем таких сведений введен режим Коммерческой
тайны.
Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий
ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить
доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров,
работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом,
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.
Носители информации – материальные объекты, в которых информация,
составляющая коммерческую тайну, находит свое отображение в виде символов,
технических решений и процессов.
Гриф
конфиденциальности
–
реквизиты,
свидетельствующие
о
конфиденциальности Информации, составляющей Коммерческую тайну, наносимые
на Носитель информации и (или) содержащиеся в сопроводительной документации.
Информация, составляющая Коммерческую тайну Филиала, должна иметь
гриф:
Коммерческая тайна
иные виды конфиденциальной информации Филиала
Конфиденциально
Информация, составляющая коммерческую тайну ____________________, должна
иметь гриф:
18
Коммерческая тайна
иные виды конфиденциальной информации Конфиденциально
соответственно.
Передающая Сторона – Сторона, предоставившая, или передавшая
конфиденциальную информацию
Принимающая
сторона
–
Сторона, получившая конфиденциальную
информацию
Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну – действие или
бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую
тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с
использованием технических средств) становится известной третьим лицам без
согласия обладателя такой информации.
3. В целях исполнения предмета настоящего Соглашения Стороны обязуются:
3.1.
Соблюдать
конфиденциальность
информации,
составляющей
коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации (далее – информация),
передаваемой Сторонами.
3.2. Осуществлять передачу информации ценными (заказными) почтовыми
отправлениями с получением подтверждения факта получения почтового сообщения
или курьерами Сторон (с возможностью привлечения организаций, оказывающих
курьерские услуги) при предоставлении/получении документа (реестра, копии и пр.)
с подписью Стороны, подтверждающего факт получения информации.
3.3. Не передавать друг другу информацию по незащищенным каналам связи (с
использованием факсимильной связи, сетей Интернет, Интранет) без принятия мер,
обеспечивающих ее защиту.
3.4. Обращаться с информацией и ее носителями в соответствии с
требованиями локальных нормативных актов Сторон и не допускать разглашения
информации.
3.5. Стороны обязуются использовать полученную друг от друга коммерческую
информацию только в целях и для решения задач, связанных с деятельностью
Сторон, на условиях конфиденциальности.
3.6. Стороны обязуются не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо
раскрытие иным способом любой полученной друг от друга информации любым из
существующих способов, в том числе посредством ксерокопирования,
воспроизведения или использования электронных носителей, без предварительного
письменного согласия Стороны, предоставившей эту информацию.
4. Обязательства по настоящему Соглашению распространяются также на
информацию, полученную Сторонами друг от друга до заключения настоящего
Соглашения.
5. Сторона, допустившая утрату или разглашение информации, несет
ответственность за убытки, понесенные передающей Стороной и возникшие в связи
с раскрытием Получателем переданной ему информации.
6. Контроль за соблюдением порядка использования и хранения информации
возлагается в Обществе на управление по режиму и защите информации Филиала
«Муравленковскнефть»,
в
__________________
на
______________________________
7. Передача информации органу государственной власти не считается
разглашением в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в
соответствии с законодательством требовать предоставления информации. При
этом передача органу государственной власти информации должна осуществляться
19
в соответствии с локальными нормативными актами, устанавливающими порядок
такой передачи с одновременным уведомлением в письменном виде передающей
Стороны.
8. Информация остается собственностью передающей Стороны. Передающая
Сторона вправе потребовать от Получателя вернуть ее в любое время, направив
Получателю уведомление в письменной форме. В течение 15 дней после получения
такого уведомления Получатель должен вернуть все оригиналы Информации и
уничтожить по акту все копии Информации, имеющиеся у него, а также у третьих
лиц, которым он передал с соблюдением условий настоящего Соглашения такую
Информацию.
Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае
реорганизации
какой-либо
из
Сторон
переходят
к
соответствующему
правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации какой-либо Стороны
такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат Передающей
Стороне всех оригиналов и уничтожение всех и любых копий носителей с
Информацией, переданных Передающей Стороной.
9.
Сведения, касающиеся договора, являются конфиденциальными. Стороны
обязуются не разглашать его условия и информацию, полученную в ходе его исполнения в
течение срока действия договора и в последующие 2 (два) года с момента прекращения его
действия.
10. Подписи сторон
Заказчик
Подрядчик
________________ В.А. Вдовин
_________________
м.п.
м.п.
20
Приложение № 7
к договору №__ от __.__.201_г
Заказчик передает, а Исполнитель принимает на исполнение:
Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах Филиала
«Муравленковскнефть» ОАО «Газпромнефть-ННГ».
ЗАКАЗЧИК:
______________ В.А. Вдовин
м.п.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_______________
м.п.
21