ДОГОВОР СУБПОДРЯДА - Красноярское управление лесами

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА
на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов №_____
г. Красноярск
«__» _______________ 2012 г.
Государственное предприятие Красноярского края «Красноярское управление лесами», в лице
исполняющего обязанности директора Пономарева Владимира Леонидовича, действующего на основании
Устава, приказа агентства лесной отрасли Красноярского края №05-02/32 от 13.02.12 именуемое в
дальнейшем «Подрядчик» и общество с ограниченной ответственностью «Рубин», в лице
руководителя Дику Михаила Ивановича, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем
«Субподрядчик», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему договору Подрядчик, действующий в рамках выполнения государственного
контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, с одновременной
продажей лесных насаждений для заготовки древесины на территории Тюхтетского лесничества
Красноярского края №2012.4541 от «30» января 2012 г., поручает, а Субподрядчик принимает
обязательства по выполнению следующих видов работ: подготовка почвы под лесные культуры
будущего года на площади 50,0 Га, содействие естественному возобновлению на площади 300 Га,
заготовка лесных семян в количестве 640,0 кг.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанность Подрядчика:
2.1.1. Обозначить место проведения работ.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления письменного
уведомления Субподрядчику, в следующих случаях:
- нарушение Субподрядчиком утвержденных в соответствии с лесным законодательством правил
пожарной и санитарной безопасности в лесах;
- в случае нарушения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 2.4.4 настоящего
договора
2.2.2. Пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям лесного
законодательства и условиям настоящего Договора.
2.2.3. В любое время проверять качество выполнения работ Субподрядчиком.
2.2.4. Подрядчик вправе до окончания работ расторгнуть настоящий договор, если во время выполнения
работ станет очевидным, что они выполняются ненадлежащим образом и с нарушением
действующего законодательства РФ.
2.3.
Субподрядчик вправе:
2.3.1. Осуществлять работы по охране, защите и воспроизводству лесов в объемах и сроки,
предусмотренные настоящим договором.
2.3.2. Пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям лесного
законодательства и условиям настоящего Договора.
2.4. Обязанность Субподрядчика:
2.4.1. Субподрядчик обязуется выполнять работы надлежащим образом, в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим договором в соответствии с условиями технического задания
(Приложение №1).
2.4.2. Субподрядчик обязан обеспечить производство и качество работ в соответствии с действующими
нормами, техническими условиями и согласно технологической карте.
2.4.3. Субподрядчик обязуется соблюдать «Правила пожарной безопасности в лесах РФ» и нести
ответственность за лесные пожары, произошедшие по их вине, а также выполнять «Перечень
противопожарных мероприятий», установленных действующими нормативными актами.
2.4.4. Субподрядчик осуществляет тушение возгораний и лесных пожаров, произошедших в радиусе 1 км
от места проведения работ. В случае не принятия мер к тушению, Субподрядчик привлекается к
административной ответственности в установленном законом порядке.
2.4.5. Субподрядчик обязуется при проведении работ обеспечить сохранение подроста и древеснокустарниковой растительности. Если при осуществлении работ Субподрядчиком будет нарушено
действующее лесное законодательство, то Подрядчик вправе предъявить к Субподрядчику
требование о возмещении вреда исчисленного в соответствии с методикой утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 08.05.2007 №273 «Об исчислении размера вреда,
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства»;
___________________________ Подрядчик
____________________ Субподрядчик
1
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
Субподрядчик не позднее чем за 5 (пять) дней до истечения срока действия договора обязан вывезти
принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты и материалы, произвести снос лесных
складов, других строений и сооружений, а также провести рекультивацию земель, на которых
располагались указанные строения и сооружения.
Субподрядчик обязан до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом представлять
Подрядчику отчет об использовании лесов в соответствии с Порядком представления отчетов об
использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, лесоразведении, утвержденным приказом
МПР РФ от 09.07.2007 г. № 175;
После окончания проведения работ по настоящему договору, но не позднее, чем по истечении 2
(двух) дней после окончании срока действия договора, сдать Подрядчику выполненные работы по
акту сдачи - приемки работ (приложение №1 к Договору).
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
3.2.
3.3.
За работы выполняемые в соответствии с настоящим договором Подрядчик оплачивает
Субподрядчику денежные средства в сумме:
подготовка почвы под лесные культуры будущего года на сумму 92384,3(Девяносто две тысячи
триста восемьдесят четыре) рубля 30 копеек без НДС;
содействие естественному возобновлению на сумму 67500 (Шестьдесят семь тысяч пятьсот)
рублей 00 копеек без НДС;
заготовка лесных семян всего на сумму 142500 (Сто сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
без НДС.
Общая сумма договора составляет 302384 (Триста две тысячи триста восемьдесят четыре) рубля
30 копеек без НДС.
Обязанность Подрядчика по оплате работ, выполненных Субподрядчиком, возникает только после
подписания акта сдачи-приемки работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
4.2.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Подрядчик вправе взыскать
с Субподрядчика пеню в размере 0,1 процента от суммы неисполненного обязательства за каждый
день просрочки.
За нарушение сроков договора предусмотренных пунктами 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, настоящего Договора
Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика пеню в размере 0,1 процента от стоимости лесных
насаждений, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора за каждый день просрочки.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Работы по настоящему договору должны быть выполнены Субподрядчиком в течение срока действия
настоящего договора. Начало срока действия договора является начальным сроком выполнения
работ, окончание срока действия договора является конечным сроком выполнения работ. Настоящий
договор действует с даты заключения договора по «20» декабря 2012г.
5.2.
Настоящий договор может быть расторгнут Подрядчиком досрочно:
5.2.1. в случае грубого нарушения Субподрядчиком лесного законодательства РФ;
5.2.2. нарушение Субподрядчиком утвержденных в соответствии с лесным законодательством правил
пожарной и санитарной безопасности в лесах;
5.2.3. по иным основаниям, предусмотренным настоящим договором.
5.3. Договор считается расторгнутым с даты получения соответствующего уведомления.
5.4.
Стороны обязуются прилагать все усилия для решения споров по настоящему договору путем
переговоров. При не достижении согласия все споры разрешаются Арбитражным судом
Красноярского края.
5.1.
6.
6.1
ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Договора. К таким обстоятельствам, в частности,
относятся: пожар, землетрясение, наводнение, война, решения компетентных государственных
___________________________ Подрядчик
____________________ Субподрядчик
2
6.2
6.3
6.4
органов, организованные в установленном порядке забастовки, препятствующие исполнению
настоящего Договора.
При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.1., каждая сторона должна без промедления
известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной
своих обязательств по настоящему Договору.
В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1., срок выполнения стороной
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства.
Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.6.1. продолжают действовать более двух
месяцев, стороны проведут дополнительные переговоры для выявления приемлемых способов
выхода из сложившейся ситуации.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения договора, разрешаются
сторонами путем переговоров, при недостижении согласия - в установленном действующим
законодательством порядке.
Субподрядчик не вправе уступить свои права и обязательства по настоящему договору третьим лицам
без письменного согласия Подрядчика.
Вопросы, не затронутые настоящим договором, регулируются действующим законодательством.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если совершены
в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.
Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
Приложения к настоящему договору: приложение №1«Техническое задание», приложение №2 «Акт
сдачи –приемки выполненных работ».
8.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Подрядчик:
Субподрядчик:
Государственное предприятие Красноярского края
«Красноярское управление лесами»
Адрес: 660055 г. Красноярск, ул. Джамбульская,
12-Б
ОГРН 1102468052532
ИНН 2465245021 КПП 246501001
Расчетный счет 40602810300030000056, в ЗАО
АИКБ
«Енисейский
объединенный
банк»,
Красноярский филиал, г. Красноярск,
к/с 30101810700000000853, БИК 040407853
ООО «Рубин»
Исполняющий обязанности директора
Руководитель ООО «Рубин»
_______________________В.Л. Пономарев
М.П.
_____________________________М.И. Дику
Юридический адрес: 662010 Красноярский
край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Кирова,
124.
ИНН 2438301421, КПП 243801001, БИК
040407627, р/сч. 40702810131350101615 в
Восточно - Сибирском банке Сбербанка РФ г.
Красноярск, к/сч. 30101810200000000627, ОГРН
1072444000177.
М.П.
3
Приложение № 1
к договору субподряда на выполнение работ
по охране, защите, воспроизводству лесов
№_________ от _______________20____г.
Техническое задание к договору на оказание услуг по воспроизводству лесов
1. Тюхтетское лесничество
№
п/п
1.1.
1.2.
Наименование работ
Подготовка почвы под лесные
культуры будущего года. Согласно
основным положениям по
лесовостановлению и лесоразведению в
лесном фонде РФ, утвержденных
приказом Федеральной службы лесного
хозяйства ФСЛХ России от 27.12.1993 г.
Содействие естественному
возобновлению. Согласно Основных
положений по лесовосстановлению и
лесоразведениюв лесном фонде РФ,
утвежденных приказом ФСЛХ России
от 27.12.1993 г.
Заготовка лесных семян, всего.
Согласно Федеральному закону о
семеноводстве от 17.12.1997г. № 1491.3. ФЗ, "Указаний по лесному
семеноводству в РФ" утвержденных
приказом ФСЛХ россии от 11.01.2000г.,
ГОСТа 14161-86
1.3.1. в том числе мелкохвойных сосна
1.3.2. в том числе мелкохвойных ель
1.3.3
в том числе кедра
Ед.
изм.
Объём
Сроки
выполнения
Стоимость
работ,
руб.
50
С момента
заключения
договора по
30.09.12г.
92 384,30
га
300
С момента
заключения
договора по
30.10.12г.
67 500,00
кг
640
кг
кг
10
20
га
кг
610
с момента
заключения
контракта по
20.12.12г.
142 500,00
29 200,00
58 400,00
с момента
заключения
контракта по
30.09.12г.
ИТОГО по лесничеству
54 900,00
302 384,30
302
384,30
ИТОГО по договору:
ПОДРЯДЧИК:
Исполняющий обязанности
директора
ГПКК "Красноярское управление
лесами"
______________ В.Л. Пономарев
(подпись,печать)
СУБПОДРЯДЧИК:
Руководитель ООО "Рубин"
________________М.И. Дику
(подпись,печать)
4
Приложение № 2
к договору субподряда на выполнение работ
по охране, защите, воспроизводству лесов
№_________ от _______________20____г.
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от «____»_____________201_ г.
Государственное предприятие Красноярского края «Красноярское управление лесами» в лице
руководителя Тюхтетского подразделения ГП КК «Красноярсклес» Рослякова Александра
Геннадьевича, действующего на основании доверенности № 229 от 30.12.2011 года, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик» и общество с ограниченной ответственностью «Рубин», в лице
руководителя Дику Михаила Ивановича, действующего на основании устава,, именуемый в
дальнейшем «Субподрядчик», а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с Договором субподряда на выполнение работ по охране, защите,
воспроизводству лесов №_____ от «____» ____________________201_ г.
Субподрядчик выполнил следующие виды работ: ____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
2. Данные работы проведены в Тюхтетском лесничестве Тюхтетского подразделения КПКК
«Красноярское управление лесами», кв. № ____, выдел № ______, на площади
_____________га.
3. Стоимость выполненных работ составила ______________________________рублей.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Подрядчик работы принял:
Субподрядчик работы сдал:
Государственное предприятие
Красноярского края
«Красноярское управление лесами»
660055, г. Красноярск, ул. Джамбульская, д
12 «Б», тел. (391) 224-77-73
ОГРН 1102468052532
ИНН 2465245021 КПП 246501001
Расчетный счет 40602810300030000056, в
ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный
банк», Красноярский филиал, г. Красноярск,
к/с 30101810700000000853, БИК 040407853
ООО «Рубин»
Директор Тюхтетского филиала
ГП КК «Красноярсклес»
Руководитель ООО «Рубин»
_______________________ А.Г.Росляков
_________________________М.И. Дику
М.П.
Юридический адрес: 662010 Красноярский
край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Кирова,
124.
ИНН 2438301421, КПП 243801001, БИК
040407627, р/сч. 40702810131350101615 в
Восточно - Сибирском банке Сбербанка РФ г.
Красноярск, к/сч. 30101810200000000627, ОГРН
1072444000177.
М.П.
5