Типовой контракт - Министерство экономического развития

УТВЕРЖДАЮ
Министр экономического развития
и торговли Республики Адыгея
_____________ М.А. Тлехас
«____» ___________ 2015 г.
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОНТРАКТА (на поставку товаров)
Государственный контракт № ________________
г. Майкоп
«___» _____________ 201__
Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице Министра Тлехаса Махмуда Азметовича, действующего на
основании Положения, с одной стороны и _____________________________, в лице
______________________,
действующего
на
основании
_______________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с
другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", с соблюдением требований
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по
результатам проведения электронного аукциона (открытого конкурса, запроса котировок),
на основании протокола заседания Единой комиссии уполномоченного органа на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Республики Адыгея (или Котировочной Комиссии
Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея) № ______ от
«____»________2015 года, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика Поставщик обязуется осуществить поставку
_________ в соответствии со Спецификацией (Приложением №1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить
поставленный товар (далее-товар), согласно условиям и правилам настоящего контракта.
1.2. Источник финансирования по настоящему Контракту – ________________________.
1.3. Место поставки товара: ___________________________________________________ .
2. Цена контракта.
2.1. Цена Контракта составляет_____ (______), в том числе НДС. Стоимость Контракта
установлена в рублях Российской Федерации.
2.2. Стоимость товара по настоящему Контракту определяется на основании
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
2.3. Цена Контракта является окончательной и не может изменяться в ходе исполнения
Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2.4. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с
которым в соответствии с Федеральным законом №44-фз заключается контракт, вправе
увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между
ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой
контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара,
определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником
аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении
о проведении конкурса или аукциона.
Пункт 2.4. для запроса котировок не применим.
3. Порядок поставки, сдачи и приёмки товаров
3.1. Поставка товаров производится транспортом Поставщика по адресу ______________
в течение ________ рабочих дней с даты заключения контракта. Срок поставки товаров
является существенным условием настоящего контракта.
3.2. Приемка товара осуществляется приемочной комиссией (собственными силами),
которая осуществляет экспертизу товара. Срок приёмки товара - не позднее ________
рабочих дней с момента поставки товара.
3.3. Поставка товаров оформляется всеми необходимыми сопроводительными
документами. Передача товара в соответствии со спецификацией оформляется Актом
приема-передачи и накладной.
3.4. В случае несоответствия количества, комплектности, объема или качества
поставляемого товара требованиям, установленным в контракте, Заказчик, в течение
_______ рабочих дней направляет Поставщику в письменной форме мотивированный
отказ от подписания Акта приема-передачи.
3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта
приема-передачи Поставщик обязан рассмотреть его и устранить недостатки в течение
____ рабочих дней со дня получения данного отказа.
3.6. Товар считается поставленным после подписания Акта приема - передачи по
настоящему Контракту Заказчиком (без претензий).
3.7. В случае отказа Поставщика от устранения недостатков Заказчик, согласно
требованиям действующего законодательства, обращается в суд для расторжения
контракта в одностороннем порядке.
4. Порядок расчетов
4.1. Оплата производится Заказчиком в размере ______ на расчетный счет Поставщика в
течение ___ рабочих дней после поставки товара, подписания обеими сторонами
накладных, Акта сдачи – приёмки и представления счета на оплату товара.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить товар надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего
Контракта - Спецификацией (Приложение №1) в установленный срок, выставить
Заказчику счет за поставленные товары.
5.1.2. Удовлетворить претензии Заказчика согласно акту выявленных недостатков к
поставленным товарам.
5.1.5. Своевременно предоставить достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Требовать оплаты за поставленный товар и подписания документов в установленные
сроки.
5.2.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
5.2.3. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по настоящему Контракту.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Оплачивать товар в размерах и сроки, предусмотренные Контрактом.
5.3.2. Принять товар в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Уведомлять Поставщика о приостановлении, уменьшении или прекращении
финансирования Контракта для согласования новых сроков и других условий при
поставке товара
5.3.4. Осуществлять контроль за выполнением Поставщиком настоящего Контракта в
соответствии с законодательством РФ.
5.3.5. Провести экспертизу для проверки поставленных Поставщиком товаров, в части их
соответствия условиям контракта (экспертиза результатов, предусмотренных контрактом,
может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации в соответствии с Законом о контрактной системе).
5.3.6. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать поставки товара в соответствии с условиями настоящего Контракта в
установленный срок.
5.4.2. Изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Контрактом
количество товара по согласованию с Поставщиком. При поставке дополнительного
количества товара, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить
первоначальную стоимость товара пропорционально количеству товара, но не более чем
на десять процентов стоимости товара.
5.4.3. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта
документацию и информацию.
5.4.4. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с
которым в соответствии с Федеральным законом №44-фз заключается контракт, вправе
увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между
ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой
контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара,
определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником
аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении
о проведении конкурса или аукциона.
Пункт 5.4.4. для запроса котировок не применим.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Контракту
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим законодательством Российской Федерации (статьи 34 Закона о
контрактной системе и Постановлениями Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 и от
05.03.2015 № 196).
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.3. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа
устанавливается настоящим Контрактом в размере 2,5 % от цены контракта, что
составляет _______ рублей и является фиксированной суммой.
6.5. При просрочке оплаты Заказчик обязан уплатить Поставщику пени в размере,
предусмотренном Контрактом.
6.6. В случае, когда убытки, причиненные Заказчиком в связи с выполнением Контракта,
не возмещаются, Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и
потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением Контракта.
6.7. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Поставщиком
обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
6.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа установлен настоящим Контрактом в виде фиксированной суммы в
размере 10% цены контракта и составляет _______ рублей.
6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки Поставщиком обязательств,
предусмотренных контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и определяется по формуле:
П = (Ц - В) х С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе
отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С= СцбхДП
где С цб- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К = ДП /ДК х 100%
где ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки
и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.10. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения
убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.11. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.12. Заказчики предоставляют отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или)
осуществляют списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае
завершения в полном объеме в 2015 году исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) всех обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
гарантийных обязательств.
6.13.Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) допускается по контрактам,
обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов,
условия которых изменены в 2015 году в соответствии с частью 1.1 статьи
95Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
6.14. Предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списание
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляются заказчиком в следующем
порядке:
а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов
цены контракта, заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов,
пеней);
б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов
цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик:
предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до
окончания текущего финансового года;
осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при
условии уплаты 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до
окончания текущего финансового года;
в) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 20 процентов
цены контракта, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек
(штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года.
6.15.Заказчик уведомляет в письменной форме поставщика (подрядчика, исполнителя) о
предоставлении отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществлении
списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).
6.16. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с
подпунктами "а" и "б" пункта 6.14настоящего Контракта распространяется на принятую к
учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее
возникновения и осуществляется путем списания с учета задолженности поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед заказчиком,
осуществляющим закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных
соответствующим финансовым органом.
нужд,
впорядке,
установленном
7. Гарантийные обязательства.
7.1. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар изготовлен в
соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный
вид Товара, требованиями производителя, и является новым и ранее не использованным,
не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или
функционированием при штатном их использовании, а также, что использование товара с
принтерами Заказчика не приведет к выходу принтеров из строя или снижению
качественных характеристик печати, установленных производителями принтеров (в том
числе максимальное разрешение печати).
7.2. Гарантия предоставляется на весь объем поставляемого товара с момента подписания
Акта приема-передачи товара, товарной накладной, счета. Срок предоставления гарантии
качества должен быть не менее срока годности установленного производителем товара. В
случае обнаружения Заказчиком дефектов в течение гарантийного срока завода
изготовителя такие дефекты должны быть устранены Поставщиком.
7.3. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставленного товара при
обнаружении брака и восстановление работоспособности печатающего устройства, при
выходе его из строя по причине использования данного бракованного товара.
7.4. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без
дополнительных расходов со стороны Заказчика.
7.5. Причина выхода из строя печатающего устройства Заказчика (или его
территориальных органов) устанавливается в сервисном центре, осуществляющем
обслуживание данных печатающих устройств, по выбору Заказчика.
8. Изменение, дополнение и досрочное расторжение контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в следующих
случаях:
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества
товара, качества товара и иных условий Контракта;
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом
количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренное
Контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы
услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта;
- при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств. Сокращение количества товара при уменьшении цены
Контракта.
Пункт 8.1 для запроса котировок не применим.
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон и по решению суда в
соответствии с гражданским законодательством.
8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик не соответствует
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.4 Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о
расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и
произведённым Поставщиком расходам.
8.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от
исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.
8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством, а также обязан принять решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта
установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения
Поставщика.
8.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров с привлечением
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения настоящего Контракта в соответствии с п.8.2. настоящего Контракта.
8.8. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленных товаров с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам
экспертизы поставленных товаров в заключении эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем
в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу поставщика Поставщика, указанному в Контракте, а
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его
вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается
надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата
получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному
в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с
даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
единой информационной системе.
8.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в
силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Поставщикао принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для
принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение
экспертизы в соответствии с п.11.9. настоящего Контракта. Данное правило не
применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего
отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
8.13. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.14. Если до расторжения Контракта Поставщик частично исполнил обязательства,
предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта количество
поставляемого товара должно быть уменьшено с учетом количества поставленного товара,
по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, должна быть уменьшена
пропорционально количеству поставленных товаров.
8.15. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если
в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта.
8.16. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному
в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований
настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем
отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
8.17. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в
силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.18. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
принятия указанного решения.
8.19. Изменения и дополнения к Контракту совершаются в письменной форме и
подписываются Сторонами.
9. Обеспечение исполнения Контракта
(для запроса котировок вправе не применяться)
9.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту
Поставщик предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную
банком или иной кредитной организацией, либо передает заказчику в залог денежные
средства в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте
9.2. настоящего Контракта.
9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _____ от
начальной
(максимальной)
цены или ________________ рублей. Заказчик обязан вернуть
Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения
Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется
Поставщиком) в течение _____ банковских дней после исполнения всеми сторонами
обязательств по Контракту.
9.3. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет
пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается
контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в 1,5 раза выше
суммы, указанной в п.9.2, но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса), либо информации, подтверждающей добросовестность
такого участника на дату подачи заявки.
9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по
настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 5 дней представить Заказчику
иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере,
что указаны в настоящем Контракте.
10. Сроки поставки товара и действия контракта
10.1. Срок поставки товара: в течение _____ (______) рабочих дней с даты заключения
контракта.
10.2. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее ____________ .
11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Контракту в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки,
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон
обстоятельств.
11.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Контракту, должна
своевременно, но не позднее ____(___) календарных дней после наступления
обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с
предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
11.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 11.1. настоящего Контракта, и
их последствия продолжают действовать более 1 месяца, стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего Контракта или принятия иных решений.
11.4. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
12. Разрешение споров
12.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего
Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
12.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного)
порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением
контракта.
12.3. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на
рассмотрение в арбитражный суд.
12.4. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и
предоставления ответа на нее составляет __ календарных дней с даты получения
претензии.
13. Заключительные положения
13.1. Заказ признается размещенным со дня заключения настоящего Контракта.
13.2. Настоящий Контракт подлежит включению в реестр контрактов, заключенных по
итогам размещения заказов.
13.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Контракту третьим
лицам.
13.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
13.6. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по
настоящему Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же
условиях.
13.7. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о
расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и
произведённым Поставщиком расходам.
13.8. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым Контракт был
расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, а также
в случае расторжения настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным
нарушением Поставщиком условий настоящего Контракта, Заказчик в установленном
порядке направляет сведения о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков и
включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
13.9. При прекращении действия настоящего Контракта Стороны не освобождаются от
своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения
убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Контакту.
13.10. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14. Прочие условия
14.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание
текста Контракта полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
14.2. Вся переписка по предмету Контракта, предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения Контракта.
14.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Контракта становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия
Контракта.
15. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Поставщик:
Министерство экономического развития и
торговли Республики Адыгея
385000, г. Майкоп,
ул. Пионерская, 199
ИНН 0105019827 КПП 010501001
ОГРН 1020100700707 БИК 047908001 л/с
03762000910
Р/с 40201810600000000002
УФК по РА ГРКЦ НБ РА Банка России г.
Майкоп
Заказчик
Поставщик
_______________________
____________________ М.А. Тлехас
М.П.
М.П.
Приложение №1
к контракту № от «___» ___________201__ года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименование товара
Количество
Цена
Всего
От Заказчика___________________
М.П.
От Поставщика____________________
М.П.